Van Asker Hastanesi Baştabipliğine Hastane Çağrı Sistemi Kurulması

Özet
İhale İlanı

İhale No	1021198
Sektör	Elektronik, Telekom Altyapı ve Ürünleri Satış, Bakım
İdare	Milli Savunma Bakanlığı Van 6. Hudut Alay Komutanlığı
İhale Tipi	Hizmet Alımı
İhale Usulü	Doğrudan Temin
İhale İli	Van
İşin İli	Van
Yayın Tarihi	16 Kasım 2015
İhale Tarihi	20 Kasım 2015 11:00

Bu ve benzer yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Kamu İhaleleri
E-İhaleler
İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
Doğrudan Temin İhaleleri
Sınırsız İhale Takibi
Sınırsız İhale Alarmı
Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Temel Paket Dahil
AB İhaleleri
İhale Sonuçları
Kazanan Firmalar
İhale Arşivi
KİK Kararları
Yasaklı Firma Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI

İŞİN ADI :

VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ KURULMASI

İLAN TÜRÜ ve USULÜ:

DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları

İDARE ADI:

6 ncı Hudut Alay K.lığı

ADRESİ:

6 ncı Hudut Alay K.lÄ±ÄŸÄ± TOPRAKKALE/VAN

TELEFON VE FAX NUMARASI:

+904322151978 - +904322155663

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

ALTIHDAKIHLKOMBSK@yahoo.com

MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:

Mal Alımı

MİKTARI:

10 KALEM

MALIN TESLİM YERİ:

VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:

İhale İlanı Metni içerisinde belirtilmiştir.

İhalenin YAPILACAĞI YER:

6 ncı Hudut Alay Komutanlığı İhale Salonu Toprakkale/VAN

İhalenin TARİH VE SAATİ:

20/11/2015-11:00

İHALE İLANI METNİ

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
6 NCI HUDUT ALAYI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
…. /…. /2015
Alımın adı VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ KURULMASI.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Doğrudan temin usulü (22/d ) ile alıma ait dokümanda belirtilen tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Alım tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; kararın üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile alım dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

3) Alım konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]3 her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.4
Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza6

.
1. Teklifler her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Teklifler birim fiyata göre değerlendirilecek, kalem bazında en düşük teklifi veren istekliden alım gerçekleştirilecektir.
2. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
3. Sözleşme yapılacak ve teminat alınacaktır.
4. Fiyat eşitliği söz konusu olduğunda teklif zarfını en erken teslim eden istekli seçilecektir.
5. Malların teslim yeri Van Asker Hastanesi Baştabipliğidir. Malların Taşınır İşlem belgesini Tşn.(Tük.) 216 ve Tşn.(Day.) Mal Saymanlığınca kesilecektir. Malzemelerin teslim alınmasına müteakip ödemesi, Döner Sermaye Saymanlığınca nakit bulunması durumunda 45 (Kırkbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
6. Malzemeler beğenilerek alınacaktır.
7. Teknik Bilgi için, J.Mu.Asb.Kd.Bçvş.Fevzi KELEK ile görüşülebilir. (0432 222 02 44)

EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.NU. CİNSİ MİKTAR BİRİM AÇIKLAMALAR "BİRİM FİYATI
(KDV HARİÇ)" "TOPLAM
TUTAR"
1. HEMŞİRE ÇAĞRI PANELİ 1 ADET Duvara Monte Edilebilir 17" -19'' LCD Ekran Personel Akıllı Kartlarını Okuyabilme 5 Adet Çağrıyı Aynı Anda Gösterebilmelidir. Hemşire Çağrı DESK Yazılımlı olmalıdır.
2. HASTA YATAKBAŞI ÇAĞRI ÜNİTESİ 50 ADET RJ Konnektör ile Kolay Montaj ve Demontaj Yapabilmeli Çağrı Yapma ve Çağrı Sonlandırma Tuşlu olmalıdır.
3. HASTA EL SETi 50 ADET Hemşire Çağrı Tuşu Hasta Yatak Başı Çağrı Ünitesine RJ Konnektör ile Kolay Montaj ve Demontaj Yapılabilmelidir.
4. HASTA WC-BANYO ÇAĞRI ÜNiTESi 12 ADET 4 HASTA WC-BANYO ÇAĞRI ÜNiTESi İsteğe Göre Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Yapılabilmelidir.
5. KAPI ÜSTÜ İKAZ LAMBASI 13 ADET Kırmızı, Yeşil,Turuncu ve Mavi Renkli Uyarı Işıkarından oluşmalıdır.
6. ODA KONTROL ÜNİTESİ 13 ADET 3,5" LCD Dokunmatik Ekran 8 Adet Hasta Yatak Başı Ünitesini Kontrol Edebilme Sağlık Personel Kart Okuyabilme Mavi-Pembe-Beyaz Kod ve Konsültasyon Çağrılarını Başlatma ve Sonlandırma Özelliği bulunmalıdır.
7. PAGER ÇAĞRI CİHAZI 3 ADET KET Yönetmeliğine uygun, POCSAG Standardı ile HaberleĢme 8 Satır Göstergeli Sesli ve TitreĢimli Uyarı Verme Özellikli Türkçe Menü ve taşıma Kılıflı olmalıdır.
8. KABLOSUZ AKTARICI CiHAZI 1 ADET KET Yönetmeliğine uygun, POCSAG Standardı ile Haberleşme imkanı olmalıdır.
9. ACiL SERViS ÇAĞRI PANELi 1 ADET Duvara Monte Edilebilir 19" LCD Ekran Personel Akıllı Kartlarını Okuyabilme 5 Adet Çağrıyı Aynı Anda Gösterebilme Konsültasyon Doktor Çağrı Yazılımlı olmalıdır.
10. ACiL KOD SANTRAL SUNUCUSU 1 ADET Hastane PBX Santrali Entegrasyon Yazılımı ve Özelleştirmesi Acil Kod Yazılımı ve Özelleştirmesi Paging ve DECT Modulü Raporlama Alma Özelliği bulunmalıdır.
TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

"Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza"

VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ KURULMASI MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ
I – ALIMIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: 6 HD. ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
b) Adresi: 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI TOPRAKKALE - VAN MERKEZ / VAN
c) Telefon numarası: 4322151978
ç) Faks numarası: 4322146799
d) Elektronik posta adresi: altihdakihlkombsk@gmail.com
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İkm.Bnb. Cenk AKCAN
1.2. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – Alım konusuna ilişkin bilgiler
2.1. Alım konusu malın;
a) Adı: HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ KURULMASI
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü:
EK-A İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Teslim edileceği yer: VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ OLACAKTIR.
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – Alıma ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) Alım usulü: 4734 SAYILI KANUNU 22 (D) DOĞRUDAN TEMİN
b) Tekliflerin sunulacağı adres: 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI TOPRAKKALE-VAN
c) Alımın yapılacağı adres: 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI TOPRAKKALE-VAN
d) Tedarik (son teklif verme) tarihi: 20 KASIM 2015
e) Tedarik (son teklif verme) saati: 11:00
f) Alım komisyonunun toplantı yeri: 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI TOPRAKKALE-VAN
Madde 4 – Bu alım dokümanının kapsamı
4.1. Bu alım dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname,
b) Teknik özellikler/Şartname,
c) Sözleşme Tasarısı,
ç) Standart formlar: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli
d) İHTİYAÇ LİSTESİ
e) GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ
4.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, bu alımın bağlayıcı bir parçasıdır.
4.3. İstekli tarafından, bu alımın içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.
Madde 5 - Bildirim ve tebligat esasları
5.1. Bildirim ve tebligat imza karşılığı elden yapılır. İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
5.2. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.
5.3. Faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır.
5.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.
5.5. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.
Madde 6 - İsteklilerin bu tedarik usulünde aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
6.1. İsteklilerin bu alım usulünde aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
6.1. Belgelerin sunuluş şekli:
6.2.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:
6.1.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
6.1.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine alım tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
6.1. Tekliflerin dili
6.1.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 7 - Teklif hazırlama giderleri
7.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.
Madde 8 – Alım Kararı saatinden önce alımın iptal edilmesi
8.1. İdare tarafından gerekli görülen veya bu tedarik usulünde yer alan belgelerde sözleşmenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, karar saatinden önce alım iptal edilebilir.
8.2. Alımın iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
8.3. Alımın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 9 - İş ortaklığı
9.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle alıma teklif verebilir.
9.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
9.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.
9.4. Alımın iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
9.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
Madde 10 - Konsorsiyum
10.1. Konsorsiyumlar bu alıma teklif veremez.
Madde 11 - Alt yükleniciler
11.1. Sözleşme konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 12 - Teklif ve sözleşme türü
12.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Karar sonucu, sözleşmenin üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Kamu İhale Kurumunun bu tedarik usulünde sözleşme yapılması ile Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Sözleşmede bulunan miktarlar tahmini kullanım miktarlarıdır. Talep edilecek malzeme acil sağlık vakaları için kullanılacağından sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyeceği gibi alımın ihtiyaç listesinden daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak bir bedel istenmeyecek, ödenmeyecektir
Madde 13 - Kısmi teklif verilmesi
13.1. Bu alımda kısmi teklif verilmeyecektir.
Madde 13 - Alternatif teklifler
13.1. Bu alımda alternatif teklif verilmeyecektir.
Madde 14 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
14.1. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.
Madde 15 - Tekliflerin sunulma şekli
15.1. Teklif mektubu bu alım usulünde Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve alımın yapılacağı İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
15.2. Teklifler bu alım usulünde belirtilen saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
15.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin sözleşme dokümanında belirtilen karar saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
15.4. Teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 16 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği
16.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
16.2. Teklif mektubunda;
a) Sözleşme dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.
16.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
16.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - Tekliflerin geçerlilik süresi
17.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, sözleşme tarihinden itibaren 90 - DOKSAN(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.
17.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.
17.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.
17.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 18 - Teklif fiyata dahil olan giderler
18.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince KDV hariç alıma ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilmiş masraflardır
18.2. Gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
18.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 19 - Geçici teminat
19.1. Geçici teminat alınmayacaktır.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 20 - Tekliflerin alınması ve açılması
20.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.
20.2. Bu alım usulünde Alım Heyeti tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
20.2.1. Alım Heyeti bu Şartnamede belirtilen saatte başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
20.2.2. Alım Heyeti teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, alımı yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır.
20.2.3. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar Doğrudan Temin Heyeti tarafından imzalanır ve Doğrudan Temin Alım Heyeti Başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
20.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmeye alınır.
Madde 21 - Tekliflerin değerlendirilmesi
21.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeler ve teklif mektubu usulüne uygun olup olmadığı tespit edilerek isteklilerin tekliflerinin değerlendirmesine karar verilir.
Madde 22 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
22.1. Bu alım usulünde İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.
22.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya dokümanda öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
22.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 23 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve alımın iptal edilmesi
23.1. Bu alım usulünde Alım Heyeti kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek alımı iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
23.2. Alımın iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.
Madde 24 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
24.1. Bu Alım Sözleşmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
24.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.
24.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 25 - Alımın karara bağlanması
25.1. Yapılan değerlendirme sonucunda Alım Heyeti tarafından, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
25.2. Alım Heyeti, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.
Madde 26 - Alım kararının onaylanması veya iptali
26.1. Kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, alım üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge alım kararına eklenir.
26.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda sözleşme iptal edilir.
26.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde alım kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
26.4. Alım; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 27 - Kesinlesen kararının bildirilmesi
27.1. Kesinleşen kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, alımı üzerinde bırakılan dahil, alıma teklif veren bütün isteklilere, alınan kararı ile birlikte bildirilir.
27.2. Alım; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
27.3. Alım karar sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on (10) gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.
Madde 28 - Sözleşmeye davet
28.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, karar üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir.
28.2. Yüklenici firmanın 10 (on) gün içerisinde sözleşme imzalamaması durumunda alım kararı iptal edilecektir.
Madde 29 - Kesin teminat
29.1. Bu alım usulünde Alım Heyeti üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, alım bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
29.2. Sözleşme üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 30 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
31.1. Sözleşme üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Madde 32 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
32.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
32.2. Bu takdirde istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.
Madde 33 - Sözleşmeye bağlanması
33.1. İdare tarafından dokümanda yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
33.2. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
33.3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 34 - Fiyat farkı
34.1. Sözleşme konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
34.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 35- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar
35.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.
a) Ödeme yeri ve şartları
b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi
ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
e) Cezalar ve sözleşmenin feshi
f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli
Madde 36 – Diğer hususlar
36.1.
Sözleşme dokümanında yer alan tüm cezalar yüklenicinin ilk alacağından, yoksa müteakip alacağından, o da yoksa Saymanlık veznesine nakit olarak yatırılmak suretiyle alınacaktır. Cezalar KDV hariç hesaplanacaktır. Cezası tahsil edilmedikçe kesin teminat geri verilmeyecektir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak iddia edemez.
Kesin teminatın iadesi sözleşme tasarısının 11 nci maddesinde belirtilen esaslarda geri verilecektir. İdarece yüklenicinin taahhüdünü yerine getirdiğini gösteren; kesin teminatın iade edilebileceğine dair yazının İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA gönderilmesini müteakip kesin teminat iade işlemleri yapılacaktır

TEKNİK ŞARTNAMENİN İDARİ ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR;

TSK SAĞ.K.LIĞI EYLÜL 2014 TARİHLİ ŞARTNAME NU.:TSKSAĞ-MEBS-2014-02 NU.LI HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ;
1) 3.1.1. Maddesi; satın alınacak cihaz ve malzemenin miktarı İhtiyaç listesinde belirtilmiştir.
2) 3.1.3. Maddesi; satın alınacak malzemeler yeni orijinal ve hiç kullanılmamış olacaktır. Üzerine kırık çatlak ve deformasyon olmayacaktır.
3) 3.1.5. Maddesi; Yüklenici Firme Tarafından Hastane Personeline İşletim , Mebs Personeline Bakım Eğitimi Verilecektir.
4) 3.1.6 Maddesi; Yüklenici Tarafından Gerekli Yazılım Kurulum Ve Lisanslama İşlemi Yapılacaktır.
5) 3.1.7 Maddesi; Kullanılan Cihazlara Ait Kalite Belgeleri Cihazlarla Birlikte Teslim Edilecektir.
6) 3.1.8 Maddesi; Cihazlar En Az 2 (İki) Yıl Garantili Olacaktır.
7) 3.2.1 Maddesi; İhtiyaç listesinde belirtilen miktarlardı.
8) 3.2.2.3 Maddesi; Sistemin Kurulumunda Kullanılacak Kablolamada Cat6 Tipi Kablo Kullanılacaktır , Kablolama Kanal İçerisinden Yapılacak ,Kurulumda Gerekli Olan anahtarlama Cihazı Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır.
9) 3.2.2.9 Maddesi; ( Ek 1.3.) Kablolama Cat6 Tipi Kablo İle Kanal İçerisinden Yapılacaktır.

10) 3.2.2.16 Maddesi; Cat6 Tipi Kablo Kullanılacak Ve Kanal İçerisinden yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

11) 3.2.4.7 Maddesi; Cat6 Tipi Kablo Kullanılacak Ve Kanal İçerisinden yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

12) 3.2.10.5 Akıllı kart üzerine etiketleme yüklenici tarafından yapılacaktır

4) 5.5.Maddesi; TSK Mal Alımları kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan hususlar geçerlidir.

EK:
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. HEMŞİRE ÇAĞRI PANELİ ADET 1
2. HASTA YATAKBAŞI ÇAĞRI ÜNİTESİ ADET 50
3. HASTA EL SETi ADET 50
4. HASTA WC-BANYO ÇAĞRI ÜNiTESi ADET 12
5. KAPI ÜSTÜ İKAZ LAMBASI ADET 13
6. ODA KONTROL ÜNİTESİ ADET 13
7. PAGER ÇAĞRI CİHAZI ADET 3
8. KABLOSUZ AKTARICI CiHAZI ADET 1
9. ACiL SERViS ÇAĞRI PANELi ADET 1
10. ACiL KOD SANTRAL SUNUCUSU ADET 1

"VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ KURULMASI İHTİYAÇ ÇİZELGESİ
"
S. NU. MALZEMENİN ADI EBADI / ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAME MİKTARI ÖLÇÜ BRM. TESLİM SÜRESİ TESLİM YERİ VE TARİHİ TESLİM ŞEKLİ
1. HEMŞİRE ÇAĞRI PANELİ Duvara Monte Edilebilir 17" -19'' LCD Ekran Personel Akıllı Kartlarını Okuyabilme 5 Adet Çağrıyı Aynı Anda Gösterebilmelidir. Hemşire Çağrı DESK Yazılımlı olmalıdır. TSK Sağ.K.lığı Eylül 2014 tarihli Şartname Nu.:TSKSAĞ-MEBS-2014-02 Nu.lı Hastane Çağrı Sistemi Teknik şartnamesinde belirtilmiştir. 1 ADET 20 İŞ GÜNÜ Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 işgününde Van Asker Hastanesine Baştabipliğine teslim edilecektir. Defaten
2. HASTA YATAKBAŞI ÇAĞRI ÜNİTESİ RJ Konnektör ile Kolay Montaj ve Demontaj Yapabilmeli Çağrı Yapma ve Çağrı Sonlandırma Tuşlu olmalıdır. 50 ADET 20 İŞ GÜNÜ
3. HASTA EL SETi Hemşire Çağrı Tuşu Hasta Yatak Başı Çağrı Ünitesine RJ Konnektör ile Kolay Montaj ve Demontaj Yapılabilmelidir. 50 ADET 20 İŞ GÜNÜ
4. HASTA WC-BANYO ÇAĞRI ÜNiTESi 4 HASTA WC-BANYO ÇAĞRI ÜNiTESi İsteğe Göre Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Yapılabilmelidir. 12 ADET 20 İŞ GÜNÜ
5. KAPI ÜSTÜ İKAZ LAMBASI Kırmızı, YeĢil,Turuncu ve Mavi Renkli Uyarı Işıkarından oluşmalıdır. 13 ADET 20 İŞ GÜNÜ
6. ODA KONTROL ÜNİTESİ 3,5" LCD Dokunmatik Ekran 8 Adet Hasta Yatak Başı Ünitesini Kontrol Edebilme Sağlık Personel Kart Okuyabilme Mavi-Pembe-Beyaz Kod ve Konsültasyon Çağrılarını Başlatma ve Sonlandırma Özelliği bulunmalıdır. 13 ADET 20 İŞ GÜNÜ
7. PAGER ÇAĞRI CİHAZI KET Yönetmeliğine uygun, POCSAG Standardı ile HaberleĢme 8 Satır Göstergeli Sesli ve TitreĢimli Uyarı Verme Özellikli Türkçe Menü ve taşıma Kılıflı olmalıdır. 3 ADET 20 İŞ GÜNÜ
8. KABLOSUZ AKTARICI CiHAZI KET Yönetmeliğine uygun, POCSAG Standardı ile Haberleşme imkanı olmalıdır. 1 ADET 20 İŞ GÜNÜ
9. ACiL SERViS ÇAĞRI PANELi Duvara Monte Edilebilir 19" LCD Ekran Personel Akıllı Kartlarını Okuyabilme 5 Adet Çağrıyı Aynı Anda Gösterebilme Konsültasyon Doktor Çağrı Yazılımlı olmalıdır. 1 ADET 20 İŞ GÜNÜ
10. ACiL KOD SANTRAL SUNUCUSU Hastane PBX Santrali Entegrasyon Yazılımı ve Özelleştirmesi Acil Kod Yazılımı ve Özelleştirmesi Paging ve DECT Modulü Raporlama Alma Özelliği bulunmalıdır. 1 ADET 20 İŞ GÜNÜ

VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ KURULMASI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 6 HD. ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: 6 HD. ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
b) Adresi: 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI TOPRAKKALE - VAN MERKEZ / VAN
c) Telefon numarası: 4322151978
ç) Faks numarası: 4322146799
d) Elektronik posta adresi(varsa): altihdakihlkombsk@gmail.com
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ....................................................
b) T.C. Kimlik No: ..................................................................
c) Vergi Kimlik No: .................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................
d) Telefon numarası: ................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve 22 (f) Doğrudan Temin dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri düzenlenen VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ KURULMASI ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılabilecek mal / malların miktarı:
5.1.1.1.
EK:
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. HEMŞİRE ÇAĞRI PANELİ ADET 1
2. HASTA YATAKBAŞI ÇAĞRI ÜNİTESİ ADET 50
3. HASTA EL SETi ADET 50
4. HASTA WC-BANYO ÇAĞRI ÜNiTESi ADET 12
5. KAPI ÜSTÜ İKAZ LAMBASI ADET 13
6. ODA KONTROL ÜNİTESİ ADET 13
7. PAGER ÇAĞRI CİHAZI ADET 3
8. KABLOSUZ AKTARICI CiHAZI ADET 1
9. ACiL SERViS ÇAĞRI PANELi ADET 1
10. ACiL KOD SANTRAL SUNUCUSU ADET 1

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar
7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince KDV hariç sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi , resim harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilmiş masraflardır sözleşme bedeline dahildir.
7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Her Türlü Vergi, Resim Ve Harçlarla , Ulaşım Montaj, Sigorta Giderler sözleşme bedeline dahildir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme kapsamında verilen Teknik Şartname bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Sözleşme hükümleri ile Teknik Şartname hükümleri arasındaki çelişki veya farklılıklar olması halinde Teknik Şartnamede yer alan hükümler esas alınır
Madde 9 - Sözleşmenin süresi ve Sözleşmenin sona erme halleri;
9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
9.1. Sözleşme süresi sonunda,
9.2. İdarenin siparişi üzerine Yüklenici tarafından malın bu sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde 3 kez getirilmemesi halinde,
9.3. Sözleşme içersinde ihtiyacın tamamen ortadan kalkması, ihtiyacın başka alım yolları ile temin edilmesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler nedeniyle alımdan vazgeçilmesi vb. gibi doğrultusunda,
9.4. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde,
9.5. Yüklenicinin sözleşmenin fesih edilmesi talebini idareye bildirmesi durumunda, herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın sözleşme sona ermiş sayılır.
9.6. Sözleşmenin yukarıda yer alan hususlara dayanarak iptal edilmesi durumlarında kesin teminatı irat kaydedilerek sözleşme fesih edilir, yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici karına karşılık bir bedel ödemeyecektir.
Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1. VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ.
10.2. İşe başlama tarihi
10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi
10.3.1. Sözleşmenin imzalanması ile idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese Sözleşme kapsamındaki mallar idare tarafından ihtiyaç oldukça telefon / fax / yazı ile talebinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günü içerisinde mal teslim edilecektir. Bu süre bir (1) işgününü geçemez.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
11.1.1. Yüklenici [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …./…/…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve Doğrudan Temin dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Van Asker Hastanesi Döner Sermaye Muhasebe Birimince yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, tedarik dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
Madde 13- Ödeme koşulları ve zamanı
13.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası) 'dır
13.2. İdare, Muayene ve Kabul Heyeti kabul tutanağı düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 45 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
13.3. İdarenin ihtiyacı doğrultusunda yüklenici tarafından teslim edilen mallardan Muayene ve Kabul Heyetince tespit edilen malların bedeli ödenecektir. Kullanılmayan mallar ise yükleniciye iade edilecektir.
13.4. Ödemeler, malın teslim alınmasını alım heyeti tarafından usulüne uygun tanzim edilecek belgelere istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar ve serbest bırakma oranları dahilinde 2014 Yılı Döner Sermaye Net gelirlerinden Van Asker Hastanesi Döner Sermaye Muhasebe Birimince tahakkuka bağlanarak ödemeyi yapacaktır.
13.5. Yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda ödemeler ödeneğin gelmesinden sonra yapılacaktır. Ayrıca; ödemeler M.S.B.lığının serbest bırakma oranları da dikkate alınacaktır. Bu sebeplerle meydana gelebilecek gecikmelerde yüklenici her hangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici, ödemenin yapılacağı tarih itibarıyla bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış borcu yoktur yazısını (ödeme emrinden en geç on gün önceye ait) Van Asker Hastanesi Döner Sermaye Muhasebe Birimine ibraz edecektir. Şayet yüklenicinin vergi borcu var ise, ödeme emrinde borç meblağı düşülecektir.
Madde 14 - Fiyat Farkı
14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri
16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1. Yüklenici;
a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.
16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
16.6. Malların taşınması
16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı idarenin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
Madde 17 - Yeni model
17.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
Madde 18 - Ambalajlama
18.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
18.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir .
Madde 19 - Reklam yasağı
19.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 20 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması
21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
21.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 22 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
22.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle alım kararı verilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve alım dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
22.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi sözleşme dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
Madde 23 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
23.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
23.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
23.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
23.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
23.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
23.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.
23.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 24 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
24.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır
24.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı ya da sözlü tebliğ olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 25 - Yüklenicinin vekili
25.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
25.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 26 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri
26.1.Teslim edilen malzemeler için Van Asker Hastanesi Baştabipliğince kurulan heyet tarafından sözleşme kapsamındaki teknik özelliklere göre muayene işlemleri yapılarak Muayene ve Mal Kabul Tutanağı tanzim edilecektir.
Muayene aşamasında İstenecek Belgeler;
Garanti taahhütnamesi firma tarafından kaşeli ve imzalı olarak teslim edilecektir.

Malın Muayeneye Hazırlanması ve Muayeneye İlişkin Yüklenicinin Görevleri :
Muayene edilecek malın tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması, numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve malzemenin hazır edilmesi, usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce malın belirli bölümlere ayrılmasından yüklenici firma sorumludur. Muayene masrafları, muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır. Denetim ve muayeneler için lüzumlu her türlü personel, test cihazı ve ortam yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Muayene esnasında, numune alınmayacaktır. İdare tarafından talep edilen tıbbi sarf malzemelerini teslimi aşamasında yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

Muayene Yeri ve Makamı :
Malın Muayenesi; Alım heyeti tarafından Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine dair yönetmelik, TSK Mal ve Hizmet Muayene Yönergesi Teknik Özellik dahilinde yapılacaktır. Muayene sırasında yüklenici veya yetkili temsilcisi hazır bulanacaktır.
Muayenede izlenecek yöntem :
Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, muayene işlemi tamamlanır. Fonksiyon muayenesi için Hakkari Asker Hastanesi Baştabipliğine numune gönderilerek uygun kalibrasyon ve test yapılacaktır. Numune ve kalibrasyon için kullanılacak numuneler firma tarafından karşılanacaktır. Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen red raporunun tebliğinden ( elden tebliğ veya fax veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektupla yapılabilecektir.) itibaren usulüne göre 2(iki) saat içinde yazılı olarak itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılır. İkinci komisyon fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç olumsuz ise red raporu verilir ve bu rapora itiraz edilemez.
İşin Süresi İçinde Muayene Hakları :
İşin süresi içinde getirilen malın muayeneler sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya 2 (iki) saat içerisinde yazılı olarak müracaat ederek itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Yüklenici, Sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği ( hiç mal teslimatı yapılmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) taktirde; idarece Sözleşmenin 34.ncü Maddesine göre verilecek ihtarlı sürede 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. Muayenelerde geçen süreler teslim süresinden sayılmaz. Gecikme cezası; son teslim tarihinin bitiminden itibaren uygulanacaktır.
İtiraz Muayeneleri:
Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna, red raporunun tebliğinden itibaren usulüne göre 2(iki) saat içinde yazılı olarak itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyon muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Bu komisyonun vereceği kararlar kesindir. Muayene ve İtiraz muayenelerine ait tüm masraflar satıcıya aittir
Red Edilen Malın Depodan Kaldırılması:
Getirilen malların şartlara uygun olmadığı tespit edilerek geri çevrilmesi lazım gelen hallerde yükleniciye tebliğini müteakip 2 (İki) gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Kaldırmadığı takdirde; her geçen gün için o günkü alım için toplam bedel üzerinden %0,5(BİNDE BEŞ)i oranında ceza uygulanır. Ancak bu sure 2 (İKİ) günü geçemez. Geçtiği takdirde malın bulunduğu yerde bozulması veya eksilmesi durumundan dolayı herhangi bir hak iddia edilemez.
Muayenede Kısmi Kabul Yapılıp Yapılamayacağı :
Muayenede Kalem miktarları bölünmemek kaydıyla kısmi kabul yapılabilecektir. Muayeneye sevk edilen malzemeler ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak ve muayene sonucunda kabul edilen malzemelerin bedeli usulüne uygun düzenlenecek belgelere istinaden ödenecektir. Muayenede red edilen diğer malzemeler için muayene süreci devam edecektir. Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi gereğince taahhüt konusu kısmi kabul yapılan bölümün bedeli ödenir.
Taahhüt konusu malın evsafını kaybettiğinin veya sözleşme kapsamında belirtilen özellikte olmaması halinde, yüklenici yazılı tebligatla verilen süre içerisinde, aynı miktarlardaki yeni mal ile değiştirmeye ve muayeneye sunmaya mecburdur. Yeni malın kati kabulünü müteakip evsafını kaybetmiş mallar yükleniciye iade edilir. Değiştirmede geliş-gidiş, nakliye ücretleri ve diğer tüm giderler yükleniciye aittir
Kodlandırma, Kataloglandırma hükümleri uygulanacak fakat Eğitim hükümleri uygulanmayacaktır.
26.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 27 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
27.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik özelliklere uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda heyet malların kalitesini, teknik özelliklerde belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Heyet burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.
27.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
27.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.
27.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 28 - Sözleşmenin devir şartları
28.1. Sözleşmenin devri söz konusu değildir, sözleşme hiçbir şekilde devredilemez. Sözleşme kapsamında doğan alacaklar üçüncü şahıslara temlik edilemez

Madde 29 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
29.1. Yüklenici teslim edilen tıbbi sarf malzemelerini, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile 6 saat içersinde süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.
29.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 30 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
30.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
30.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,5 (bindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.
30.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
30.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
30.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
30.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
Madde 31 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
31.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
31.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
31.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
31.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
31.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
31.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
31.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
31.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 32 - Fesih tarihinin belirlenmesi
32.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
32.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
32.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
Madde 33 - Fesih halinde yapılacak işlemler
33.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
33.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.
33.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
33.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
33.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
33.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 34 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
34.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya sözleşme dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 35 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti
35.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
35.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 36 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
36.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
36.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 37 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
37.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Madde 38 - Anlaşmazlıkların çözümü
38.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Van Asliye, Sulh, Hukuk mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 39 - Hüküm bulunmayan haller
39.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 40 - Diğer hususlar
40.1. Alıcı makamların yer değiştirmesi veya lağvı halinde sözleşme fesh edilebilecek veya geri kalan kısmı bütün vecibeleriyle garnizondaki diğer askeri makamlara devredilebilecektir. Bu takdirde tahakkuk edecek istihkak tutarları sözleşmeyi devralacak makam muhasiplik veznesinden tediye edilecektir.
40.2. Yüklenici tedarik safhası ile sözleşme ve şartnamenin yürürlükte bulunduğu sürede, gösterdiği tebligat adresinde bulunmaya veya tebligata elverişli bir şahsı bulundurmaya mecburdur. Bu mecburiyete uymadığı veya tebligat adresinde bulunduğu halde yapılacak tebligatı almaktan kaçındığı takdirde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebligat adresine yapılacak tebligat bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır.
40.3. Yüklenici, ihale safhası ile sözleşmenin yürürlükte bulunduğu sürede, tebligat için gösterdiği adresi değiştirmek zorunda kalırsa bu keyfiyeti 3 (üç) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilecektir. Bildirmediği takdirde eski tebligat adresine yapılacak olan tebligat geçerli sayılacaktır.
40.4. İhale dokümanında yer alan tüm cezalar yüklenicinin ilk alacağından, yoksa müteakip alacağından, oda yoksa Defterdarlık veznesine nakit olarak yatırılmak suretiyle alınacaktır. Cezalar KDV hariç hesaplanacaktır. Cezası tahsil edilmedikçe kesin teminat geri verilmeyecektir. Yüklenici Bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. Kesin teminatın iadesi sözleşme tasarısının 11 nci maddesinde belirtilen esaslarda geri verilecektir. İdarece yüklenicinin taahhüdünü yerine getirdiğini gösteren; kesin teminatın iade edilebileceğine dair yazının İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA gönderilmesini müteakip kesin teminat iade işlemleri yapılacaktır
40.5. Bu süre içinde hiç mal getirilmediği veya süresinde getirilmeyen malların uygun görülmemesi halinde, sözleşme yürürlükte ise, bedelini yüklenicinin alacağından keserek veya kati teminatını paraya çevirerek tahsil edecektir. Yüklenicinin alacağı veya teminatı bozulan malların bedelini karşılamadığı durumda veya sözleşme süresi sona ermiş ise, teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
40.6. İhtarlı Sürede Uygulanacak Ceza :
40.6.1. Taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi) İdarece tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar (dâhil) hesap edilecektir. Taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği gün, teslim süresinin son gününü takip eden gündür. Mal getirme hakkının kalmadığı durumlarda ise İdarenin bu durumun tespit edildiği gündür.
40.6.2. Cezalı sürenin başladığı, bu sözleşmenin 2 inci maddesindeki (alt maddeleri ile beraber) esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben ihtar yapılır.
40.6.3. İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günün ertesi gününden itibaren başlayacak, ancak ceza hesaplaması, taahhüdün yerine getirilmediğinin İdarenin tespit edildiği günün ertesi gününden itibaren başlatılacaktır.
40.6.4. Taahhüdün yerine getirilmediğinin İdarenin tespit edilmesini takip eden günden itibaren ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde ihtarname yükleniciye elden tebliğ edilerek mal kabul edilecek ve ceza, teslime kadar (dâhil) geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gönderilmiş olmakla beraber, elden tebliğ edilen tarih geçerli olacaktır.
40.6.5. Taahhüdün yerine getirilmediğinin İdarenin tarafından tespit edildiği gün, ihtarı çekecek olan idareye bu durum aynı gün içinde yazılı olarak bildirilir. İdare tarafından da yine aynı gün içinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre de ihtar yapılır ve ihtar yükleniciye faks (belgegeçer) yoluyla bildirilerek cezalı süresi başlatılmış olur. (SÖZLEŞME SÜRESİNCE 1 (BİR) DEFA / İHTAR YAPILACAKTIR.)
40.3.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
40.3.1.Yüklenici, mal/malları teslim süresi içerisinde defaten (tek parti halinde) halinde ihale dokümanına uygun şekilde teslim edecektir.
40.3.2.İhale konusu mal/mallar Yüklenici tarafından idareye (ihale dokümanında belirtilen teslim yeri olan İdareye teslim edilecektir. İlgili malzemeler eslim edilmedikçe, muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.
40.3.3.Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde (08.30-12.00 ile 14.00-16.30 saatleri arası) yapılacaktır. Taahhüt edilen malın/malların son teslim günü resmi veya idari tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, resmi veya idari tatil gününü takip eden ilk iş günü içerisinde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmayacaktır. Son teslim günü resmi veya idari tatil gününe rastlayan teslimatlar, resmi veya idari tatil gününü takip eden ilk iş günü içerisinde yapılmaz ise bu sözleşmenin 34?üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. Bu durumda cezalı süre, normal teslim süresi bitiminden sonraki günden itibaren başlatılacaktır.
40.3.4.Defaten (tek parti halinde) teslim edilen mal/mallar, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye verilmeyecektir.
40.3.5.Teslim edilen malın/malların muayenesi sonucunda verilecek ?NİTELİKLERİNE UYGUN DEĞİLDİR? kararına karşılık, yüklenici malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde, uygun çıkmayan malın yerine sadece 1 (BİR) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malın muayenesi yapılacaktır.
40.3.6.Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre yüklenicinin malı/malları ihale dokümanına uygun olarak idareye (ihale dokümanında belirtilen teslim yerine) teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı?nın yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir.
40.3.7. Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi (malı/malları süresinde teslim etmemesi) üzerine, idarece bu sözleşmenin 34?üncü maddeleri hükümlerine göre yapılacak ihtarda belirtilen sürede sadece 1 (BİR) defa mal getirme hakkına sahiptir.
40.3.8. Garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden malın yerine, yükleniciye yapılacak yazılı tebligatı müteakip yedi (7) iş günü içerisinde yenisi getirilerek muayeneye sunulacaktır. Muayeneye sunulan mal reddedildiği takdirde, bu malın yerine 20 (Yirmi) günlük süre içinde bir kez daha mal getirilebilecektir. Bu süre içinde hiç mal getirilmediği veya getirilen malların uygun görülmemesi halinde, sözleşme yürürlükte ise, idare bozulan malların bedelini yüklenicinin alacağından keserek veya kati teminatını paraya çevirerek tahsil edecektir. Yüklenicinin alacağı veya teminatı bozulan malların bedelini karşılamadığı durumda veya sözleşme süresi sona ermiş ise İdare tarafından gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
40.3.9. Garanti kapsamında malın değiştirilmesiyle ilgili nakliye ve muayene ücretleri de dahil olmak üzere her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.
40.3.10. Garanti süresi içinde bozulan malların yüklenici tarafından değiştirilmesi halinde yenisinin kati kabulü yapılmadan eskisi teslim edilmeyecektir.
Madde 41 - Yürürlük
41.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 42 - Sözleşmenin imzalanması
42.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.
İDARE YÜKLENİCİ

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı:	6 ncı Hudut Alay K.lÄ±ÄŸÄ±
b.Telefon Numarası:	+904322151978
c.Fax Numarası:	+904322155663
d.Elektronik Posta adresi:

Temel

500 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama
+
İhale Sonuç İlanları
İlansız İhale Sonuçları
Sonuç Alarmları
KİK Kararları

Firma ve Rakip Analizleri
Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
İhale Öncesi Olası Rakipler
İdare Analizleri
Bütçe Tahminleri
Yüklenicileri
Yaklaşık Maliyet Analizleri
Sektör Analizleri
Sektördeki Öncü Firmalar
İş Dağılımları
Pazar Araştırmaları
Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)