Toplu Kısa Mesaj Servis (sms) Hizmet Alımı (yıllık)

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK HİZMET ALIMI İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA  BAKANLIKLAR/ANKARA........./......../2017

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI /FİRMA ADI                     :

AÇIK TEBLİĞ ADRESİ                          :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI           :

TELEFON VE FAKS NUMARASI           :

    Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 02 Şubat 2017 saat 11:00’de yapılacak olan TOPLU KISA MESAJ SERVİS (SMS) HİZMET ALIMI (YILLIK) ‘na ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederim.

1.  Teklifimize K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.

2.  Teklifimiz  ........./........../2017 tarihine kadar geçerlidir.

3.  Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımızı taahhüt ediyoruz.

5. Doğrudan Temin üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.

6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı/taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.

7. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki tarafımızdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.

TEKLİF SAHİBİNİN                  :

 ADI SOYADI    :

 FİRMA ADI       :

 İMZA               :

NOT:

Sözleşmelerde aranan unsurları içerecek şekilde teklif fiyatına dahil olan giderler yazılacaktır.
İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.
Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.

TOPLU TAAHHÜTSÜZ SMS SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1 - Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ..................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

 Taraflara ilişkin Bilgiler
 Madde 2 -

2.1. İdarenin adresi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar / ANKARA olup,

Tel No             : 0312 417 51 90 / 2424

Faks No                      : 0312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi (Varsa)        : .............................................. dir.

2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi ................................................ olup,          

Tel No:

Cep Tlf.No:

Faks No:

Elektronik Posta Adresi (varsa):

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi:

BANKA ADI VE ŞUBESİ:

İBAN No:

2.3. Taraflar’dan herbiri, yukarıda yazılı adreslerinde ve iletişim bilgilerinde gerçekleşecek değişiklikleri, diğer Taraf’a, değişiklikten en az onbeş (15) gün önce yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu koşula uyulmaksızın yapılacak adres değişiklikleri halinde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat, usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan Taraf’a ait olacaktır.

2.4.   Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Tanımlar
İşbu Sözleşme’de geçen;

Abone: Sabit hat ve/veya GSM operatörü ile bilgi ve hizmet edinmek veya bunlardan yararlanmak amacıyla sözleşme imzalayan İdare tarafından SMS gönderilen yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek kişiyi (Harbiyeli, Harbiyeli Velisi, Öğrenci Adayı vb.),

Alfanumerik Başlık (“Originator”): SMS’lerin gönderici bilgisini (Telefon Numarası, Okul Unvanı vb.),

GSM: Mobil şebekeyi,

Hizmet/Servis: Toplu SMS Hizmeti’ni,

Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu,

SMS: Toplu SMS Hizmeti kapsamında, Yüklenici SMS portali üzerinden İdare’nin telefon numarasına veya mesaj kutusuna gönderilen ve İdare’ye ait olan bildiri, ilan, duyuru, bilgilendirme ve benzeri içerikli sesli ve/veya metin türü kısa mesaj servisini,

Toplu SMS Hizmeti/Servisi: İçeriği İdare tarafından hazırlanan SMS’in İdare tarafından belirlenen birden fazla Abone’nin telefon numarasına veya mesaj kutusuna aynı anda Yüklenici SMS portali üzerinden gönderilmesini,

Gün : Aksi açıkça yazılmadıkça takvim gününü,

Ay :     Aksi açıkça yazılmadıkça bir takvim ayını,

Yıl : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren geçen, her bir 12 (on iki) aylık dönemini, ifade eder.

İşbu Sözleşme’de tanımı yapılmayan hususlarda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda ve ilgili yönetmeliklerde, kararlarda ve tebliğlerde yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

Madde 4- Teminata İlişkin Hükümler

Yüklenicidan teminat alınmayacaktır.

Madde 5- İş Tanımı

Sözleşme konusu iş; taahhütsüz Toplu SMS Hizmeti alımıdır.

Madde 6 -Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Hizmet Alımı Sözleşmesidir.

 Madde 7 - Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dâhildir.

Madde 8 Taraflar’ın Hakları ve Yükümlülükleri

8.1.      İdare, Taahhütsüz Toplu SMS tarifesi üzerinden ücretlendirilmek üzere Abone’lere, Yüklenici (ya da Yüklenici çözüm ortağı) tarafından sağlanacak bir ara yüz programı ve/veya wep tabanlı program vasıtasıyla Toplu SMS gönderebilecektir.

8.2.      İdare, ücretlerini ödemek suretiyle işbu Sözleşme’nin 5. maddesinin belirttiği Hizmet’ten yararlanacaktır.

8.3       Yüklenici de İdare’ye, Yüklenici’nin Kısa Mesaj Sistemini kullanarak SMS gönderebilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımları ücretsiz sağlayacaktır:

            8.3.1    Şartnamede özellikleri belirtilen Kısa Mesaj Gönderme yazılımını veya wep tabanlı programa giriş yetkisini,

            8.3.2    İdarenin (tasarrufundadır) Kendi Kısa Mesaj gönderme yazılımını geliştirmesi maksadıyla Yüklenicinın Kısa Mesaj sistemine erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımları.

            8.3.3    Sözleşme süresince İdarenin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, idarenin teknik desteği alabileceği birimin telefon numarasını,

             8.3.4 Bu arayüzü kullanmak için teknik desteği ve eğitimi,

8.4. İdare, SMS göndermek istediği Abone’lerin bilgilerini arayüze girişini kendisi gerçekleştirecektir. Yüklenici tarafından İdare ile Abone bilgisi hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.

8.5.      Yüklenici, Mücbir Sebepler’in veya Umulmayan Haller’in varlığı, Abone’nin hattından veya cihaz ayarlarından, GSM veya Yüklenici şebekesinden/altyapısından kaynaklanan nedenler, Abone’nin kendisine SMS gönderilmemesi talebinin olması durumları hariç olmak üzere, içeriği İdare tarafından hazırlanan/üçüncü kişilere hazırlatılan SMS’in gönderimini İdare’nin belirlediği ve tasarrufundaki bir zamanda (gün, ay, yıl, saat, dakika) başlatarak, SMS gönderimini almak istemediğini bildiren Abone’ler hariç olmak üzere, İdare’nin portalda belirtmiş olduğu Abone’lerin PSTN/GSM numaralarına yazılı olarak iletecektir.

8.6. Yüklenici, Mücbir Sebepler’in veya Umulmayan Haller’in varlığı, yetkili merci veya mahkeme kararının bulunması, Abone’den kaynaklanan nedenlerle hattın kapalı olması, Abone’nin hattından veya cihaz ayarlarından, GSM veya Yüklenici şebekesinden/altyapısından kaynaklanan nedenlerle veya Yüklenici’den kaynaklanmayan nedenlerle Hizmet’in verilememesi ya da Abone’nin kendisine SMS gönderilmemesi talebinin olması durumunda, SMS’in Abone’lere iletilmemesinden/ulaşmamasından sorumlu tutulamaz; İdare bu durumda Yüklenici’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında SMS’in Abone’lere her durumda ulaştırılacağı garantisini vermemektedir.

8.7.      Yüklenici, Abone’nin kendisine SMS gönderilmemesi hususunda bir talebinin olması halinde, İdare’yi bilgilendirmek kaydıyla, talep eden Abone’ye SMS gönderimini derhal durdurma ve/veya engelleme hakkına sahiptir. Bu durumda, İdare, Yüklenici’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

8.8.      Abone’nin PSTN ve/veya GSM numaralarına ulaştırılan her SMS, Yüklenici tarafından başarılı olarak gönderilmiş sayılacak ve bu şekilde gönderilen her SMS işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde ücretlendirilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında kendilerine Toplu SMS gönderilen Abone’lerin telefon cihazlarının SMS almaya uygun olmaması halinde, SMS içeriğinin sesli olarak (TTS-text to speech) iletilmesi durumunda, SMS başarılı olarak gönderilmiş sayılacaktır. Yüklenici, SMS’in tamamının Abone tarafından dinlenmesinden/okunmasından sorumlu değildir.

8.9.      Yüklenici, 22:00-08:00 saatleri arasında Abone’lere text to speech olarak SMS içeriği göndermeyecektir. Bu nedenle, İdare, Yüklenici’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

8.10. İdare’nin göndereceği SMS’te kullanmak üzere talep edeceği Alfanumerik başlık/başlıklar en az 3 karakterden daha kısa, 11 karakterden daha uzun olamaz; Türkçe karakter içeremez; İdare’nin unvanı/ismi, İdare tarafından patenti alınmış bir ürünün ismi, İdare adına kayıtlı bir telefon numarası veya web sayfası olabilir. İdare, Alfanumerik başlığın/başlıkların kendisi ile olan ilişkisini gösteren yazılı evrakları Yüklenici’ya ibraz etmekle yükümlü olup kendisiyle doğrudan ilişkisi olmayan jenerik sayılabilecek isimleri Alfanumerik başlık olarak tanımlayamaz.

İdare’nin işbu 8.10. bent hükmünde belirtilen şartlara uymayan Alfanumerik başlık içeren SMS göndermesi durumunda, Yüklenici, SMS’in gönderimini durdurma, Alfanumerik başlığın/başlıkların tamamının veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda, İdare, Yüklenici’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

8.11. Yüklenici, İdare’ye en az 7 (yedi) iş günü öncesinden bildirimde bulunmak kaydıyla, Hizmet ile ilgili ana donanım ve teçhizatın bakım ve onarımı için gerektiği takdirde Servis’i geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda, İdare, Yüklenici’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

8.12. İdare tarafından gönderilen SMS’in Yüklenici’nin PSTN/GSM şebekesinde sıkışıklığa neden olması halinde, kaynakların adil paylaşımı gerekçesi ile İdare’ye önceden bildirimde bulunmak suretiyle, SMS gönderimi, iletişim trafiğinin düşük olduğu akşam saatleri ile tatil günlerine kaydırılabilecek ve/veya dağıtılabilecektir. İdare, Yüklenici’nin bu yöndeki uygulama ve önerilerine herhangi bir itirazda bulunamayacağını, aksi halde, Yüklenici’nin söz konusu SMS’in gönderimini iptal etme yetkisinin bulunduğunu kabul eder.

8.13 İdare, SMS göndereceği Abone’lerin telefon numaralarını yasal yollardan ve kişilerin rızası ile elde ettiğini ve edeceğini, SMS gönderimi konusunda yürürlükteki mevzuat uyarınca bilgilendirme ve/veya Abone’nin ön onayını alma yükümlülüğünün bulunması durumunda söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyi beyan ve taahhüt etmektedir. İdare’nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle, Yüklenici’nin hukuki, idari veya cezai herhangi bir müeyyideye veya maddi, manevi, doğrudan veya dolaylı herhangi bir tazminat talebine maruz kalması halinde, her türlü yasal sorumluluk ve yükümlülük İdare’ye ait olacaktır.

8.14. Yüklenici, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde arayüz/wep tabanlı programı İdareye verecek ve hizmetine sunacak, İdarenin tayin edeceği azami beş ayrı yere/bilgisayara kuracak, karşılıklı çalışılarak arayüz/yazılımı İdare’nin ihtiyaçlarına göre uyarlayacak, İdare’nin personeline eğitim verecek ve Toplu SMS Servisi’ni İdare’nin kullanımına açacaktır.

8.15. Yüklenici, yetkili merciin talebi veya mahkeme kararı üzerine SMS gönderimini durdurmakla ve yetkili merciin veya mahkemenin talep etmesi durumunda, İdare bilgilerini yetkili mercie/mahkemeye vermekle yükümlüdür. Bu durumda, İdare, Yüklenici’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Böyle bir durumun oluşması, hiçbir şekilde Yüklenici’nin İdare tarafından Abone’lere gönderilen ve işbu Sözleşme’ye aykırı içeriğe sahip SMS ile ilgili olarak İdare ile müteselsilen sorumlu olduğu şeklinde yorumlanamaz.

8.16. Abone’lere gönderilecek SMS’te, Alfanumerik Başlık Talep Formu’nda belirtilen Alfanumerik Başlıklar görünecektir.

8.17. İdare, Toplu SMS Servisi’nden faydalanmak için gerekli internet bağlantısını temin etmekle yükümlüdür. İnternet bağlantısından kaynaklanan nedenlerle Servis’ten yararlanılamaması durumunda Yüklenici’nin herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

8.18. İdare, Yüklenici’nin Taahhütsüz Toplu SMS Tarifesi’nde, işletme esaslarında ya da ilgili mevzuatta sonradan yapılacak değişikliklerin kendisine de uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. İdare’nin bu değişiklikler karşısında her zaman için Sözleşme’yi feshetme hakkı vardır.

8.19. İdare, işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere Hizmet’in pazarlama ve satışını gerçekleştirme konusunda yetkilendirilmemiştir. İdare, üçüncü kişilere ve Abone’lere Hizmet’e ilişkin olarak gerçeğe aykırı şekilde Yüklenici adına beyan ve taahhütte bulunamaz, aksi takdirde, Yüklenici’nin uğrayacağı her türlü zararı ve talebi karşılamakla yükümlüdür.

8.20. Tarafların, birbirini temsil etme ve/veya birbirinin nam ve/veya hesabına faaliyette bulunma hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Taraflar, birbirinin adını, adresini, marka, logo ya da amblemini ancak diğer Tarafın önceden yazılı iznini almak şartıyla kullanabilecektir.

8.21. Taraflar işbu Sözleşme konusu Hizmet’in sunumunda, Tarafların alt yapı ve standartlarına ilişkin yapacağı her türlü değişikliğe uygun olarak gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

8.22. Taraflar, işbu Sözleşme uyarınca yararlandığı Servis kapsamında edindiği karşı tarafa ait bilgileri, karşı tarafın önceden verilmiş yazılı izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

8.23     Yüklenici, Toplu SMS Hizmeti’nde kullanılacak pilot numarayı tayin etme konusunda özgürdür. Bu numara PSTN ve/veya GSM olabilir. Ancak, Yüklenici aynı tahakkuk dönemi içinde Toplu SMS Hizmeti veren pilot numarayı değiştiremez. Ancak Yüklenici bir başka numarasını Toplu SMS Hizmeti kapsamına almak isterse bu isteği, talepten sonraki tahakkuk dönemi itibariyle geçerli olacaktır. İdare adına Pilot numara sözleşmesi KHO MEBS Ş.Md.lüğünce imzalanır.

8.24. Tarafların, işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, Taraflardan herhangi birisi, birbirini usulüne uygun bildirimde bulunmak suretiyle Servis’i derhal durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda, Taraflar, birbirinden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Madde 9 SMS’in İçeriği ve Kanunlara Uygunluk

9.1. Abone’ye gönderilen SMS’in içeriği, niteliği ve sunuş biçimi İdare’nin sorumluluğunda olup bu sebeple oluşacak her türlü idari, cezai ve hukuki sorumluluk tamamen İdare’ye aittir. Bu kapsamda, İdare, SMS içeriğinin; yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve yürürlükteki mevzuata, tüzüklere, yönetmeliklere, Kurum’un ve Rekabet Kurumu’nun kararlarına ve düzenlemelerine uygun olacağını, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, suç unsuru içermeyeceğini, müstehcen, pornografik veya cinsel içerikli, haksız rekabet yaratma amaçlı, tehditkâr, ırkçı, bölücü, saldırgan, ahlaksız, uygunsuz, küçük düşürücü, emniyeti suiistimal edici olmayacağını, üçüncü kişileri taciz ve tehdit edici, onların kimliğine bürünerek ya da başka şekillerde onların gizlilik dâhil herhangi bir hakkını ihlal edici nitelikte olmayacağını, belirli bir insan grubuna yönelik ciddi tehdit, şiddet veya hakaret içermeyeceğini, virüs içeren veya virüs yayan ya da hasar vermek üzere tasarlanmış ya da bu kapasiteye sahip yazılım edinerek ya da yayarak Yüklenici’nin ya da üçüncü kişilerin yazılım, veri ya da donanımına hasar verici nitelikte olmayacağını, kanunlara, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına ve Kurum mevzuatına uygun olmayan siyasi propaganda içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İdare, SMS’in içeriğinin, niteliğinin ve/veya sunuş biçiminin işbu 9.1. bent hükmüne uygun olmaması sebebiyle Yüklenici’nin maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisinin olacağını, Yüklenici’nin açılacak herhangi bir davada ve/veya idari işlemde hasım gösterilmesi ve/veya bu tür dava ve/veya idari işlemlerde Yüklenici aleyhine maddi, manevi herhangi bir tazminata veya cezaya hükmedilmesi veya herhangi bir yükümlülük altına sokulması halinde, mahkeme ve/veya resmi merci kararının kesinleşmesine gerek olmaksızın, başta Yüklenici’nin ödemiş ya da ödeyecek olduğu tazminat miktarı olmak üzere Yüklenici’nin uğradığı tüm maddi, manevi, doğrudan ve dolaylı zararları ve söz konusu dava ve/veya işlem nedeniyle Yüklenici tarafından yapılan masraf ve harcamaları avans faizi dâhil tüm fer’ileriyle birlikte, ilk talepte, nakden ve defaten Yüklenici’ye ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu bent hükmünde belirtilen durumların gerçekleşmesi üzerine Yüklenici aleyhine dava açılması halinde, Yüklenici davayı İdare’ye ihbar edecektir.

9.2. SMS metni nedeniyle, başta telif hakkı olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklardan, SMS’nin içeriğinde teşhir edilen ürün veya hizmetin Abone tarafından kullanılmasından doğan zararlardan İdare sorumlu olup Yüklenici’nın belirtilen durumlarda hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.3. İdare, Abone’ye gönderilen SMS’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan, başta Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yönetmeliğin daha sonra isminin ve/veya içeriğinin değişmesi durumunda yeni isimli ve içerikteki Yönetmelik de bu bent hükmüne dâhildir.) olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmaksızın, Abone’yi ve SMS gönderimini ilgilendiren tüm kanun ve yönetmeliklere uygun olacağını kabul ve taahhüt eder. Mesaj içeriğinin, 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hükümleri, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yönetmeliğin daha sonra isminin ve/veya içeriğinin değişmesi durumunda yeni isimli ve içerikteki Yönetmelik de bu bent hükmüne dâhildir.) hükümleri, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik (Yönetmeliğin daha sonra isminin ve/veya içeriğinin değişmesi durumunda yeni ismi ve içerikteki Yönetmelik de bu bent hükmüne dâhildir.) hükümleri başta olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, idari merciler tarafından Yüklenici aleyhine herhangi bir ceza (idari para cezası, durdurma cezası vb.) verilmesi durumunda, İdare, bir mahkeme kararı olsun olmasın, Yüklenici’nin bu nedenle uğrayacağı maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı zararlarını ve yapmış olduğu her türlü ödemeyi ve masrafı ve ayrıca dava açılması durumunda, başta Yüklenici’nin ödemiş ya da ödeyecek olduğu tazminat miktarı olmak üzere, Yüklenici’nin uğradığı her türlü zararı ve söz konusu dava ve/veya işlem nedeniyle Yüklenici tarafından yapılan masraf ve harcamaları avans faizi dâhil tüm fer’ileriyle birlikte, ilk talepte, nakden ve defaten Yüklenici’ye ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.4. SMS’nin içeriğinin haksız rekabet/suç oluşturması durumunda, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı açılacak davalarda Yüklenici aleyhine tazminata hükmedilmesi halinde, İdare, kararın kesinleşmesine gerek olmaksızın, başta Yüklenici’nin ödemiş olduğu tazminat miktarı olmak üzere Yüklenici’nin uğradığı tüm maddi, manevi, doğrudan ve dolaylı zararları ve dava nedeniyle yapmış olduğu masraf ve harcamaları, avans faizi dâhil tüm fer’ileriyle birlikte ilk talepte, defaten ve nakten ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 10 Ödemeler

Sesli ve text-to- speech dahil her gönderilen SMS; Yüklenici tarafından taahhüt edilen birim fiyata göre ücretlendirilecektir. Birim fiyat; Yüklenici tarafından taahhüt edilen toplam ücretin, toplam SMS sayısına bölünmesiyle elde edilir. Yurt dışı SMS’ler birinci grup ülkeler için……. yurtiçi SMS, diğer grup ülkeler için …… yurtiçi SMS karşılığında ücretlendirilir. İşbu Sözleşme kapsamında İdarece Abone’lere gönderilen her SMS (GSM+PSTN) aylık olarak toplanacaktır. Toplam SMS miktarı birim SMS fiyatı ile çarpılarak aylık tahakkuk ücreti bulunacaktır. İdare, SMS miktarına göre Taahhütsüz Toplu SMS Tarifesi üzerinden ücretlendirilecek ve faturalandırılacaktır.

10.2. İdare’nin faturaya yapacağı itirazlar ödemeyi durdurabilecektir. İtiraz süresi 10 iş günü içinde taraflarca karşılıklı anlaşılarak sulh içinde çözüme kavuşturulacaktır. Fatura gönderiminde, İdare tarafından eksik bilgi verilmesi, adresin değiştirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan dolayı yaşanacak gecikmelerden Yüklenici tutulamaz.

10.3. İşbu Sözleşme’nin 8.5. bent hükmünde belirtilen nedenlerle Abone’lere gönderilmeyen SMS’ler ücretlendirilmeyecek, ücretlendirilmiş olan SMS için de ücret iadesine/fatura tutarında indirime gidilecektir. Ücret iadesi/fatura indirimi iade yapılacak tarihteki birim SMS ücreti üzerinden gerçekleştirilecektir. Paralel olarak İdare de, işbu Sözleşme’nin 8.5. bent hükmünde belirtilen nedenlerle gönderilmeyen SMS’ler nedeniyle Abone’lere başarılı olarak gönderilmiş olan (yani, 8.5. bent hükmünde belirtilen nedenlerin bulunmadığı) SMS’lerin ücretlerinin kendisine iade edilmesi veya (daha önce 8.5. bent hükmündeki sebeplerle) gönderilmemiş olan SMS’lerin 8.5. bent hükmündeki sebeplerin var olduğu Abone’lere başka bir tarihte gönderilmesi gibi taleplerde bulunamaz.

10.4. Sözleşme bedeli hizmetin yapılmasından sonra Yüklenici tarafından düzenlenecek aylık faturalara istinaden 03-5-2-02 Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri (MEBS) ekonomik kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ve bu sözleşmenin hatalı, kusurlu ve eksik işler hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Lirası olarak ödenecektir.

10.5 Sözleşme bedelinin ödemesi, aylık faturaya istinaden MEBS Ş.Md.lüğünce hazırlanan Harcama Talimatı ile yapılacaktır.

10.6.    İdarece aylık/yıllık SMS kullanım miktarında taahhüt yapılmaz. İhtiyaca ve keyfiyete göre SMS kullanılır. Ön ödeme yapılmaz. Tahakkukun gerçekleştiği aya ait ödeme, müteakip iki ay içinde yapılır.

10.7.    İdare, Sözleşme bedelini aşmamak kaydıyla yurtiçi, yurt dışı ve sesli SMS miktarını keyfiyeti kabilinde, ihtiyaçları doğrultusunda düzenler. Yüklenici bu konuda İdare’ye mümkün olan tüm desteği sağlar.

10.8. Bu iş için avans verilmez. 

Madde 11- Cezalar ve Kesintiler

11.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

            11.1.1. Yüklenicinin hizmeti süresinde bitirmemesi durumunda idare tarafından en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1 (bindebir) oranında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idare tarafından fesh edilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 10 (yüzde on) oranını geçmemek üzere ceza kesilecektir.

            11.1.2  İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

            11.1.3. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

11.2. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

11.3.    Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir

11.4.    Sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edildiği takdirde uygulanacak cezalar toplam Doğrudan Temin bedelinden düşülerek Yükleniciye ödeme yapılacaktır.

Madde 12- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

              İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 14- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

            Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 15 Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 16 Sözleşme’nin Feshi

16.1. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller hariç olmak üzere, Yüklenici’nin bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, 30 (otuz) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi halde Sözleşme’nin feshedilebileceği İdare tarafından Yüklenici’ye yazılı olarak bildirilecek, 30 (otuz) gün içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde İdare yazılı bildirim ile Sözleşme’yi feshedilebilecektir. Fesih anı, ikinci yazılı bildirimin Yüklenici’ye ulaştığı andır. Bu durumda İdare’nin kullanılmamış SMS’leri var ise bu SMS’ler için ücret iadesine gidilecektir. Ücret iadesi, iade yapılacak tarihteki birim SMS fiyatı üzerinden yapılacaktır.

16.2. Aşağıda sayılan durumlarda, Yüklenici, İdare’ye yazılı bildirimde bulunarak, 30 (otuz) gün içerisinde durumun düzeltilmesini, aksi takdirde Sözleşme’nin feshedilebileceğini bildirecektir. 30 (otuz) gün içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde Sözleşme, Yüklenici tarafından yazılı bildim ile feshedilebilecektir. Fesih anı, ikinci yazılı bildirimin İdare’ye ulaştığı andır:

            16.2.1. İdare’nin Sözleşme’nin herhangi bir şartını yerine getirmemesi,

            16.2.2. İdare’nin mali yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemesi,

            16.2.3. İdare’nin Yüklenici’nin önceden yazılı iznini almadan Yüklenici’yi temsil etmesi ve/veya Yüklenici nam ve hesabına üçüncü şahıslara taahhütte bulunması.

16.3. İdare; Yüklenici’nin,

            16.3.1. Hizmet verememe riskinin bulunması, Sözleşme’nin herhangi bir şartını yerine getirmemesi,

            16.3.2. İşbu Sözleşme kapsamında olmayan herhangi bir hizmetten aşırı borçlu olduğunun tespit edilmesi,

            16.3.3 Herhangi bir hizmette yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir Yüklenici olması, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının bulunması gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın riskin tespit edildiği her durumda (aynı veya başka tür) Hizmet talebini kabul etmeme hakkına sahiptir. İdare bu hakkını, Sözleşme imzalandıktan sonra risk durumu öğrenilen veya risk durumu ortaya çıkan Yüklenici’ye karşı da kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca, İdare, bu durumda yazılı bildirimiyle Hizmet’i durdurmaya ve işbu Sözleşme’yi feshetmeye de yetkilidir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

16.4. Aşağıda sayılan hallerde Sözleşme, Yüklenici tarafından, İdare’ye herhangi bir süre verilmeksizin yazılı bildirim ile derhal feshedilebilecektir. Fesih anı, yazılı bildirimin İdare’ye ulaştığı andır:

            16.4.1. İdare’nin bu Sözleşme kapsamında kendisine tanınan hakları üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen temlik, rehin, haciz veya benzeri işlemlerle devretmesi veya kiralaması,

            16.4.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü için ilgili mahkeme veya merci tarafından alınan karara İdare’nin riayet etmemesi.

Derhal fesih hallerinde İdare, Yüklenici’nın uğradığı tüm zararları kayıtsız ve şartsız ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak, İdare, işbu Sözleşme ile kullanım hakkına sahip olduğu Toplu SMS’leri bağlı birlik komutanlıklarına kullandırabilir; Bu durum 16.4.1. bent hükmünün ihlali anlamına gelmez. Bu durumda, İdare’nin yazılı onayının Yüklenici’ye iletilmesi gerekmektedir. 16.2. ve 16.3. bent hükümlerinde belirtilen fesih sebeplerinin gerçekleşmesi halinde, söz konusu fesih sebebinin gerçekleşmesinden Sözleşme’nin bahsi geçen bent hükümleri gereğince feshedilmesi anına kadar Yüklenici tarafından İdare’ye sunulan Hizmet’in karşılığı da İdare’den alınacaktır. Bu durumda İdare’nin kullanılmamış SMS’leri var ise bu SMS’ler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Madde 17 Mevzuata Riayet

İşbu Sözleşme konusu Hizmet’le ilgili olarak ileride yürürlüğe konulacak hukuki düzenlemelerin içerdiği hükümler, Sözleşme’nin süresi de dâhil olmak üzere Yüklenici’nin yükümlülüklerini yerine getirmesine imkân vermediği takdirde, anılan hukuki düzenlemelerin hükümleri uyarınca işlem yapılacak ve Yüklenici’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Madde 18 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması

18.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

            18.1.1. İşin yapılma veya teslim yeri konusunda, idare tarafından yükleniciye bir gün öncesinden tebliğ edilmek şartı ile,

            18.1.2. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda,

            18.1.3. İdare tarafından belirlenecek ve idarenin lehine olabilecek diğer hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

18.2. İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, sözleşmedeki aynı esaslarda toplam taahhütsüz SMS miktarında %50’ye kadar artırma yapılabilir. SMS artırımı aynı esaslarda düzenlenen yazılı bir Ek Sözleşmenin Taraflarlarca imzalamasıyla yürürlüğe girer.

Madde 19 Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller

            İşbu Sözleşme’nin kapsamına giren Hizmet’in verilmesine engel teşkil eden, grev, lokavt ve işin yavaşlatılması, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri, sabotajlar vb. durumlar, ulaşım kazaları, doğal afetler (deprem, sel baskını, yıldırım, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak; Taraflar’ın bir başka kurum, kuruluş (karayolları, belediye, elektrik dağıtım şirketi vb.) ve tedarikçi firmalardan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar, hırsızlık ve enterferans, Taraflar’dan kaynaklanmayan ancak üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların (karayolları genel müdürlüğü, belediye, elektrik dağıtım şirketleri, köy hizmetleri, inşaat şirketleri vb.) sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler ve resmi makamların veya yetkili mercilerinin kararları ve icraatları ise umulmayan haller olarak kabul edilecektir.

            Bu Mücbir Sebepler’den veya Umulmayan Haller’den birinin oluşması halinde, etkilenen Taraf diğer Taraf’ı Mücbir Sebep’in/Umulmayan Hal’in oluştuğu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yazı ile ve bu sözleşmenin 15.maddesinde yer alan tebligat ve ihbar usullerine göre haberdar edecektir. Bu tür Mücbir Sebepler/Umulmayan Haller resmi makamlardan alınacak belge ile Mücbir Sebep’in/Umulmayan Hal’in oluştuğu tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde tevsik edilecektir. Taraflar, Mücbir Sebep’in/Umulmayan Hal’in varlığı halinde işbu Sözleşme’yi feshetmekte veya Mücbir Sebep’in/Umulmayan Hal’in ortadan kalkmasına kadar beklemekte serbesttirler.

Madde 21 Gizlilik

            Taraflar’dan herbiri, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile bu Sözleşme’nin uygulanması dolayısıyla veya herhangi bir şekilde öğrendiği ve karşı Taraf’a ait olan tüm bilgilerin gizli olduğunu, söz konusu gizli bilgileri kanunen yetkili kılınan merciler dışında veya diğer Taraf’ın önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen üçüncü şahıs veya kuruluşlara doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde açıklamayacaklarını, anılan bilgileri sadece işbu Sözleşme’de izah edilen işlerde bu bilgiye ihtiyacı olacak kendi personeline/çalışanına açıklayabileceklerini, böyle bir bilgi açıklamasından önce bilginin açıklanacağı personele Sözleşme’nin ve özellikle gizliliğe ilişkin bu maddenin kendisine yüklediği yükümlülüklerle ilgili bilgi ve talimat vereceğini ve bu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğünün işbu Sözleşme’nin bitiminden veya feshinden sonra da süresiz olarak devam edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 22 İhbarlar

            Bu Sözleşme çerçevesinde yapılacak tebligat ve sair yazışmalar, İdare tarafından isimleri yazılı olarak bildirilmiş olan şahıslara, teslim tesellüm tutanağı ile elden teslim edilmesiyle tebliğ edilmiş sayılır. Tebligatlar ve yazışmaların teyitli faks veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi halinde, 2. Maddedeki açık adresler kullanılır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, ana konusu temerrüt ve fesih olan tebliğ ve yazışmalar, yalnızca noter vasıtasıyla veya telgraf veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilebilecek ve bu şekilde gönderilmeleri halinde geçerli olacaktır.

Madde 23 Anlaşmazlıkların Çözümü

            Bu Sözleşme’den doğan tüm ihtilafların çözümünde, işbu Sözleşme’nin akdedildiği yer (Ankara) mahkemeleri ve icra daireleri münhasır olarak yetkilidir.

Madde 24 Vergi ve Harçların Ödenmesi

            İşbu Sözleşme’den ve eklerinden veya Sözleşme’nin ve eklerinin imzalanmasından doğan ve Sözleşme’nin yürürlükte bulunduğu süre boyunca Taraflar’ca karşılanması gereken damga vergisi Yüklenici tarafından; diğer vergi, resim, harç ve fonlar ile buna benzer diğer her türlü mali yükümlülükler ise İdare tarafından karşılanacaktır.

Madde 25 - Sözleşmenin Ekleri

            Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme’de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında önceden mevcut bütün yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir.

LAHİKA-1 Toplu Taahhütsüz SMS Tarifesi

LAHİKA-2 Teknik Evsafı

Madde 26-Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri;

26.1. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kara Harp Okulu Komutanlığı Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Yüklenici’nin Madde 8’de belirtilen görevleri yerine getirip getirmediğini ve Toplu SMS Arayüzünün teknik evsafa uygunluğunu onaylar.

26.2. Kara Harp Okulu Komutanlığı Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı idarece belirlenen üyelerden oluşur. Bu teşkilat üyelerinin değiştirilmesi, azaltılması veya çoğaltılması hususunda idarenin hakkı saklıdır.

26.3.    Toplu SMS Arayüz/Yazılımının KHO K.lığına uyarlanması tamamlandığında Yüklenici’nin, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş), her türlü masrafı Yüklenici’ye ait olmak üzere Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde ve başvuru yazısının KHO Kontrol Teşkilatına ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

26.4.    İdare, Yüklenicinin düzenleyeceği faturanın doğruluğu farz ve kabul eder ve bu doğrultuda Harcama Talimatı ile ödeme yapar. Ancak, İdare ihtiyaç duyması halinde Kontrol Teşkilatı vasıtasıyla Yüklenici’nin kayıtlarının doğruluğunu kontrol edebilir. Bu durumda kayıtlarda uyuşmazlık tespit edilmesi durumunda Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.

Madde 27 – Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük

27.1.    Bu sözleşme; 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme;
……-31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olup bir yıl sürelidir.

27.2.    Bu sözleşme 27 (Yirmiyedi) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………/……./2017 tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur. Ayrıca yüklenicinin her hangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı sureti” idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.