Yenimahalle (kırıkkale-merkez) 3 Daireli Lojman Bakım Ve Onarımı (giriş, 1.kat)

Özet
İhale İlanı

İhale No	326760
Sektör	Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
İdare	Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi	Hizmet Alımı
İhale Usulü	Doğrudan Temin
İhale İli	Kırıkkale
İşin İli	Kırıkkale
Yayın Tarihi	26 Ağustos 2013
İhale Tarihi	2 Eylül 2013 14:00

Bu ve benzer yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Kamu İhaleleri
E-İhaleler
İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
Doğrudan Temin İhaleleri
Sınırsız İhale Takibi
Sınırsız İhale Alarmı
Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Temel Paket Dahil
AB İhaleleri
İhale Sonuçları
Kazanan Firmalar
İhale Arşivi
KİK Kararları
Yasaklı Firma Sorgulama

DETAY

Pazartesi 26.Ağustos.2013

KAYIT SIRA NUMARASI

28731

İŞİN TANIMI

YENİMAHALLE (KIRIKKALE-MERKEZ) 3 DAİRELİ LOJMAN BAKIM VE ONARIMI (GİRİŞ, 1.KAT)

İŞİN MİKTARI

1 ADET

İHALENİN YAPILACAĞI YER

İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE

İRTİBAT TELEFONLARI

0 318 233 0967-8093 FAX:0 318 233 3423

İHALE KOMİSYONU

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İHALE TARİH VE SAATİ

02 Eylül 2013 Pazartesi 14:00:00

GEÇİCİ TEMİNAT

YOK

TESLİM YERİ

İL JANDARMA MOMUTANLIĞI / KIRIKKALE 871 NUMARALI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI

İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ

ŞRT. PARA YATIRMA YERİ

TEDARİK USULÜ

4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ

İHALE DOKÜMANININ
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER

İHALE DOKÜMANININ
TEMİN EDİLECEĞİ YER

TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI

İHALE İLAN METNİ

YAPILACAK İŞE AİT MAHAL LİSTESİ, İDARİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞME TASARISI İDAREDEN TESLİM ALINACAKTIR.
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI YENİMAHALLE (KIRIKKALE-MERKEZ)’DE BULUNAN 3 DAİRELİ LOJMAN BİNASI (GİRİŞ VE 1’NCİ KATININ) BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.

AÇIKLAMALAR

1. Söz konusu idari şartname Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yenimahalle (Kırıkkale-Merkez)’de bulunan 3 daireli lojman binası (giriş ve 1’nci katının) bakım ve onarım işine işini kapsar.

2. Bakım onarım işi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan mahal listesi, ile İdare tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır.

3. Bakım onarım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.

4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir.

5. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. Mahal listesi, ve idari şartnamede çelişen hususlarda, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünce hazırlanan mahal listesine uyulacaktır.

6. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. Malzemeler TSE, TSEK, CE veya ISO belgelerinden birine sahip olacaktır.

7. Yüklenici firma şantiyede ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. Çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm bildirimler yüklenici tarafından yürürlükteki mevcut mevzuat esaslarına göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

9. Şantiyede idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

10. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.

11. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.

12. İmalat sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Bakım ve onarım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.

13. İnşaatın yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.

14. Mahal listesi idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.

15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.

16. Yenimahalle (Kırıkkale-Merkez) 3 Daireli Lojman Binası (Giriş ve 1’nci Kat) Bakım ve Onarımı;

16.1. Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Mahal Listesinde belirtilen Poz.Numaralarında yazılı hususlara uygun olarak yapılacaktır.

İnşaat İmalatları;

16.1.1. Poz.Nu: 25.048/7 Yeni sıva yüzeylere 1,250 kg. macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı (mat) anti bakteriyel boya yapılması; Lojman binası zemin kattaki lojmanın tüm duvarları kazınarak alçı çekilecek ve idarenin istediği renkte boyanacaktır. 1. Kattaki lojman ise kapı yerine örülecek duvara yapılacaktır. Zemin kat lojmanın tavanı boyanacaktır.

16.1.2. Poz.Nu: 26005/026A 30x30 cm. ebadında modüler ölçüde üretilmiş düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile); Lojman binasının zemin ve 1. Kattaki iki adet lojmanın mutfak, banyo ve WC leri idarenin istediği renk ve desende fayans ile kaplanacaktır.

16.1.3. Poz.Nu:26.006/104A 25x40 cm. ebadında modüler ölçüde üretilmiş düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile); Lojman binasının zemin ve 1. katındaki iki adet lojmanın banyo duvarları ile zemin kattaki mutfağın dolap arasına idarenin istediği renk ve desende fayans kaplanacaktır.

16.1.4. Poz.Nu:27.531/1 Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (Sönmüş kireç torbalı); Lojman binasının zemin ve 1. katındaki iki adet lojmanın eski mutfak giriş kapıları örülecek ve üzerine sıva yapılacaktır.

16.1.5. Poz.Nu:Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı); Ana logar ile zemin kattaki giriş dairesi arasındaki pis su borularının geçiş bağlantısı için kazı yapılacaktır. Yapılan yerler doldurulduktan sonra seramikleri yapılacaktır.

16.1.6. Poz.Nu:Y.18.001/CO 4 135 mm. Kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması; Lojman binasının zemin ve 1. katındaki iki adet dairenin eski mutfak girişleri sökülerek tuğla duvar ile örülecektir.

16.1.7. Poz.Nu:Y.23.241 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen); Lojman binasının zemin ve 1. katındaki iki adet dairenin mutfaklarındaki mevcut pencereye ilave iki adet PVC doğrama (camları ve aksesuarları ile) takılacaktır.

Mekanik Tesisat İmalatları;

16.1.8. Poz.Nu:071-111 Fayans lavabo(ekstra sınıf), 50x60 cm konsollu Ayaklı Tk.,

16.1.9. Poz.Nu:079-100 Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (1.kalite) 35x55cm.,

16.1.10. Poz.Nu:087-602 Beyaz akrilik duş teknesi (Monoblok gövde) 80x80x11 cm. kare,

16.1.11. Poz.Nu:097-303 Yer süzgeci(sert plastik ızgaralı) 15x15 cm.,

16.1.12. Poz.Nu.097-503 Banyo süzgeci (pirinç kromajlı ızgaralı) 15x15 cm.,

16.1.13. Poz.Nu.170-201 Köşe tip radyatör musluğu (çap:15 mm. (1/2”)),

16.1.14. Poz.Nu.171-201 Köşe tip radyatör rakoru (çap:15 mm. (1/2”)),

16.1.15. Poz.Nu.201-104 Dikişli siyah boru 1/2 “,

16.1.16. Poz.Nu.201-105 Dikişli siyah boru ¾ “,
16.1.17. Poz.Nu.204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru ½ “ 20/3,4 mm.,
16.1.18. Poz.Nu.204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4 “ 25/4,2 mm.,
16.1.19. Poz.Nu.204-411 Plastik pis su boruları dış çap 50 mm. Et kalınlığı 3,2 mm.,
16.1.20. Poz.Nu.204-412 Plastik pis su boruları dış çap 70 mm. Et kalınlığı 3,2 mm.,
16.1.21. Poz.Nu.204-413 Plastik pis su boruları dış çap 100 mm. Et kalınlığı 3,2 mm.,

Elektrik Tesisatı İmalatları;
16.1.22. Poz.Nu.734-102 Komitatör sorti;
16.1.23. Poz.Nu.734-104 Paralel sorti;
16.1.24. Güvenlik hatlı priz sortisi;
16.1.25. Flüoresan armatür U (etanş)- 1x40 W,

17. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Yer teslim tutanağı sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 (üç) gün içerisinde yapılacaktır.

18. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (20) gün içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

19. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2 (iki) yıl süre ile garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir.

20. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.

21. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,569 oranında karar pulu, % 0,948 oranında sözleşme pulu, tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir.

22. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

23. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 3 sayfa ve 23 maddeden ibarettir.

NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.

Temel

500 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama
+
İhale Sonuç İlanları
İlansız İhale Sonuçları
Sonuç Alarmları
KİK Kararları

Firma ve Rakip Analizleri
Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
İhale Öncesi Olası Rakipler
İdare Analizleri
Bütçe Tahminleri
Yüklenicileri
Yaklaşık Maliyet Analizleri
Sektör Analizleri
Sektördeki Öncü Firmalar
İş Dağılımları
Pazar Araştırmaları
Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)