Van Asker Hastanesi Ameliyathane Servis Asansörlerinin Altı Ay Süreli Bakım Ve Onarım İşi İçin Hizmet Alımı

Özet
İhale İlanı

İhale No	705989
Sektör	Sanayi ve Tarım Makineleri
İdare	Milli Savunma Bakanlığı Van 6. Hudut Alay Komutanlığı
İhale Tipi	Hizmet Alımı
İhale Usulü	Doğrudan Temin
İhale İli	Van
İşin İli	Van
Yayın Tarihi	13 Mayıs 2014
İhale Tarihi	20 Mayıs 2014 11:30

Bu ve benzer yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Kamu İhaleleri
E-İhaleler
İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
Doğrudan Temin İhaleleri
Sınırsız İhale Takibi
Sınırsız İhale Alarmı
Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Temel Paket Dahil
AB İhaleleri
İhale Sonuçları
Kazanan Firmalar
İhale Arşivi
KİK Kararları
Yasaklı Firma Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI

İŞİN ADI :

Van Asker Hastanesi Ameliyathane Servis Asansörlerinin Altı Ay Süreli Bakım ve Onarım İşi İçin Hizmet Alımı

İLAN TÜRÜ ve USULÜ:

DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları

İDARE ADI:

6 ncı Hudut Alay K.lığı

ADRESİ:

6 ncı Hudut Alay K.lÄ±ÄŸÄ± TOPRAKKALE/VAN

TELEFON VE FAX NUMARASI:

+904322151978 - +904322155663

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

ALTIHDAKIHLKOMBSK@yahoo.com

MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:

HİZMET

MİKTARI:

1 KALEM

MALIN TESLİM YERİ:

van asker hastanesi

MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:

İhale İlanı Metni içerisinde belirtilmiştir.

İhalenin YAPILACAĞI YER:

6’ncı Hd.A.K.lığı İhale Salonu (Toprakkale/VAN)

İhalenin TARİH VE SAATİ:

20/5/2014-11:30

İHALE İLANI METNİ

İHTİYAÇ LİSTESİ
İŞİN BİRLİĞİ : VAN ASKER HASTANESİ
İŞİN YERİ : VAN ASKER HASTANESİ AMELİYATHANESİ
İŞİN ADI : ALTI AY SÜRELİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIMI

S.NU. MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI AÇIKLAMALAR
1 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ ADET 2 "1 DURAKLI, KAPASİTESİ 320 KG. HALAT SAYISI 4, İMAL YILI 1999,
10 KİŞİLİK
6 AY SÜRELİ"
YALNIZ 1 (BİR) KALEMDİR

S.NU. : HİZMETİN CİNSİ :
1. FRENELERİN DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
2. SOĞUTMA FANLARININ DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
3. TESİSATIN GENEL DURUMUNUN KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
4. KAPI KİLİTLERİNİN KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
5. KAPI FİŞ VE KONTAĞININ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
6. FOTOSELLERİN KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
7. KUVVET KONTAĞININ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
8. STOP DÜĞMESİNİN DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
9. ALARMIN KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
10. ACİL AYDINLATMANIN KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
11. KAPI KONTAKLARININ AŞINMA VE TEMİZLİK KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
12. KAPILARIN YAYI VE ZİNCİRİNİN DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI VE TESTİ YAPILACAKTIR.
13. KAPI AÇMA VE KAPAMA MANYETİĞİNİN DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
14. OTOMATİK KAPI KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
15. MAKARALARIN, ABŞTRAYFERLERİN, SİVİCELERİN DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
16. OTOMATİK KAPININ MOTORU VE FRENLERİNİN DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI Y YAPILACAKTIR.
17. OTOMATİK KAPI KABLOLORININ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
18. BUTONİYERLERİN KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
19. KUYU BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
20 FLEKSİBLE KABLO KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
21. KARŞI AĞIRLIK RAYLARI PATENLERİ VE YAĞDANLIKLARI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
22. KENET VE KENET KONSOLLERİ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
23. SAPTIRMA MAKARALARI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
24. TAMPON VE TAMPON SİVİCLERİ DEĞİŞİM, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
25. KAT KAPILARI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
26. KİLİT KOLLARI VE AYARLARI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
27. OTOMATİK KAĞI AĞIRLIKLARI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
28. HALAT GEVŞETME KONTAĞI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
29. SINIR ŞARTEL KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
30. KABİN, KABİN RAYLARI, PATENLERİ VE YAĞDANLIKLARIN KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
31. REGÜLATÖR KARŞI AĞIRLIĞI, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
32. REGÜLATÖR KARŞI AĞIRLIK SİVİCLERİ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
33. PARAŞÜT KONTAĞI KONTROL VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
34. YOL VE HIZ TAKOMETRE KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
35. DENGE ZİNCİRİ VE MAKARA KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
36. KUYU VE KUYU DİBİ TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
37. KAPI MEKANİZMASI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
38. KAPI MAKARALARI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
39. KAPI PATENLERİ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
40. KABİN BUTONİYERLERİ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
41. DİJİTAL GÖSTERGELER DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
42. HALAT ASKILARI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
43. PATENLER VE YAĞDANLIKLAR KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
44. REVİZYON ŞALTERİ DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
45. KABİN ÜSTÜ KLEMENS KUTUSU KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
46. PARAŞÜT SİSTEMİ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
47. KONTAKLAR KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
48. DURUŞ HASSASİYETİ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
49. KABİN TAVANI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
50. KABİN ÜSTÜ VE İÇ TEMİZLİK KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
51. ASANSÖR KULLANMA TALİMATI VE UYARICI LEVHA VE İŞARETELER KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
52. TAŞIYICI HALATLARIN BOY VE KOPMA KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
53. REĞÜLATÖR HALATLARININ BOY VE KOPMA KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
54. TAHRİK KASNAĞI KANALLRI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
55. AKUPLAMAN VE DİŞLİ KASNAĞI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
56. YATAK VE MAKİNA KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
57. MAKİNE MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
58. KONTAKTÖRLER, KONTAKLAR VE ROLELERİN DEĞİŞİMİ, KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
59. BAĞLANTI KLEMENS KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
60. KUMANDA GERİLİM ÖLÇÜMÜ YAPILACAKTIR.
61. ANA ŞALTER KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
62. FREN MANYETİĞİ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
63. SAPTIRMA MAKARALARININ KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
64. MAKİNA DAİRESİ TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR.
65. MAKİNA MOTOR TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR
66. KUMANDA TABLOSU KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.
67. MOTOR FANI VE TABLO FANI KONTROLÜ VE BAKIMI YAPILACAKTIR.

S.NU. CİNSİ MİKTAR BİRİM AÇIKLAMALAR
1. ASANSÖR BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ 2 ADET "1 DURAKLI, KAPASİTESİ 320 KG. HALAT SAYISI 4, İMAL YILI 1999,
10 KİŞİLİK
6 AY SÜRELİ PARÇASIZ ASANSÖR BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ"

DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULÜ İLE VAN ASKER HASTANESİ ASANSÖRLERİNİN
6 AY SÜRELİ PARÇASIZ BAKIM VE ONARIMI
HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME
I- DOĞRUDAN TEMİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı:6 HD. ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
b) Adresi:6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI TOPRAKKALE - VAN MERKEZ / VAN
c) Telefon numarası:4322151978
ç) Faks numarası:4322146799
d) Elektronik posta adresi:altihdakihlkombsk@yahoo.com
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:İkm.Yb.Serkan BÜYÜKÇÖRDÜK
1.2. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - Alım konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. Alım konusu hizmetin;
a) Adı: Van asker Hastanesi Asansörlerinin 6 Ay Süreli Parçasız Bakım ve Onarımı
b) Miktarı ve türü:
İhtiyaç Listesinde Belirtilmiştir.
c) Yapılacağı yer: Van Asker Hastanesi
Madde 3 – Alım Konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:_
b) İhale usulü: Doğrudan Temin
c) Tekliflerin sunulacağı adres: 6’ncı Hd.A.İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN
ç) İhalenin yapılacağı adres: 6’ncı Hd.A. İhl.Kom.Bşk.lığı İhale Salonu / VAN
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 08.05.2013
e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri:6’ncı Hd.A. İhl.Kom.Bşk.lığı İhale Salonu / VAN
3.2. Teklifler doğrudan temin (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. doğrudan temin (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. Doğrudan Temin tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 4 – Doğrudan Temin dokümanının görülmesi ve temini
4.1. Doğrudan Temin dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: 6’ncı Hd.A. İhl. Kom. Bşk.lığı / VAN
b) Bu madde boş bırakılmıştır
Madde 5- Doğrudan Temin dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname.
b) Teknik Şartname.
c) Sözleşme Tasarısı.
ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)
d) Standart formlar:
Standart Form-KİK015.2/H: Götürü Bedel Teklif Mektubu,
5.2. İstekli tarafından, Doğrudan Temin dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır.
6.2. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.
II- DOĞRUDAN TEMİNE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
h) TS EN 13015+A1 ''Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar'' standardına uygunluk belgesi.
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.3.1. Bu bent boş bırakılmıştır.
7.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır
7.7. Belgelerin sunuluş şekli:
7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.8. Tekliflerin dili :
7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 8 - Doğrudan Temine katılamayacak olanlar
8.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde katılamazlar.
8.2. Bu yasaklara rağmen Doğrudan Temine katılan istekliler alım dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek alım iptal edilir.
8.3. Haklarında yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.
Madde 9 - Teklif hazırlama giderleri
9.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.
Madde 10 - İşin yapılacağı yerin görülmesi
10.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
10.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
10.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
10.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 11 - Doğrudan Temin saatinden önce alımın iptal edilmesi
11.1. İdare tarafından gerekli görülen veya sözleşme dokümanında yer alan belgelerde alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, Doğrudan Temin saatinden önce alım iptal edilebilir.
11.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle alımın iptal edildiği duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
11.3. Doğrudan Temin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
11.4. Doğrudan Temin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 12 - İş ortaklığı
12.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
Madde - 13 Konsorsiyum
13.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 14 - Alt yükleniciler
14.1. Doğrudan Temin konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 15 - Teklif ve sözleşme türü
15.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Doğrudan Temin sonucu, alım üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Madde 16 - Kısmi teklif verilmesi
16.1. Bu alım usulünde işin tamamı için teklif verilecektir.
16.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
17.1. İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.
Madde 18 - Tekliflerin sunulma şekli
18.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
18.2. Teklifler, Doğrudan Temin dokümanında belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
Madde 19 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği
19.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
19.2. Teklif Mektubunda;
a) Dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,zorunludur.
Madde 20 - Tekliflerin geçerlilik süresi
20.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan Temin tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
20.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.
20.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.
20.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 21 - Teklif fiyata dahil olan giderler
21.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.
21.2. 21.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
21.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
21.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 22 - Geçici teminat
22.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
22.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
22.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22.07.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
22.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 23 - Teminat olarak kabul edilecek değerler
23.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
23.2. 23.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
23.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
23.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
23.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
23.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 24 - Geçici teminatın teslim yeri
24.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.
24.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 25 - Geçici teminatın iadesi
25.1. Doğrudan Temin Komisyon Kararı ile üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
25.2. Doğrudan Temin Komisyon Kararı üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
25.3. Doğrudan Temin Komisyon Kararı üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 26 - Tekliflerin alınması ve açılması
26.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen saate kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.
26.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
26.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
26.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
26.2.3. Alım konusu işin iş açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
26.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Madde 27 - Tekliflerin değerlendirilmesi
27.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
27.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
27.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.
27.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
27.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 28 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
28.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.
28.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
28.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 29 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
29.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
29.2. Alımın iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.
Madde 30 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
31.1. Bu alım usulünde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
31.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; teklif zarfını en erken teslim eden istekli seçilecektir.
Madde 32 - İhalenin karara bağlanması
32.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
32.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.
Madde 33 – Doğrudan Temin kararının onaylanması veya iptali
33.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
33.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
33.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
33.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
Madde 34 - Kesinleşen kararının bildirilmesi
34.1. Kesinleşen kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 33.1. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
34.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
34.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.
Madde 35- Sözleşmeye davet
35.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir.
Madde 36 - Kesin teminat
36.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
36.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 37 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
37.1. Doğrudan temin alım kararı verilen istekli, sözleşmeye davet tebliğinden itibaren bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.
37.2. Mücbir sebep halleri dışında, Doğrudan temin alım kararı verilen isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.
Madde 38 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu
38.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
38.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.
Madde 39 – Doğrudan Teminin sözleşmeye bağlanması
39.1. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
39.2. İdare tarafından tedarik dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
39.3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 40- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar
40.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.
a) Ödeme yeri ve şartları
b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi
ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
e) Cezalar ve sözleşmenin feshi
f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli
Madde 41 - Fiyat farkı
41.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
41.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 47 - Diğer Hususlar
47.1.
Bu ihale dosyasında konu olan hizmetlerin kontrolörlük görevleri Van Asker Hastanesi Kontrol Teşkilatı tarafından yapılacaktır.
47.2. Yüklenici iş esnasında gelebilecek hasar ve zararı tazmin ile mükelleftir. Yapılan hata nedeniyle herhangi bir malzeme zarar görmüş ise; beklemeye tahammülü olmayan durumda derhal, normal şartlarda ise 24 saat içerisinde yüklenici tarafından onarımı temin edilmez veya yenilenmezse, idare masrafları yükleniciye ait olmak üzere gerekli işlemi yapar ve masrafları yüklenicinin ilk hakedişinden keser, İşin yapılması sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici sorumludur.
47.3. Üç aylık periyodik bakımlar yüklenici tarafından hazırlanarak idare tarafından onaylanan plana göre yapılır. Periyodik bakımlar dışında meydana gelen arızaların giderilmesi için yükleniciye müracaat telefonla yapılır. Telefonla yapılan bildirim için Kontrol Teşkilatınca en az üç imzalı (biri Bl.K. olmak üzere) tutanak tutulur. Bildirilen arızaya müdahale süresi haftanın 7 (yedi) günü 08.00-24.00 saatleri arasında (resmi tatiller dahil) 2(iki) saattir. Arızaya müdahale süresi içerisinde müdahale edilmez ise bu durumdaki her bir arıza ve tutanak için 50 (elli) TL. ceza uygulanır.
47.4. Teknik şartnamede belirtilen periyodik koruyucu bakımların yapılmaması veya eksik yapılması durumunda her asansör için 50 (elli) TL. ceza uygulanır ve ilk hakedişten kesilir.
EK:
S.NU. MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI AÇIKLAMALAR
1 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ ADET 2 1 DURAKLI, KAPASİTESİ 320 KG. HALAT SAYISI 4, İMAL YILI 1999,
10 KİŞİLİK
6 AY SÜRELİ PARÇASIZ.
YALNIZ 1 (BİR) KALEMDİR

VAN ASKER HASTANESİ ASANSÖRLERİNİN 6 AYLIK PARÇASIZ BAKIM VE ONARIMI
HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
Bu Sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 6 HD. ALAY K. (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 6 HD. ALAY K.
b) Adresi:6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI VAN MERKEZ VAN
c) Telefon numarası:4322151978
ç) Faks numarası:4322146799
d) Elektronik posta adresi(varsa):altihdakihlkombsk@yahoo.com
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ...........................................
b) T.C. Kimlik No: ...............................................................
c) Vergi Kimlik No: ..............................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ...........................................
d) Telefon numarası: .............................................................
e) Bildirime esas faks numarası: .................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ...............................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır.) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- İş tanımı
5.1. Sözleşme konusu iş; Mevcut 2 adet asansörün 180 takvim günü bakımlarının yapılması ve yedek parçaların idarece temini durumunda onarım ve yenileştirilmelerinin yapılması işidir. aylık bakımları düzenli olarak belirtilen marka asansörlerin kendi bakım kılavuzuna göre yapılacak, aylık bakım formları düzenli olarak tutularak imza edilecek ve idareye teslim edilecektir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve alım dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli .........................(rakam ve yazıyla)........................... dir
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, KDV hariç ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek vergi, resim ve harçlar vb. masraflar ile sözleşme kapsamındaki asansörler için yıllık işletme ruhsatının alınması kapsamındaki masraflar sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
Madde 8 – Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
2) İdari Şartname,
3) Sözleşme Tasarısı,
4) Teknik Şartname Yerine Geçen Doküman,
7) Açıklamalar (varsa),
Madde 9 - İşin süresi
9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) gündür
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi
10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Van Asker Hastanesi-Van
10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş iş günü) gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen işyeri teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye işyeri teslimi yapılmış olur. Ancak, işyeri teslim tutanağında, işyeri tesliminin, tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte işyeri teslimi yapılmış sayılır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminat
11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
11.2. Ek kesin teminat
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve sözleşme dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, Yükleniciye iade edilecektir.
11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Sözleşme bedeli Van Muhasebe ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü-VAN ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:
Her üç aylık dönem için hakediş raporu düzenlenecektir. Yapılacak işin hakedişi hizmet alımı işleri hakediş raporlarının hazırlanmasını müteakip 6 ncı Hd.A.K.lığı Maliye ve Bütçe Kısım Amirliği tarafından tahakkuku yapılarak Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğü 2014 mali yılı bütçesinden ödenecektir. 20 Aralık 2014 tarihine kadar olan hak edişlerin ödemesi 2014 mali yılı bütçesinden yapılacaktır. Hizmet İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre kısmi kabul yapılacak ve Hizmet İşleri Kısmi Kabul Tutanağı yapılacaktır. Kısmi Kabulde Teknik Şartnamenin EK'inde bulunan Bakım Onarım Formuna göre bakımların yapılması, formun eksiksiz olarak doldurulması ve imza altına alınmış olması şartı aranacaktır.
12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları
15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
16.1.1.
Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, on gün süreli yazılı ihtar yapılır, geciken her takvim günü için % 1 (yüzde bir) oranında ceza uygulanacaktır. Ayrıca; gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20? nci maddesi (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idare tarafından fesih edilecektir.
Bakım onarım işlerinde kalitesi uygun olmayan her bir onarım için tutanak tutulur ve her tutanak için 50 (Elli) TL. ceza uygulanır.
Aylık periyodik bakımlar yüklenici tarafından hazırlanarak idare tarafından onaylanan plana göre yapılır. Periyodik bakımlar dışında meydana gelen arızaların giderilmesi için yükleniciye müracaat telefonla yapılır. Telefonla yapılan bildirim için Hiz.Bl.K.K.lığınca en az üç imzalı (biri Bl.K. olmak üzere) tutanak tutulur. Bildirilen arızaya müdahale süresi haftanın 7 (yedi) günü 08.00-24.00 saatleri arasında (resmi tatiller dahil) 2(iki) saattir. Arızaya müdahale süresi içerisinde müdahale edilmez ise bu durumdaki her bir arıza ve tutanak için 50 (Elli) TL. ceza uygulanır.
İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.
16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
17.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:
17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
17.2.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri
18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Madde 19 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar
19.1. Yüklenici aylık periyodik bakımlar ve arıza servisleri için Teknik şartnamenin ekinde bulunan formları doldurup ilgili yerlerini imzaladıktan ve imzalattıktan sonra idareye teslim edecektir.
Madde 20 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
20.1. Sözleşme bedelinin ödenmesi için her üç aylık dönem için hakediş raporu düzenlenecektir. Yapılacak işin hakedişi hizmet alımı işleri hakediş raporlarının hazırlanmasını müteakip 6 ncı Hd.A.K.lığı Maliye ve Bütçe Kısım Amirliği tarafından tahakkuku yapılarak Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğü 2014 mali yılı bütçesinden ödenecektir. 20 Aralık 2014 tarihine kadar olan hak edişlerin ödemesi 2014 mali yılı bütçesinden yapılacaktır. Hizmet İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre kısmi kabul yapılacak ve Hizmet İşleri Kısmi Kabul Tutanağı yapılacaktır. Kısmi Kabulde Teknik Şartnamenin EK'inde bulunan Bakım Onarım Formuna göre bakımların yapılması, formun eksiksiz olarak doldurulması ve imza altına alınmış olması şartı aranacaktır.
20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Van Asker Hastanesi adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.
20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 20 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.
Sistemde eskisi ile değiştirilen parçalar en az 2 (İki) yıl süre ile garanti edilecektir. Bu garantinin sağlanmadığı durumlarda bu parçanın arızası nedeniyle sistem arızalı kalırsa veya çalışması sekteye uğrarsa, firma sistemi yeniden faal hale getirecek her türlü onarımı, parça veya cihaz değişimini ücretsiz olarak yapacaktır.
Madde 21 - İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması
21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.
21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:
21.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 22 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.
Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti
24.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
24.2. Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 25 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
27.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
27.2. Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin
Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 28 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
28.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 29 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
29.1. Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir
Madde 30 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 31 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 32 - Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar
32.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

33.1. Kışlada mevcut 2 adet asansörün 180 takvim günü bakımlarının yapılması ve yedek parçaların idarece temini durumunda onarım ve yenileştirilmelerinin yapılması ile üç aylık bakımları düzenli olarak her markanın kendi bakım kılavuzuna göre yapılacak, aylık bakım formları düzenli olarak tutularak imza edilecek ve idareye teslim edilecektir.

Madde 34 - Garanti ile ilgili şartlar
34.1. Sistemde eskisi ile değiştirilen parçalar en az 2(iki) yıl süre ile garanti edilecektir. Bu garantinin sağlanmadığı durumlarda bu parçanın arızası nedeniyle sistem arızalı kalırsa veya çalışması sekteye uğrarsa, firma sistemi yeniden faal hale getirecek her türlü onarımı, parça veya cihaz değişimini ücretsiz olarak yapacaktır.
Madde 35 - Hüküm bulunmayan haller
35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 36 - Diğer hususlar

36.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 37 - Anlaşmazlıkların çözümü
37.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Van Asliye, Sulh, Hukuk mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 38 – Yürürlük

38.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 39 – Sözleşmenin imzalanması

39.1. Bu sözleşme Otuz Dokuz maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

VAN ASKER HASTANESİ ASANSÖRLERİ BAKIM ONARIM İŞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME YERİNE GEÇEN DOKÜMAN
1. KONU :
Bu özel şartname Van Asker Hastanesi Asansörleri Bakım Onarım İşi Hizmet Alımı teknik özelliklerinin bakım ve onarımını kapsar.
2. İSTEK VE ÖZELLİKLER :
Genel İstekler;
1. Hizmet Kapsamında Yapılacak Cihazın Özellikleri: (1 DURAKLI, KAPASİTESİ 320 KG. HALAT SAYISI 4, İMAL YILI 1999, 10 KİŞİLİK)
2. Hizmet Kapsamında yapılacak asansörlerin TS EN 13015+A1, TSE TS12361 ve TS12255 standartlarına göre bakımları 3 ayda bir ayın ilk 10 (on) günü içinde yapılacaktır.
3. Bakım için kullanılacak el aletleri ölçü aletleri tamamen firmaca karşılanacak, değiştirilecek parçalar idare görüşü alındıktan sonra işlem yapılacaktır.
4. Arıza bildirildiği zaman firma en geç 3 saat içinde arızaya müdahale edecektir.
5. Bakım ve arızalara müdahale hastanede bulunan personelle birlikte yapılacaktır.
6. Yapılan periyodik bakımlardan sonra firma periyodik bakım formunu idareye teslim edecektir.
3. TEKNİK İSTEKLER :
1. Hizmet kapsamında asansörlerin bakım ve onarım faaliyetleri dokümanlara göre yapılacaktır.
2. Motor, fren, kumanda aletleri, fiş, güvenlik kontağı ve kapı kilitleme düzenlerinin görevlerini yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir.
3. Kabin maksimum yükle yükte iken, dokümanda belirtilen maksimum hızda çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
3.1 MAKİNE DAİRESİ :
1. Aydınlatma tesisatının çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılacaktır. Kuyu, makine dairesi aydınlatmalarının çalışır durumda olması sağlanacaktır.
2. Makine dairesindeki diafonun fonksiyon kontrolü yapılacaktır. Arızalı olan diafon yenisiyle değiştirilecektir.
3.2 TAHRİK MAKİNESİ :
1. Motorun milinde bulunan sarı dişlinin çatlak kontrolleri, dişli kontrol cihazı, kontrol aynası ve titreşim metre vasıtasıyla yapılacaktır. Kırık, çatlak tespit edilen sarı dişli yenisi ile değiştirilecektir. Ayar bozukluğu tespit edilen sarı dişlilerin ayarı yapılacaktır.
2. Sarı dişlinin aşınma kontrolleri yapılacaktır.
3. Yataklarda bulunan rulman kontrolleri yapılacaktır.
4. Bütün cıvata, somun, pim ve diğer bağlantı elemanlarında arızalı parçaların olmadığı kontrol edilecektir.
5. Fren tertibatının akuplaj lastikleri el direksiyonu kontrol edilecektir.
6. Tahrik kasnağının milinde, kasnak rulmanı kontrol edilecektir.
7. Tahrik makinesinin yağı kontrol edilecektir. Eksik yağ olması durumunda, yağ kontrol çubuğunun üst çizgisine kadar eksikleri tamamlanacaktır.
8. Tahrik makinesinde kullanılan yağ, 300000 (üç yüz bin) sefer/yıldan küçük ise on yılda bir, 300000 (üç yüz bin) sefer/yıl an büyük ise beş yılda bir veya bozulması durumunda tahrik makinenin üretici firması tarafından önerilen yağ ile değiştirilecektir.
9. Saptırma kasnağında, milinde ve kasnak yuvasında arıza varsa dokümanda ve değerler doğrultusunda arızalar giderilecektir.
10. Saptırma kasnağı kontrol edilecektir.
11. Fren balataları, makine çalıştığı zaman 1-1,5 (1 tire bir virgül beş) mm arası açıklık bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve fren balataları açıklıklarının bu aralıkta olması sağlanacaktır.
12. Fren balatalarının, yağlanıp yağlanmadığı kontrol edilecek, yağlı ise temizlenecektir.
13. Fren bobinine bağlı fren güvenlik kontakları kontrol edilecektir. Arızalı olanlar yenisi le değiştirilecektir.
14. Fren balatalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
15. Fren bobininin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve temizliği yapılacaktır.
16. Makine motor temizliği yapılacaktır.
17. Motor soğutma fanının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
3.3. HIZ REGÜLATÖRÜ:
1. Kama üzerinde bulunan lastiğin kontrolü yapılacaktır. Kırık ve çatlak olanlar yenisi ile değiştirilecektir.
2. Hız regülatörü halatında, liflenme ve yağlanma varsa yenisi ile didiştirilecektir.
3. Regülatör üzerinde bulunan güvenlik kontaklarının (sınır güvenlik kesicileri) kontrolü yapılacak, güvenlik kontaklarında arıza varsa güvenlik kontakları yenisi ile değiştirilecektir.
4. Hız regülatörlerinin işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolü yapılacaktır.
3.4. ÇELİK HALATLAR:
1. Halat bağlantı noktaları (kabin, karşı ağırlık ve palangalı sistemlerde askı noktaları) TS EN 81-1+A3 Standardındaki 9.2. maddesine göre kontrol edilecektir.
2. Çelik halatların yağlı olmaması sağlanacaktır. Yağlı olan halatlar temizlenecektir.
3. Taşıyıcı halatların kabin ve karşı ağırlık tespitleri (halat bağlantı kilitleri) somun ve kopilyaları kontrol edilecektir.
4. Halatların, bağlantı kilit ayarı TS EN 81-1+A3 Standardındaki 9.2. maddesine göre kontrol edilecek, ayarlarda bozukluk varsa yeniden ayarlanacaktır.
5. Halatlar arasında gerginliğin eşit olup olmadığı kontrol erilecek, eşitlik yok ise ayarları yapılacaktır.
6. Halat bükümleri ve tel kopuklukları kontrol edilecektir. Kopan tel tespit edildiğinde halatlar takım olarak yenisi ile değiştirilecektir.
7. Yapılan halat değişimleri kayıt altına alınacaktır. Yapılan kayıtlarda halatla ilgili en az “ halat çapı, tel sayısı, kopma dayanımı, montaj tarihi” bilgileri bulunacaktır.
3.5. RAYLAR:
1. Raylar ve rayların bina bağlantı yerleri, cıvata somunların konsol ek kısımları kontrol edilecektir.
2. Raylar yağlanacak, kontrol formlarına yağlama tarihleri kaydedilecektir.
3. Karşı ağırlık rayları ve yağdanlık yağ seviyeleri kontrol edilecek, eksikse tamamlanacaktır.
4. Rayların kenar ve yüzeyleri temizlenecektir.
5. Arşı ağırlık muhafazaları birleşim noktaları kontrol edilecektir. Cıvata, somunlarda ve kaynak yerlerinde tespit edilen arızalar giderilecektir.
3.6. KUMANDA PANOSU:
1. Elektrik bağlantı noktaları, şalterler kontrol edilecek.
2. Elektik klemens bağlantıları kontrol edilecek.
3. Asansörü oluşturan sistemlerin topraklama hatları iletkenlikleri kontrol edilecek.
4. Pano içi ve bağlantı noktaları temizlenecektir.
5. Kablo ve klemenslerin değişimi sırasında üzerinde bulunan numaratör ve işaretlerinin aynısının kullanılması sağlanacak.
6. Kart soketi ve soket bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır.
7. Elektik panolarında sistemlerde kullanılan sigortalarının kontrolleri yapılacak.
8. Bütün yük kesici sigorta kutuları kontrol edilecektir. Kumanda tablosu üzerindeki elektrik kart ve malzemeler temizlenecektir.
9. Meme yapan kontaktörler temizlenecektir.
10. Kumanda tablosundaki şalterler kontrol edilecektir.
11. Redresör kondansetör ve kontakdörlerin kabloları elektriksel akımı iletip iletmediği kontrol edilecektir.
12. Alarm ve acil aydınlatma batarya grubu kontrol edilecektir.
13. Asansör sistemi üzerindeki tüm elektronik kartlar kontrol edilecektir.
14. Elektronik kartların bağlantı noktaları klemensleri, soketleri kontrol edilecektir.
15. Ana işlemci kartları kontrol edilecektir.
16. Ana işlemci kart üzerindeki operatör panelinde işlemci ile saha elemanları arasındaki parametreler kontrol edilecektir.
17. Frekans konvektörler üzerindeki soğutucu fanın kontrolü yapılacaktır.
18. Frekans konvertörü elektrik bağlantıları ve kontaktör blokları kontrol edilecektir.

3.7. KABİN:
1. Kabin üstü ve içinin temizliği yapılacaktır.
2. Kabin içi kaplamalar ve zeminler kontrol edilecektir.
3. Yağdanlıklar kontrol edilecek eksik yağ haznesinin en fazla yarısına kadar doldurulacaktır.
4. Bütün emniyet tertibatları ile güvenlik kontakları kontrol edilecektir.
5. Kabin iskeletindeki bağlantı elemanları cıvata ve somunlar kontrol edilecek gevşek olanlar sıkılacaktır.
6. Kat kapıları kapanmadan kabinin hareket edip etmediğinin kontrolü yapılacaktır.
7. Kabin içi butonları ile her kata inilip çıkılarak kabin içi kumanda elemanlarının ışık ve sinyallerinin alarm butonlarının kontrolleri yapılacaktır.
8. Kabin içinde ve dış çağrı kasetinde bulunan bakalit aksesuarlar kontrol edilecektir.
9. Kabin içi kapısı üzerinde bulunan paten askı makarası ve kapı açma mekanizması kontrol edilecektir.
10. Kabin kapısı kayışları kontrol edilecektir.
11. Kuvvet kontağı ve kapısı kontrol edilecektir.
12. Kapı stop butonu kontrol edilecektir.
13. Fren bobin ve bağlantı noktaları kontrol edilecektir.
14. Kapı kartları kontrol edilecektir.
15. Otomatik kapı kolları ve kabloları kontrol edilecektir.
16. Kabin üstü aydınlatma kontrol edilecektir.
17. Kabin üstü aydınlatma kontrolleri yapılacaktır.
18. Kabin üstü korkuluk kontrolleri yapılacaktır.
19. Kabin ve katlardaki etek saçları kontrol edilecektir.
20. Kabin içi küpeşte kontrolleri yapılacaktır.
21. Kabin içi aynası kontrol edilecektir.
22. Kabin aydınlatması kontrol edilecektir.
23. Kabin üstündeki seviye manyetik şalterinin kesici lamaları kontrol edilecektir.
24. Yük ölçme sistemi kontrol edilecek ve ayarları yapılacaktır.
25. Kabin üstü revizyon kutusu bağlantıları kontrol edilecektir.
26. Kabin üstü revizyon kutusunun elemanları kontrol edilecektir.
3.8. KAT KAPILARI:
1. Kapı askı makaraları kontrol edilecektir.
2. Kapı altı patenleri kontrol edilecektir.
3. Kapı yayları kontrol edilecektir.
4. Ağırlık lastikleri ip askı makaraları ve ipleri kontrol edilecektir.
5. Fiş kontak ve kilit mesafesi tampon lastikleri kontrol edilecektir.
6. Kapı açma makaraları kontrolü ve temizliği yapılacaktır.
7. Kapıların çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
8. Çağırma-gönderme ve yön göstergesinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
9. Kapı, fiş – kontak, kilitleme ve emniyet sistemi kontrol edilecektir.
10. Kapı güvenlik kontakları kontrolü yapılacaktır.
11. Kapı açma kilitleri kontrol edilecektir.
12. Fotosel çıtaları kontrol edilecektir.
13. Otomatik kapı ağırlıkları kontrol edilecektir.
3.9. EMNİYET TERTİBATI:
1. Kuyu dibi stop butonu kontrolleri yapılacaktır.
2. İç ve dış kapılarda bulunan fiş ve kilitler kontrol edilecektir. Paraşüt düzeninin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Kuyu sonu kesicileri emniyet tertibatının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Halat gevşeme güvenlik kontağı kontrol edilecektir. Arızalı olanlar yenisi ile değiştirilecektir.
3. Regülatör karşı ağırlık halat uzama güvenlik kontağı kontrol edilecektir. Tampon kontrol edilecektir.
3.10. ASANSÖR KUYUSU:
1. Denge zinciri ve makarası kontrol edilecektir.
2. Kuyu içi aydınlatmalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
3. Regülatör kuyu altı mekanizması kontrol edilecektir.
4. Kuyu ve kuyu dibi temizliği yapılacaktır.
5. Kabin üstü revizyon kutusu bağlantıları kontrol edilecektir.
6. Kabin üstü revizyon kutusunun elemanları kontrol edilecektir. Kabin ve karşı ağırlık kuyu dibi tamponları kontrol edilecektir.
7. Karşı ağırlık bağlantıları kontrolleri yapılacaktır. Tespit edilen arızalar giderilecektir.
8. Kablolar kontrol ve test edilecektir.
9. Koyu set kontrolleri yapılacaktır.
10. Kuyu içi merdivenlerinin bağlantı kontrolleri yapılacaktır.
11. Kuyu dibinde su bulunmayacaktır.
3.11. İŞLETME OTOMASYONU:
1. Asansör sistemlerini kontrol eden işletme otomasyonu ve işletme programının çalışır durumda olması sağlanacaktır.
2. Bağlantıları, sinyal ve data kabloları, haberleşme modülleri, kontrol edilecektir.
3. İşletme bağlantılarının kontrolü yapılarak arızalar giderilecektir.
4. DENETİM VE MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA :
Hizmet kapsamında yapılan her bakım ve onarım sonunda yapılan formlar bir numune olarak kabul edilecektir.
5. DENETİM VE MUAYENE :
Denetim ve muayeneler yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul yönetmeliğine göre yapılacaktır. Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet araç gereç test ve ölçme cihaz/alet sarf malzemeleri doküman yardımcı personel yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Muayeneler esnasında tasarım ve imalat hataları sebebi ile meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

Alım kararının onaylanmasını müteakip firmaya kararın tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Tebliğ elden, faks veya elektronik posta ile yapılabilecektir. Yüklenici firmanın 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalamaması durumunda alım kararı iptal edilecektir.

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı:	6 ncı Hudut Alay K.lÄ±ÄŸÄ±
b.Telefon Numarası:	+904322151978
c.Fax Numarası:	+904322155663
d.Elektronik Posta adresi:

Temel

500 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama
+
İhale Sonuç İlanları
İlansız İhale Sonuçları
Sonuç Alarmları
KİK Kararları

Firma ve Rakip Analizleri
Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
İhale Öncesi Olası Rakipler
İdare Analizleri
Bütçe Tahminleri
Yüklenicileri
Yaklaşık Maliyet Analizleri
Sektör Analizleri
Sektördeki Öncü Firmalar
İş Dağılımları
Pazar Araştırmaları
Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)