Tıbbi Gaz Alımı

İhale Usulü : Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : SAĞLIK HİZMETLERİ ANKARA BÖLGE KOMUTANLIĞI

Adres : ASKER HASTAHANESİ İÇERİSİ ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122491011/3871-3872-3873

Faks : +903122446440

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü : TIBBİ GAZ ALIMI

Malın Miktarı : 3 KALEM

Mal Teslim Yeri : BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 766 NU.LI MAL SAYMANLIĞI

Mal Teslim Tarihi: 31 Aralık 2016 tarihine kadar.

İhale Yeri : Ankara Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut/ANKARA

İhale Tarihi : 5.4.2016 11:30:14

İhale İlanı Metni 

ALIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR  :

NİSAN 2012 tarihli BMM BŞK.LIĞI TBB.GAZLAR-1 Şartname Numaralı TIBBİ GAZLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ.

1. SÖZ KONUSU MALZEMELER  BEYTEPE ASKER HASTANESİ SERVİSLERİNDE KULLANILACAK MEDİKAL GAZLARDIR.ALINACAK MALZEMELER 3225 SAYILI KANUNA İSTİNADEN YAYIMLANAN 19262 SAYILI YÖNETMELİK MADDE 8 GEREĞİ 2016 YILI GELİRLERİNDEN ALINACAKTIR.ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN MALİYETİNİN DÜŞÜK OLMASI ,KAYNAKLARIN ETKİN VE EKONOMİK KULLANILMASI İLKESİNDEN HAREKETLE İHTİYACIN ZARURİ OLMASINDAN DOLAYI 4734 SAYILI KANUNUN 22/D MADDESİNE GÖRE ALINACAKTIR. 

2. BU İHALEYE SADECE YERLİ İSTEKLİLER KATILABİLİR. YABANCI İSTEKLİLERLE ORTAK GİRİŞİM YAPAN YERLİ İSTEKLİLER BU İHALEYE KATILAMAZ. İHALEYE KATILAN GERÇEK KİŞİLERİN YERLİ İSTEKLİ OLDUKLARI, TEKLİF MEKTUBUNDA YER ALAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASINDAN ANLAŞILIR. TÜZEL KİŞİLERİN YERLİ İSTEKLİ OLDUKLARI İSE TEKLİFLERİ KAPSAMINDA SUNULAN BELGELER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİR.

3. ALIMA İLİŞKİN ÖDEME;  TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİNİN KESİLMESİNE MÜTEAKİP BEYTEPE ASKER HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞINCA TAHAKKUKA BAĞLANARAK BEDELİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI TARAFINDAN 2016 YILI GELİRLERİNDEN ÖDENECEKTİR.

4. SÖZ KONUSU ALIM İŞİ İÇİN SÖZLEŞME YAPILACAKTIR. KESİN TEMİNAT SÖZLEŞME BEDELİNİN % 6(yüzde altı) SI KADAR ALINACAKTIR.

5. SÖZ KONUSU MALZEMENİN TESLİM SÜRESİ, İDARİ SARTNAME VE SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN HUSUSLARA GÖRE OLACAKTIR.TESLİM YERİ İSE BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 766 NU.LI TÜK.MAL. SYM.LIĞIDIR.  

6.  SÖZ KONUSU MALZEMENİN MUAYENE VE KABULÜ BEYTEPE ASKER HASTANESİ MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

7. YETKİLENDİRİLMİŞ ALIM HEYETİ VE KOMİSYONLARDA GÖREVLİ PERSONELİN MAZERETİ NEDENİYLE BULUNMAMASI HALİNDE YEDEK ÜYELER GÖREVLENDİRİLECEKTİR.

8. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ  BEYTEPE ASKER HASTANESİ 766 NU.LI TÜK.MAL SYM.LIĞINCA KESİLECEKTİR. 

BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE ALINACAK OLAN 3 (ÜÇ) KALEM TIBBİ GAZ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının NİSAN 2012 tarihli. BMM BŞK.LIĞI TBB. GAZLAR-1 Şartname numaralı Tıbbi Gazlar Şartnamesi

3.1.1.Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan tıbbi gazlar satın alınacaktır:

S.N   MALZEMENİN ADI     MİKTARI     BİRİMİ     TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ MADDESİ

1       LİKİT (SIVI) OKSİJEN   10000   Kg   GATA K. lığının NİSAN 2012 tarihli, BMM BŞK.LIĞI TBB. GAZLAR-1 Nu.lı Tıbbi Gazlar Teknik Şartnamesi 3.2.1.

2       GAZ OKSİJEN   128   M3   GATA K. lığının NİSAN 2012 tarihli, BMM BŞK.LIĞI TBB. GAZLAR-1 Nu.lı Tıbbi Gazlar Teknik Şartnamesi 3.2.2.

3      AZOTPROTOKSİT GAZI     250   Kg   GATA K. lığının NİSAN 2012 tarihli, BMM BŞK.LIĞI TBB. GAZLAR-1 Nu.lı Tıbbi Gazlar Teknik Şartnamesi 3.2.3.

3.1.2.Tıbbi gazlar ile birlikte, Türkçe olarak kullanma emniyet bilgilerini içeren teknik dokümandan 1 (Bir) adet verilecektir.

3.1.4.Yüklenici tarafından, Azotprotoksit Gazı,ve Gaz oksijen gazı Teknik Şartnamenin 3.1.4.1. maddesinde belirtilen anma hacmindeki tüplerde sözleşmenin 10.3. maddesinde belirtilen teslim programına göre verilecektir. Ayrıca, İdare tarafından, Azotprotoksit  gazı ve Gaz oksijen gazı, teknik şartnamenin 3.1.4.1. maddesinde belirtilen anma hacmindeki tüplerde olmak şartıyla yüklenici ile karşılıklı yazılı mutabakat sağlandıktan sonra grup halinde paletli olarak da talep edilebilecektir.

Azotprotoksit ve Gaz oksijen için tüpler idare tarafından verilecektir.

3.1.5.Tıbbi gazın doldurulması için yüklenici tarafından temin edilen tüpler sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde, yüklenici tarafından bulundukları yerden kaldırılacaktır.

3.1.6.Gaza ait tüplerin yürürlükteki TS’ ye uygun olduğuna dair istenecek belgeler ile ilgili hususlar:

     a)Tüplerin vanaları, TS 1520 veya TS EN ISO 10297 standardında belirtilen esaslara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene sırasında Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği muayene ve kabul heyetine ibraz edecektir.

     b)Tüpler, TS 11169 veya TS 11169 ISO 4705 veya TS EN 1964-1 veya TS EN 1964-2 veya TS EN-1964-3 standardında belirtilen esaslara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene sırasında muayene ve kabul heyetine ibraz edecektir.

     c)Tüpler, TS 11169 veya TS EN 1089-3 standardında belirtilen RAL kodlarına göre boyalı olacaktır.

     ç)Tüpler, TS 3402 Standardında belirtilen esaslara uygun olarak işaretlenmiş olacak.

     d)Tüplerin basınç testi raporu muayene sırasında Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Muayene ve kabul heyetine ibraz edilecektir.

3.1.7.Kullanıcı personele 1(Bir) gün süreli kullanım ve bakım ile ilgili eğitim yüklenici tarafından verilecektir.

3.1.8.Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar:

     a)Üretici Firmanın Gaz Oksijenin Hacimce saflığını ve nem oranını gösteren taahhütnamesi,

     b)Üretici  firmanın Azotprotoksit Gazının % saflığını gösteren taahhütnamesi,

     c)Üretici firmanın Azotprotoksit  Gazı ile ilgili TSEK (Kalite Uygunluk Belgesi)

     d)Gaz Oksijen için, üretici firmanın Sağlık Bakanlığından alınan Medikal Amaçlı Oksijen Gazı Üretim ve Dağıtım İzin Belgesi.

     e)Azotprotoksit Gazı için, üretici firmanın Sağlık Bakanlığından alınan Medikal Amaçlı Azotprotoksit Gazı Üretim ve Dağıtım İzin Belgesi.

            Yukarıda istenilen belgeler, Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Muayene ve Kabul Heyetine verilecektir.

3.3.1.Tıbbi gaz tüplerinin fiziki görünümü TS 7450’ye uygun olacaktır. Tüplerin üzerinde, imalatçı firmanın ticari adı, imalatçı firmanın ticari işareti, içindeki tıbbi gazın cinsi, tüpün seri numarası, tüpün darası, tüpün üretim tarihi ve hacmi bulunacaktır. Bu bilgiler tüpün ana gövdesi üzerine işlenerek yazılmış olacaktır.

5.1.2.Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman , yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK Laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir.

5.1.4.Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Satın alınacak Likit (Sıvı) oksijen miktarının  tek seferde tanka dolumu yapılamayacağından, Taşınır Tüketilebilir 766 Nu’lı Mal Saymanlığınca yükleniciye yapılacak tebligat esaslarına göre yüklenici (ortalama 4 ayda bir teslimat yapılacağı değerlendirilmektedir) tarafından teslimat yapılacaktır.

3 (ÜÇ) KALEM TIBBİ GAZ ALIMINA AİT SÖZLEŞME [Birim Fiyat Sözleşmesi]

İhale Kayıt Numarası:

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Beytepe Asker Hastanesi (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta....................   (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin   

a) Adı                                                 :Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği

b)  Adresi                                           :Ahlatlıbel Mah.Beytepe-Ankara

c) Telefon numarası                          :0312 4648065

ç) Faks numarası                               :03124981316

d) Elektronik posta adresi (varsa)     :munal@tsk.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı :

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :

2.3. Her iki taraf  2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen 3 Kalem Tıbbi Gaz Alımı, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malların miktarı:

Likit Oksijen                  10.000 Kg

Gaz Oksijen                  128 m3

Azot Proksit                   250 Kg

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1.Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

            Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 -  Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil  olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, Kamu İhale Kurum Payları, sözleşmenin idarece bildirilecek sayıda çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil  olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, montaj, sigorta giderleri ile alım konusu mallara yönelik eğitim giderleri sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

          1) Teknik Şartname ve Teknik Şartnameye Atıf Yapılan İdari Hususlar

          2) Sözleşme tasarısı

          3) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 31 Aralık 2016 tarihine kadardır.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği 766 Nu.lı Tük.Mal Sym.lığıdır.

10.2. İşe başlama tarihi
10.2.1. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 

10.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği 766 Nu.lı Tük.Mal Sym.lığı tarafından sözleşme miktarı malzeme içinde kalacak şekilde yapılan siparişlere göre Teknik Şartnamenin 3.1.4.1 maddesinde belirtilen anma hacmindeki tüplerde malzemeler teslim edilecektir. Ayrıca, idare tarafından, oksijen gazı, Teknik Şartnamenin 3.1.4.1 maddesinde belirtilen anma hacmindeki tüplerde olmak şartıyla Yüklenici ile karşılıklı yazılı mutabakat sağlandıktan sonra grup halinde paletli olarak da talep edilebilecektir. Yüklenici ile yazılı mutabakat sağlanamadığı taktirde grup halinde paletli olarak İdare tarafından sipariş verilmeyecektir.

10.3.2. Tebligatta belirtilen kalemlerin tamamı ve miktarları idarenin siparişini müteakip eksiksiz olarak teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Madde 10.3.1’de yazılı süre içerisinde idarenin tebligatında belirtilen kalemler tebligatta belirtilen miktarda aynı gün teslim edilecektir. Acil durumlar haricinde teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.

10.3.3. İdarenin tebligatına istinaden istenen malzeme miktarı hafta içi mesai saatleri içinde, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de (hafta sonları ve resmi tatil günlerinde acil durumlar dışında sipariş verilmeyecektir.) en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde istenen miktarda belirtilen adrese teslim edilecektir.

10.3.4. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ……………………………………………. teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6’sı, iş artışı olması halinde artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği 766 Nu.lı Tük. Mal Sym.lığı tarafından malın kat’i kabulünden sonra taşınır mal işlem belgesinin tanzim edilmesini müteakip, Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından tahakkuka bağlanarak yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TL’dir.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Yüklenici firma tarafından Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliğinin talebi doğrultusunda teslim programına göre yapılan her teslimattan sonra, teslim edilen miktarların kat’i kabulünü müteakip, Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından tahakkuka bağlanarak mevcut ödenekten ödenecektir.

12.2.4. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

12.2.5. Bütçe Kanunu hükümlerine göre Başbakanlık ve Maliye Bakanlığınca alınacak tedbirlere, tespit edilecek standartlara, ödenek kullanma konusunda belirlenecek ilke ve serbest bırakma oranlarına, çıkarılacak tasarruf hükümlerine ait esaslara aynen uyulacak olup, yüklenici bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

12.2.6. Yüklenici taahhüdünü tamamen yerine getirse dahi ödeme emrinin gelmesini beklemek zorundadır. Yüklenici bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

12.3. Akreditif

12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.     

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu işte alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin  uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine  ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1.Yüklenici;

İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
 
Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu iş için yüklenici veya yüklenici tarafından bulunan yetkili kuruluş ya da kuruluşlar, İdarenin personeline eğitim verecektir. Eğitimin ayrıntıları aşağıda düzenlenmiştir.

            Yüklenici, malın cinsine göre, şartnamede ve teklifte belirtilen şekilde kabulü yapılan malların işletilmesi, çalıştırılması ve bakımı konusunda idarenin ilgili personeline eğitim verecektir. Sözleşme konusu malların özelliği gereği veya idarenin talebi üzerine, eğitimin malların tesliminden önce verilmesi durumunda eğitim tamamlanmadan malların kabulü yapılamaz.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkanının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir. 

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı
21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini  ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Malın montaj veya teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

      c) Genel salgın hastalık.

      ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

      d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

      a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

      ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

      d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta
26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. İzinler ve ruhsatlar

27.1.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan idarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması idarenin yükümlülüğü altındadır.

27.2. İdarenin personeli

27.2.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.130.1.1. Muayene İçin Başvuru, Muayene Muhtırasının Düzenlenmesi:

30.1.1.1.Yüklenicinin, malı ihale dokümanına ve sözleşmesine uygun şekilde idareye teslim etmesinden veya dokümana uygun olarak muayene edilecek yerde muayeneye hazır hale getirdiğini, ilgili mal saymanlığına bildirmesinden itibaren, en geç 5 (beş) işgünü içinde, malın muayenene işlemleri başlatılır. Yüklenicinin, malı idareye teslim etmesi ve idarece Muvakkat Makbuzun (Geçici Teslim Makbuzu) düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur. Bu durumda, ilgili mal saymanlığınca, Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının Muayene Muhtırası kısmı, en geç 5 (beş) iş günü içinde tanzim edilir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir.

30.1.1.2.Muayeneyi yapacak makam tarafından, öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim, ayrıca posta ile gönderilmelidir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim imza karşılığı, yüklenici veya kanunî temsilcisine, elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. Ayrıca, yüklenici; muayene yerini, tarihi ve saatini öğrenmek için idareyle gerekli koordinasyonu kurar.

30.1.2. Muayene İşlemlerine Başlanması İçin Gerekli Şartlar:

Bir malın muayene ve kabul komisyonu tarafından muayenesine başlanabilmesi için;

30.1.2.1. Malın ihale dokümanında belirtilen miktara uygun olarak idareye teslim edilmiş olması,

30.1.2.2.Teslim edilen mallara ait muayene muhtırasının en az 4 (dört) nüsha olarak ilgili saymanlık tarafından bir yazı ile muayene ve kabul komisyonuna gönderilmiş olması zorunludur. 

30.1.3. Muayene İşlemleri:

İdareye teslim edilen malların muayene ve kabul işlemleri;  Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliğince görevlendirilecek muayene ve kabul komisyonunca yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına, ihale dokümanına ekli Teknik Şartnameye ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre yapılır.

30.1.3.1. Fiziki Muayene:

30.1.3.1.1. Fiziki muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye/yetkili vekiline tebliğ edilir.

30.1.3.1.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunmasalar da muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir.

30.1.3.1.3. Fonksiyon testi gerektiği takdirde; yüklenici fonksiyon testinin yapılabilmesi için gerekli her türlü ortam, alet ve avadanlığı muayeneden önce hazırlamakla yükümlüdür. Fiziki muayene kapsamında fonksiyon testi söz konusu olması halinde yüklenici veya kanuni vekili isterse bu muayenelere katılabilir.

30.1.3.1.4. Muayene Aşamasında İstenen Belgeler ve Bunların Sunulması: 

30.1.3.1.4.1. Yurtdışından gelen ürünler için gümrük giriş beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti ve beyannameye esas faturanın (fiyatları göstermesi zorunlu değildir) fotokopisi istenecektir. (Faturanın üzerinde ürünün tanımlayan Lot veya  Barkot  veya Seri numarası vb. bulunacaktır.)

30.1.3.1.4.2. Yukarıda istenilen ve ayrıca İhale dökümanı ile Sözleşmede belirtilen ve fiziksel muayene aşamasında komisyona teslim edileceği bildirilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti, yüklenici tarafından komisyona teslim edilir. Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti ibraz edilmiş ve yüklenici tarafından aslı/noterce onaylı sureti geri istenirse, komisyonca fotokopisi alınarak “Aslı Görülmüştür” veya “Noter Onaylı Sureti Görülmüştür” ibaresi yazılıp ilgili dosyasına eklenir. Fiziksel muayene süresi içerisinde, ihale dokümanında yazılı belgelerin hiç teslim edilmemesi, eksik veya farklı belge teslim edilmesi, malın niteliklerine uygun bulunmama sebebidir.

30.1.3.1.4.3. İdari Şartnamenin 7.1.ı Maddesinde belirtilen ve ihale aşamasında verilen belgeler muayene başlangıç aşamasında istenmeyecektir. Muayenede, ihale aşamasında teklif edilen malzemenin ihale dosyasındaki (TITUBB) belgesi ile teslim edilen malzemenin aynı olup olmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca çelişkili durumlarda veya muayene komisyonu gerek görmesi halinde;  T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemi web sitesinden onaylı olup olmadığının teyidini yapabilecektir.

30.1.3.2. Laboratuar Muayeneleri:

30.1.3.2.1. Fiziki muayene işlemlerinin tamamlanması ve muayene sonucunun uygun çıkması halinde laboratuar muayeneleri için alınan numuneler en geç 3 (Üç) işgünü içinde ilgili laboratuarlara muayene ve kabul komisyon başkanlıklarınca ulaştırılacaktır.

30.1.3.2.2. Muayene ve kabul komisyonu ihale dokümanında yer alan laboratuar muayenelerine ilişkin bütün niteliklerin test ve analizlerini yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve TSK.Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesinde belirtilen usullere göre ve yine yönetmelik ve yönergede belirlenen laboratuarlarda (ilk muayene ve itiraz muayenesi dahil) yaptırmaktan sorumludur.

30.1.3.2.3. Askeri laboratuarlarda yapılamayan analizlerin yapılabilmesi için numunelerin resmi veya özel laboratuarlara sevk edildiğinin muayene komisyonu tarafından yükleniciye tebliğinden itibaren yüklenici, 5 (beş) iş günü içerisinde analiz ücretlerine ait ödeme belgelerini muayene komisyonuna ibraz edecektir. Muayene komisyonu bu ödeme belgelerinin “ASLI GİBİDİR” veya “ASLININ FOTOKOPİSİDİR” damgalı ve onaylı bir suretini malı teslim alan mal saymanlığına gönderecektir.

30.1.3.2.4. Yüklenici 30.1.3.2.3. ncü maddede belirtilen şartlara uymadığı takdirde sözleşme tasarısının 35.1. maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

30.1.3.3 İtiraz Muayeneleri:

30.1.3.3.1. Yüklenici, muayene sonucunun Ret çıkması halinde muayene sonucuna itirazını sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (İki)  işgünü içinde yazılı olarak ilgili mal saymanlığına yapabilir. Yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz.

30.1.3.3.2. Bu taktirde ilk muayene kabul komisyonunda görev almamış kişilerden oluşturulacak başka bir komisyona malın itiraz muayenesi yaptırılır. Bu muayenede verilen karar taraflar için kat’idir. Konunun mahkemeye intikal etmesi halinde her iki tarafta bu raporla yetinmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler.  

30.1.3.3.3. Yüklenici laboratuar muayene sonuçlarının Ret çıkması halinde de, muayene sonucunun kendisine tebliğini müteakip 2 (İki) işgünü içinde ilgili saymanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Laboratuar muayenesi sonucunda nitelikleri uygun bulunmayan mal, yüklenicinin itirazı halinde, laboratuar itiraz muayenesi yapılmak üzere; o maldan daha önce alınıp muayene komisyonunda saklanmakta olan numunelerle birlikte yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve TSK. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre hakem laboratuarlara gönderilerek incelettirilir. Hakem laboratuarların vermiş olduğu karar taraflar için kat’idir.

30.1.4. Ret Edilen Malın Depodan Kaldırılması Hali:

Ret Edilen Malın, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için Mal bedelinin 0,005 (binde beş) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir.

30.1.5. Muayene Esnasında Alınacak Numune Payları :

Muayenede alınacak numune ve sayısı yürürlükteki TSK.Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi doğrultusunda ve yapılacak muayene çeşidine göre belirlenecektir. Muayene esnasında alınacak numune payları yükleniciye aittir.  Ancak, alım yapılan ölçü birimine göre; (adet, kutu, metre, düzine, rulo v.s.) birim fiyatı, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi doğrultusunda; yüksek bedel sayılan maldan numune alınmayıp ana maldan muayene yapılabilecek veya birim fiyatı 100,00-TL. (Yüz TL)’nı geçen maldan alınan numune payları yüklenici teslimatından sayılacaktır.

30.1.6 Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar

Sözleşme konusu malın veya işin kabulünde tespit edilen kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu takdirde bu kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye verilen süre de belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Ancak; kusur ve noksanlıkların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde, komisyon üyeleri tarafından imzalar atılarak rapor işleme konulur. Muayene komisyonlarının vereceği süre işin süresini geçmez.

30.1.7. Muayene Sonucunun Tebliği :

Her türlü muayene sonucu ilgili Mal Saymanlığı veya bağlı olduğu Komutanlık tarafından yükleniciye tebliğ edilir. Ancak yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayenede hazır bulunmaları halinde muayene sonucunun yazılı olduğu muayene muhtırasının arkasına yüklenicinin veya kanuni vekilinin el yazısı ile tarih, saat ve imzası ile birlikte muayene sonucunu tebellüğ ettiği açıkça yazdırılarak tebligat yapılır. Bu durumda muayene sonucunun tebliği olarak bu tarih esas alınır.

30.1.8. Malın Muayene Hazırlanması ve Muayeneye İlişkin Yüklenicinin Görevleri:

     Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın;

a. Tamamın incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulunması

b. Numune alımı ile ilgili her türlü aparat malzeme ve ekipmanın hazır edilmesi

c. Usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli  bölümlere ayrılması sağlanacaktır.

d. Muayene heyetince talep edildiği takdirde;  teknik şartnamede belirtilen ve muayeneler için gerekli Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecektir.

e. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

f. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalajlama, sadece numunelerin kargo masrafı, vs.) yükleniciye aittir. Yüklenicinin hiçbir şekilde (numune veya raporun idarece görevlendirilen personel vasıtasıyla garnizon dışına götürülmesi de dahil) idare personelinin yolluk ve yevmiyesine ait sorumluluğu yoktur. Muayene faaliyetini icra eden, numune veya rapor taşımak üzere görevlendirilen personelin yolluk ve yevmiyeleri, bağlı olduğu birlik veya kurum tarafından karşılanır.

30.1.9. Muayenede Kısmi Kabul Yapılıp Yapılmayacağı :

   a. Sözleşme ile taahhüt edilen ve idari şartnamenin 19’uncu maddesinde belirtilen kısmi teklife göre; grubun tamamı kalem sayısı ve miktarı bölünmeksizin teslim edilerek muayeneye sunulacaktır.

    b. Gruba ait malzemelerin tamamı kalem sayısı ve miktarı bölünmeksizin, birbirinden bağımsız gruplar ayrı ayrı teslim edilebilir ve muayene edilebilir.

   c. Birbirinden bağımsız her grubun muayenesi; ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak ve muayene sonucunda kabul edilen grupların bedeli usulüne uygun düzenlenecek belgelere istinaden ödenecektir.

    ç. Ancak bir grubu oluşturan malzemeler kalem kalem bölünerek teslim edilemez ve grubu oluşturan malzemelerin kalemleri ayrı ayrı kısmi muayene edilemez. Grubu oluşturan malzemelerin kalem kalem kısmi kabülü ve kalem kalem kısmi ödemesi yapılamaz. Gruba ait malzemelerin tamamı teslim edilmek ve tamamı üzerinden muayene edilmek zorundadır.

    d. Gruba ait, bir kalem malzemenin red çıkması halinde ise, söz konusu grubun tamamı red edilecektir.

    e. Bu durumda teslim süresince redde karşı 1 (bir) kez (ihtarlı sürede de bir kez olmak üzere) uygun mal getirilmemesi halinde (taahhüde riayetsizlik) sözleşme tutarına göre alınan kesin teminatın tamamı irad kaydedilerek Sözleşme tasarısının 34.4.’üncü maddesi uygulanır.

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

          a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

          b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.   

31.3.    İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu  kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin  gecikme cezasına ilişkin  hükümleri uygulanır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde bir defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1.  İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali,  anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer  talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. 

Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti 

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik  gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve  satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan,  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı  Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1.  4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda,

42.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

42.2.  4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında;

42.2.1. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve  4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.

42.2.2  Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakemde otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar.

42.2.3. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe’dir. Tahkim yeri ANKARA’dır. Yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

42.2.4.  İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44-Diğer Hususlar

Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliğine Alınacak Olan 3 (Üç) Kalem Tıbbi Gaz Alımı İçin Teknik Şartnameye Atıfta Bulunulan Hususlar

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının NİSAN 2012 tarihli. BMM BŞK.LIĞI TBB. GAZLAR-1 Şartname numaralı Tıbbi Gazlar Şartnamesi

44.1 Teknik Şartnamenin 3.1.1. maddesi Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan tıbbi gazlar satın alınacaktır:

S.N   MALZEMENİN ADI    MİKTARI    BİRİMİ    TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ MADDESİ

1       LİKİT (SIVI) OKSİJEN   10000   Kg   GATA K. lığının NİSAN 2012 tarihli, BMM BŞK.LIĞI TBB. GAZLAR-1 Nu.lı Tıbbi Gazlar Teknik Şartnamesi 3.2.1.

2      GAZ OKSİJEN   128   M3   GATA K. lığının NİSAN 2012 tarihli, BMM BŞK.LIĞI TBB. GAZLAR-1 Nu.lı Tıbbi Gazlar Teknik Şartnamesi 3.2.2.

3   AZOTPROTOKSİT GAZI   250   Kg   GATA K. lığının NİSAN 2012 tarihli, BMM BŞK.LIĞI TBB. GAZLAR-1 Nu.lı Tıbbi Gazlar Teknik Şartnamesi 3.2.3.

44.2. Teknik Şartnamenin 3.1.2. maddesi Tıbbi gazlar ile birlikte, Türkçe olarak kullanma emniyet bilgilerini içeren teknik dokümandan 1 (Bir) adet verilecektir.

44.3. Teknik Şartnamenin  3.1.4. maddesi Yüklenici tarafından, Azotprotoksit Gazı,ve Gaz oksijen gazı Teknik Şartnamenin 3.1.4.1. maddesinde belirtilen anma hacmindeki tüplerde sözleşmenin 10.3. maddesinde belirtilen teslim programına göre verilecektir. Ayrıca, İdare tarafından, Azotprotoksit  gazı ve Gaz oksijen gazı, teknik şartnamenin 3.1.4.1. maddesinde belirtilen anma hacmindeki tüplerde olmak şartıyla yüklenici ile karşılıklı yazılı mutabakat sağlandıktan sonra grup halinde paletli olarak da talep edilebilecektir.

Azotprotoksit ve Gaz oksijen için tüpler idare tarafından verilecektir.

44.4. Teknik Şartnamenin 3.1.5. maddesi Tıbbi gazın doldurulması için yüklenici tarafından temin edilen tüpler sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde, yüklenici tarafından bulundukları yerden kaldırılacaktır.

44.5. Teknik Şartnamenin 3.1.6. maddesi Gaza ait tüplerin yürürlükteki TS’ ye uygun olduğuna dair istenecek belgeler ile ilgili hususlar:

     a)Tüplerin vanaları, TS 1520 veya TS EN ISO 10297 standardında belirtilen esaslara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene sırasında Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği muayene ve kabul heyetine ibraz edecektir.

     b)Tüpler, TS 11169 veya TS 11169 ISO 4705 veya TS EN 1964-1 veya TS EN 1964-2 veya TS EN-1964-3 standardında belirtilen esaslara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Yüklenici bu hususu muayene sırasında muayene ve kabul heyetine ibraz edecektir.

     c)Tüpler, TS 11169 veya TS EN 1089-3 standardında belirtilen RAL kodlarına göre boyalı olacaktır.

     ç)Tüpler, TS 3402 Standardında belirtilen esaslara uygun olarak işaretlenmiş olacak.

     d)Tüplerin basınç testi raporu muayene sırasında Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Muayene ve kabul heyetine ibraz edilecektir.

44.6. Teknik Şartnamenin 3.1.7. maddesi Kullanıcı personele 1(Bir) gün süreli kullanım ve bakım ile ilgili eğitim yüklenici tarafından verilecektir.

44.7. Teknik Şartnamenin 3.1.8. maddesi Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar:

     a)Üretici Firmanın Gaz Oksijenin Hacimce saflığını ve nem oranını gösteren taahhütnamesi,

     b)Üretici  firmanın Azotprotoksit Gazının % saflığını gösteren taahhütnamesi,

     c)Üretici firmanın Azotprotoksit  Gazı ile ilgili TSEK (Kalite Uygunluk Belgesi)

     d)Gaz Oksijen için, üretici firmanın Sağlık Bakanlığından alınan Medikal Amaçlı Oksijen Gazı Üretim ve Dağıtım İzin Belgesi.

     e)Azotprotoksit Gazı için, üretici firmanın Sağlık Bakanlığından alınan Medikal Amaçlı Azotprotoksit Gazı Üretim ve Dağıtım İzin Belgesi.

            Yukarıda istenilen belgeler, Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Muayene ve Kabul Heyetine verilecektir.

44.8. Teknik Şartnamenin 3.3.1. maddesi Tıbbi gaz tüplerinin fiziki görünümü TS 7450’ye uygun olacaktır. Tüplerin üzerinde, imalatçı firmanın ticari adı, imalatçı firmanın ticari işareti, içindeki tıbbi gazın cinsi, tüpün seri numarası, tüpün darası, tüpün üretim tarihi ve hacmi bulunacaktır. Bu bilgiler tüpün ana gövdesi üzerine işlenerek yazılmış olacaktır.

44.9. Teknik Şartnamenin 5.1.2. maddesi Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman , yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK Laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir.

44.10. Teknik Şartnamenin 5.1.4. maddesi Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

44.11. İlave Edilecek Hususlar

Satın alınacak Likit (Sıvı) oksijen miktarının  tek seferde tanka dolumu yapılamayacağından, Taşınır Tüketilebilir 766 Nu’lı Mal Saymanlığınca yükleniciye yapılacak tebligat esaslarına göre yüklenici (ortalama 4 ayda bir teslimat yapılacağı değerlendirilmektedir) tarafından teslimat yapılacaktır. 

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması
46.1. Bu sözleşme 45 (kırk beş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  ../../.... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir. 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: SAĞLIK HİZMETLERİ ANKARA BÖLGE KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903122491011/3871-3872-3873

c.Fax Numarası: +903122446440

d.Elektronik Posta adresi: