Tefrişat Bakım Onarım Malzemesi Alımı

Özet
İhale İlanı

İhale No	306232
Sektör	İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare	İSTANBUL KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1. ORDU KOMUTANLIĞI
İhale Tipi	Mal Alımı
İhale Usulü	Doğrudan Temin
İhale İli	İstanbul
İşin İli	İstanbul
Yayın Tarihi	10 Temmuz 2013
İhale Tarihi	19 Temmuz 2013 17:00

Bu ve benzer yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Kamu İhaleleri
E-İhaleler
İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
Doğrudan Temin İhaleleri
Sınırsız İhale Takibi
Sınırsız İhale Alarmı
Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Temel Paket Dahil
AB İhaleleri
İhale Sonuçları
Kazanan Firmalar
İhale Arşivi
KİK Kararları
Yasaklı Firma Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI

İŞİN ADI :

Tefrişat Bakım Onarım Malzemesi Alımı

İLAN TÜRÜ ve USULÜ:

DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları

İDARE ADI:

T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI

ADRESİ:

T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/İSTANBUL

TELEFON VE FAX NUMARASI:

+902165568000 - +902163107929

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

bir.on.ihl.kom.bsk@hotmail.com

MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:

Mal Alımı.

MİKTARI:

24 KALEM

MALIN TESLİM YERİ:

1iNCİ ORDU KH. VE KH. DES.GRP.K.LĞI TAŞ.(DAY.)-122 MAL SAYMANLIĞI SELİMİYE İSTANBUL

MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 15 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE BELİRTİLEN TESLİM YERİNE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.

İhalenin YAPILACAĞI YER:

1 İNCİ ORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SELİMİYE / İSTANBUL

İhalenin TARİH VE SAATİ:

19/7/2013-17:00

SARTNAME NO:

HKTŞ-F3-1067/2 ve HKTŞ-F3-1112/1

İHALE İLANI METNİ

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 1’inci Or.K.lığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta....................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: 1’inci Or.K.lığı
b) Adresi : 1’inci Or.K.lığı – Selimiye/İSTANBUL
c) Telefon numarası: 0 216 556 80 00
ç) Faks numarası: 0 216 310 79 29
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………
b) T.C. Kimlik No: …………………………………………………………………….
c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………………………………..
d) Telefon numarası:…………………………………………………………………….
e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………...
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3-Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Tefrişat Bakım Onarım Malzemesi Alımı, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek Tefrişat Bakım Onarım Malzemesi Alımı, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

MALIN CİNSİ / MİKTARI TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI
ÇEKMECE RAYI 30’LUK( (20 ADET) 22.06.2009tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
ÇEKMECE RAYI 35’LİK (20 ADET) 22.06.2009tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
ÇEKMECE RAYI 40’LIK (20 ADET) 22.06.2009tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
ÇEKMECE RAYI 45’LİK (20 ADET) 22.06.2009tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
ÇEKMECE RAYI 50’LİK (20 ADET) 22.06.2009tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
DOLAP AYAĞI 10 CM (50 ADET) 22.06.2009tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
DOLAP AYAĞI 80 MM (50 ADET) 22.06.2009tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
DEKORATİK KULP (60 ADET) 22.06.2009tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
KİLİT ÇEKMECE (110 ADET) 02.06.2008 tarih ve HKTŞ-F3-112/1 Nu.lı
SUNTALAM KİRAZ 1.8CMX183CMX366CM (10 TABAKA) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
MDF LAM KİRAZ 1 SINIF 1.8CMX183CMX366CM (15 ADET)22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
KONTRAPLAK KİRAZ 1. SINIF 170CMX210CMX4MM (30 ADET)22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
SUNTA VİDASI 3,5MMX18 MM (10 KUTU) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
SUNTA VİDASI 40MMX25 MM (10 KUTU) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
SUNTA VİDASI 40MMX30 MM (10 KUTU) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
SUNTA VİDASI 40MMX50 MM (20 KUTU) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
YILDIZ VİDA 40MMX70 MM SUNTA VİDASI (10 KUTU) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
CUMBA BANDI KİRAZ / CEVİZ(30 TOP) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
CUMBA BANDI 4CM (10 TOP) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
SLİKON ŞEFFAF TÜP 210 ML (30 ADET) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
İZALOSYON MALZEMESİ KÖPÜK (24 ADET) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
KERESTE KAYIN 1.SINIF 10CMX25CMX3M (1 M3) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
ÇİVİ 3 CM (10 KĞ) 22.06.2009 tarih ve HKTŞ-F3-1067/2 Nu.lı
BEZ ZIMPARA (250 METRE) 02 HAZİRAN 2008 tarih ve HKTŞ-F3-1112/1 Nu.lı

Madde 6- Teminata İlişkin Hükümler.
6.1. Kesin Teminatın Miktarı ve Süresi
6.1.1. En avantajlı teklif veren istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, alım bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
6.1.2. Teminatın Banka Teminat Mektubu olarak verilmesi durumunda; kesin teminat mektubunun süresi .../.../…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
6.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi
6.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve alıma ait doküman hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
6.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
6.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
6.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 7- Teklif ve Sözleşme Türü
7.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. En avantajlı teklifi veren istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
Madde 8- Kısmı teklif verilmesi ve Kısmi Teklife İlişkin Açıklamalar
8.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
Madde 8- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………………………………….rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 9 - Sözleşme bedeline dâhil giderler
9.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar
9.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi ( KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri vb. masraflar sözleşme bedeline dahildir.
9.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
9.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler
9.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek bütün vergi ( KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, tutulacak numune payları, muayeneye hazır hale getirme ve muayene masrafları (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri hariç), her türlü sigorta giderleri, varsa; montaj ve montaja ilişkin giderler, eğitim giderleri, bakım giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.
Madde 10- Sözleşmenin Süresi
10.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz) gündür.
Madde 11 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
11.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
11.1.1. 1’inci Or.Kh. ve Kh.Des.Gr.Loj.Des. 2’nci MYM A.liği Tşn.(Day.)122 Mal Saymanlığı (Selimiye/İSTANBUL)
11.2. İşe başlama tarihi
11.2.1. Sözleşmenin imzalanması takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

11.3. Teslim programı ve teslim tarihi
11.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.
11.3.2 Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları :
11.3.2.1. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise sözleşmenin “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve saatlerinde yapılır.
11.3.2.2. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.
11.3.2.3. Sözleşme ile taahhüt edilen malın tamamı veya herhangi bir veya birkaç kalemi miktarı bölünmeksizin teslim edilerek muayene sunulan birbirlerinden bağımsız her bir kalemin muayenesi; ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak ve muayene sonucunda kabul edilen kalemlerin bedeli usulüne uygun düzenlenecek belgelere istinaden ödenecektir. Malzemelerden bir veya birden fazlasının kesin kabul muayeneleri sonucunda evsafına uygun bulunmaması ve teslim süresinin bitmesi halinde sözleşmenin 24’üncü maddesi hükümleri uygulanır.
11.4. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler 1’inci Or.K.lığında yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve alıma ait dokümana uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.
12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
12.2.3. 1’inci Or.K.lığına alınan mal bedellerinin ödemeleri için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre gerekli evraklar tamam olmak koşulu ile idareye bu işle ilgili olan borçlar da tahsil edilmek suretiyle, 1’inci Or.K.lığı tarafından tahakkuka bağlanarak K.K.Loj.Hiz.D.Bşk.lığına ait 03.7.3.01 Tefrişat Bakım Onarım Giderleri ekonomik kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde 1’inci Ordu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.
12.2.4. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesinin geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edecektir.

Madde 13 - Yüklenicinin yükümlülükleri
13.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri
13.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
13.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
13.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
13.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
13.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri
13.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir.
13.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür.
13.2.3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalışmakta olan İdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır.
13.3. İş programı
13.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.
13.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;
(a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
(b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
(c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,
ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,
(d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
(e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,
ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.
13.4. Güvenlik önlemleri
13.4.1.Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,
zorundadır.
13.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
13.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
13.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
13.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
13.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
13.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.
13.6. Malların taşınması
13.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
13.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
13.7. Garanti ve bakım, onarım
13.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait EK-B’deki garanti belgelesini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla garantiyi taahhüt etmiş sayılacaktır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
13.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
13.7.1.2. Garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden mallar için yapılacak işlemler;
13.7.1.2.1. Garanti süreli malların garanti süresi içerisindeki niteliklerinin tespiti amacıyla, malın ait olduğu birlik/kurumun yetkili makamı tarafından;
a. Mala ilişkin yazılı şikâyet olması,
b. Kullanım esnasında problemlerle karşılaşılması durumlarında TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Hizmetleri Yönergesi Kontrol Muayenesi esaslarına göre işlem yapılır. Bu kapsamda:
13.7.1.2.1.1. Malın ait olduğu saymanlığın bağlı bulunduğu birlik/kurum tarafından, kendi bünyesindeki birim(ler)den kurulacak heyetle ön inceleme (malın şikayet özelliği, problemli miktarı, sarf edilen miktarı, saklama süresi, depolama şartları vb.), yapılarak tespit edilen hususlar bir raporla kayıt altına alınır.
13.7.1.2.1.2. Yapılan inceleme sonucunda, idareden kaynaklanmayan ve kusurlu olduğu tespit edilen malların sözleşme kapsamında yüklenici tarafından değiştirilmesi/düzeltilmesi yazılı olarak talep edilir.
13.7.1.2.1.3. Verilen süre içerisinde yüklenicinin malı değiştirme/düzeltme yoluna gitmesi durumunda:
13.7.1.2.1.3.1. Değiştirilen/düzeltilen malın kabul muayenesi; kabulde kullanılan ihale dokümanı ve sözleşmesine göre ilk muayenesini yapan birimdeki yetkili makamın görevlendireceği komisyon tarafından TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yapılır. Uygun olduğu takdirde mal kabul edilir. Muayeneye sunulan mal reddedildiği takdirde, bu malın yerine kalan teslim süresi içerisinde iki kez daha mal getirilebilecektir.
13.7.1.2.1.4. Yüklenicinin malı değiştirme/düzeltme yoluna gitmemesi veya idarenin gerek duyması halinde veya getirilen malların uygun bulunmaması halinde Kontrol Muayenesi yapılır. Kontrol Muayenesi aşağıdaki şekilde yürütülür :
13.7.1.2.1.4.1. Yapılacak kontrol muayene işlemleri malın kabulünü yapan komisyonun bağlı olduğu makam/birim tarafından görevlendirilecek komisyona yaptırılır.
13.7.1.2.1.4.2. Kontrol muayenesini talep eden birlik/kurum tarafından, kontrol muayenesi komisyonuna; malın nereden, ne zaman ve ne şekilde alındığı, muayenesi, kabulü, depolanması, malın toplam miktarı ile o güne kadar sarf edilen miktarı ve sarf yerleri, ilgili bilgi/belgelerin (ihale dokümanı ve sözleşmesi, şikayet dilekçesi, raporlar, varsa Alım Esas Numunesi) temin edilebilenleri, muayeneye esas mal numunelerinin muhafaza edildiği yerler ve miktarları gibi hususlar ile muayene talep yazısı ekinde asgari dört nüsha Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının ilgili bölümleri düzenlenerek gönderilir. Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının açıklamalar kısmına Kontrol Muayenesi ve kontrol muayenesinin, malın mevcut miktarının tamamı veya ne kadar miktarı üzerinden yapılacağı açıkça belirtilir.
13.7.1.2.1.4.3. Kontrol muayenesinde incelenen hususların sonucu, niteliklere uygun çıkmaz ise Kontrol Muayene Raporu ve yapılan tüm işlemlere ait evraklar malın ait olduğu saymanlığın bağlı bulunduğu birlik/kurum amirinin imzasına havi bir yazı ile Sözleşme Makamına gönderilir.
13.7.1.2.1.5. Sözleşme makamı tarafından kontrol muayene sonucu uygun olmayan malın yerine, yükleniciye yapılacak tebligatı müteakip verilecek süre içerisinde yenisi getirilerek muayeneye sunulacaktır. Muayeneye sunulan mal reddedildiği takdirde, bu malın yerine kalan teslim süresi içerisinde iki kez daha mal getirilebilecektir.
13.7.1.2.1.6. Bu süre içinde hiç mal getirilmediği veya getirilen malların uygun görülmemesi halinde, idare, garantinin sağlanması maksadıyla yapacağı tüm giderlerin yükleniciden tahsili için genel hükümlerdeki hakları saklı kalmak kaydıyla serbest ve yetkilidir.
13.7.1.2.1.7. Değiştirilen malın kabul muayenesi; kabulde kullanılan ihale dokümanı ve sözleşmesine göre ilk muayenesini yapan birimdeki yetkili makamın görevlendireceği komisyon tarafından; Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.İdare tarafından, ihtiyaç duyulması halinde muayene makamı TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine uygun olarak değiştirilebilecektir.
13.7.1.2.1.8. Garanti kapsamında malın değiştirilmesiyle ilgili nakliye ve muayene ücretleri de dahil olmak üzere her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.
Madde 14 - Ambalajlama
14.1. Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, Teknik Şartnamenin 5,1- 5,2- 5,3 maddesinde ambalajlama ve etiketleme hususlarına uygun olarak belirtilmiş ambalajlarda getirilecektir.
14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
14.3. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır.
Madde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması
15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 16 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
16.1. İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir.
Madde 17 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
17.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
17.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.
17.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 18 - İdarenin yükümlülükleri
18.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi
18.1.1. İdare, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama yazısı ile malın montajının yapılacağı yeri Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca işyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenir.
18.1.2. İdare, Yükleniciye ek mali yük getirmemesi kaydıyla malın montajının yapılacağı yeri her zaman değiştirebilir. Yüklenicinin montaj yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise İdare tarafından uygun görülmesi zorunludur.
18.1.3. İşyeri değişikliği ve malın teslim veya montajının yapılacağı yerin Yükleniciye geç teslimi gibi nedenlerle işin süresinde bitmeyeceğinin anlaşılması durumunda, işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre, yeteri kadar uzatılır.
18.1.4. İdare tarafından, montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden bir ücret alınmaz.
18.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi
18.2.1. İdare, malın cinsi ve niteliği gereği montaj sırasında ihtiyaç duyulacak plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim eder. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden birden fazla nüsha isteme hakkına sahiptir.
18.2.2. Yüklenici; montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin ve montaj veya teslim için gösterilen yerin, sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse, bu husustaki görüşlerini, talimat veya belgelerin teslim tarihinden başlayarak beş iş günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.
18.3. İzinler ve ruhsatlar
18.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.
18.4. İdarenin personeli
18.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.
Madde 19 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
19.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
19.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 20 - Yüklenicinin vekili
20.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
20.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 21 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri
21.1. Muayene işlemlerinin başlatılması ve muayene tarihinin belirlenmesi:
21.1.1. Muayene işlemlerinin başlatılması:
21.1.1.1. Yüklenicinin malı alıma ait dokümana uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirdiğini idareye bildirdiği tarihi takip eden günden başlayarak en geç 5 (beş) iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır. Alıma ait doküman ve sözleşmesinde belirtilen mal; yüklenici tarafından cins ve teslim miktarına (varsa numune payları dahil) uygun olarak “Geçici Teslim Tesellüm Belgesinin düzenlenmesi suretiyle teslim edilmesi veya muayene edilecek yerde muayeneye hazır olduğunu bildiren yazılı başvurusunun, ilgili mal saymanlığı veya bağlı olduğu birlik komutanlığı / karargah, kurum amirliği kayıtlarına girmesi ile idareye geçici olarak teslim edilmiş olur.

21.1.1.2. Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının Muayene Muhtırası kısmı, en geç beş (5) iş günü içinde tanzim edilir. Söz konusu belgenin asgari dört nüsha olacak şekilde tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir. İlgili mal saymanlığınca tanzim edilen Muayene Muhtırası, muayeneyi yapacak makama en kısa sürede gönderilir.

21.1.2. Muayene Tarihinin Belirlenmesi :

Muayeneyi yapacak makam tarafından, öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; elden, belgegeçer, elektronik posta ve/veya kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim, belgegeçer veya elektronik posta ile yapıldığı takdirde, ayrıca evrak posta ile de gönderilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Ancak bildirimlerin yükleniciye elden veya kargo ile yapılması halinde ayrıca posta yolu ile gönderilmesine gerek yoktur. Ayrıca, yüklenici; muayene yerini, tarihi ve saatini öğrenmek için idareyle gerekli koordinasyonu yapar.

21.2. Muayene Makamı:
Teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygunluk muayenesi 1’inci Or.Mua. ve Kab.Koms.Bşk.lığınca; Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. İdare tarafından, ihtiyaç duyulması halinde muayene makamı TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine uygun olarak değiştirilebilecektir.
21.3. Teslim Süresi İçerisinde Muayene Hakları:
Teslim süresi içerisinde (cezalı süre dahil) getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 2 (İKİ) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

21.4. Yüklenicin Muayeneye İlişkin Görevleri:

21.4.1.Yüklenicinin Malın Muayeneye Hazırlanmasına İlişkin Görevleri:

21.4.1.1. Muayene edilecek malın tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması,

21.4.1.2. Yüklenici tarafından getirilen ve muayenesi yapılacak olan malın cinsine göre, muayenenin başlangıç aşamasında, muayene/test ile numune alımı için gerekli olan araç, gereç, ölçüm aletleri ve diğer malzemeler (mühimmat, yakıt, yağ vb.) ile ihtiyaç duyulan kullanıcı, işletmeci ve yardımcı personelin hazır olmasını sağlamak,

21.4.1.3. Usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılması,

21.4.1.4. İdareye teslim edilecek maldan, numune payı alınacağının ihale dokümanı ve sözleşmesinde belirtilmesi halinde, numune paylarını malın teslimi aşamasında teslim edilmesi,

21.4.1.5. Yüklenicinin Malın Muayeneye Hazırlanmasına İlişkin Görevlerini Yerine Getirmemesi Halinde mal idareye teslim edilmemiş sayılacak, muayene ve kabul işlemlerine başlanmayacaktır.
21.4.2. Yüklenicinin Muayeneye İlişkin Diğer Görevleri:
21.4.2.1. Laboratuarlarda yaptırılacak analiz ve test masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici fiziki muayene sonucunun ve laboratuar muayenesi için numunelerin gönderileceği laboratuarlara ilişkin bilginin kendisine tebliğini müteakip 2 (İKİ) işgünü içinde laboratuarlarda yaptırılacak analizler için gerekli analiz ücretlerini ilgili laboratuara yatırmak ve makbuzunu idareye teslim etmek zorundadır.

21.4.2.2. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Muayene sırasında bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir. (T.Ş de belirtilmesi halinde)
21.4.2.3. Muayene ve Kabul Komisyonunca talep edildiği takdirde, alıma ait dokümanda belirtilen ve muayeneler için gerekli doküman ve/veya Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecektir. (Alıma ait dokümanda belirtilmesi halinde) (T.Ş de belirtilmesi halinde)

21.4.2.4. Yüklenici, muayene ilişkin diğer görevlerini yerine getirmediği takdirde; yükümlülüğün yerine getirilmesi için geçecek her gün için sözleşme tasarısının 24.1. maddesinde belirtilen esaslara göre para cezası kesilir. Ancak cezalı süre hiçbir şekilde 5 (beş) günü geçemez. Geçtiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

21.5. Muayene aşamasında teslim edilecek belgeler:
21.5.1. Fiziki muayene aşamasında verilecek belgeler Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı maddesi esaslarına göre muayene ve kabul komisyonuna yüklenici veya yetkili vekili tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar teslim edilir.
21.5.2. Yüklenici tarafından fiziki muayene safhasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edilmesi gereken belgeler fiziki muayene sonuçlanana kadar verilmediği takdirde mal reddedilecektir.
21.6. Fiziki Muayene:
21.6.1. Yüklenici veya yetkili vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenici veya yetkili vekilinin fiziki muayenede hazır bulunup bulunmadığının tespiti yapılır, hazır bulunmasa bile muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir.
21.6.2. Fiziki muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye/yetkili vekiline tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse ciheti askeriye’den herhangi bir hak talep etmeyecektir.
21.6.3. Fiziksel niteliklerinin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numuneleri laboratuar muayenesine gönderilemez.

21.7. Laboratuar Muayenesi:

21.7.1. Fiziksel niteliklerinin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunan malların numuneleri, alımın niteliğinin laboratuar muayenesi gerektirmesi halinde laboratuar muayenesine gönderilir.

21.7.2. Muayene ve kabul komisyonları ihale dokümanında yer alan laboratuar muayenesine ilişkin bütün muayene test ve analizleri yaptırmaktan sorumludur.

21.7.3. Muayene ve Kabul Komisyonları laboratuar muayenelerini öncelikle TSK. Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesinde belirtilen sorumluluk alanlarına uygun olarak idarenin kendi laboratuarlarında, bu mümkün değil ise;
(a) Birinci öncelik: Akretite olmuş (akretitasyon kapsamına bakılmaksızın) kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda, yoksa,
(b) İkinci öncelik: Akretite olmuş (akretitasyon kapsamına bakılmaksızın) özel laboratuarlarda, yoksa,
(c) Üçüncü öncelik: Kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda, bu da mümkün değilse,
(ç) Dördüncü öncelik: Özel laboratuarlarda yaptırılır.

21.8. İtiraz Muayeneleri:

21.8.1. Fiziksel Muayeneye İtiraz:

21.8.1.1. Yüklenici, muayene sonucunun RET çıkması halinde muayene sonucuna itirazını, sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak malı teslim ettiği Mal Saymanlığının bağlı olduğu Komutanlığa yapabilir.

21.8.1.2. Yüklenicinin fiziki muayene sonucuna itirazı halinde ilk muayene ve kabul komisyonunda görev almamış kişilerden oluşturulacak başka bir komisyona malın itiraz muayenesi yaptırılır. Bu muayenede verilen karar taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayenede olumsuz çıkan maddeler üzerinden ve ilk komisyonca tutulan mal numunesi üzerinden veya ihtiyaç duyulması halinde malın tamamı üzerinden yapılır.

21.8.1.3. Yüklenicinin veya yetkili vekilinin fiziki muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz.

21.8.2. Laboratuar İtiraz (Hakem Laboratuar) Muayeneleri:
21.8.2.1. Yapılan laboratuar muayeneleri neticesinde; Laboratuar muayene sonuçlarının RET çıkması ve yüklenicinin muayene sonucunu tebliğini müteakip 2 (iki) iş günü içinde malı teslim ettiği saymanlığa yazılı olarak itiraz etmesi halinde veya laboratuar muayenesinin, idarenin kendi laboratuarı dışında her hangi bir laboratuarda yapılması durumunda, şartnameye uygunluk raporu düzenlenen mallar için, muayeneyi yapan makamın gerekli görmesi halinde, o maldan daha önce alınıp idarede saklanmakta olan numuneler yeniden muayenesi yapılmak üzere idare ile hiçbir bağı olmayan hakem laboratuarlara gönderilerek gerekli incelemeler yaptırılır. Hakem laboratuarlar aşağıda yazılı öncelik sırasına göre belirlenir. Bu kapsamda;
a) Birinci öncelik: Akretite olmuş (akretitasyon kapsamına bakılmaksızın) kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda, yoksa,
b) İkinci öncelik: Akretite olmuş (akretitasyon kapsamına bakılmaksızın) özel laboratuarlarda, yoksa,
c) Üçüncü öncelik: Kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda, bu da mümkün değilse,
ç ) Dördüncü öncelik: Özel laboratuarlarda yaptırılır.

21.8.2.2. Bu muayenede verilen karar taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir.

21.9. Numuneye İlişkin Hususlar:
21.9.1. Muayene sırasında numune tutulmayacaktır.

21.10. Ret Edilen Malın Depodan Kaldırılması Hali :
21.10.1. Teslim edilen mal, kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (reddedilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
21.10.2 Yüklenici, uygun çıkmayan mal/malların tamamını; malın/malların ret olduğunun kendisine tebliğini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde idarenin deposundan geri almak zorundadır.
21.10.3. Bu süre içerisinde malın depodan kaldırılmaması halinde; sürenin son gününü takip eden günden başlamak üzere malın kaldırıldığı güne kadar (malın kaldırıldığı gün de dahil olmak üzere) geçen her gün için en son yayınlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde günlük olarak depolama ücreti tahsil edilecektir. İdare ihtiyaç duyması halinde, yüklenici tarafından kaldırılmayan mala/mallara ilişkin olarak gerekli yasal işlemleri başlatmaya serbest ve yetkilidir.
21.10.4. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz.
21.11. Muayenede Geçen Süreler:
Muayene süresi; yüklenici tarafından malın, muayene ve kabul işlemleri için idareye teslim edildiği tarih ile muayene sonucunun yükleniciye tebellüğ edildiği tarih arasında geçen süredir. (Bu sürelere yüklenicinin malın muayene hazırlanması ve muayene ile ilgili görevlerini yerine getirmemesinden kaynaklanan gecikmeler dahil değildir.)
21.12. Muayene Sonuçlarının Tebliğine İlişkin Hususlar:
Komisyon tarafından; muayenesi tamamlanan mala ilişkin Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı ekleri, muayeneyi talep eden makama gönderilir. Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı eklerini alan, ilgili mal saymanlığı veya saymanlığın bağlı olduğu birlik komutanlığı / karargah, kurum amirliği tarafından yükleniciye, muayene sonucunun tebliği yapılır. Mal niteliklerine uygun bulunmamış ise, tebligat ile birlikte Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı ve eklerinin fotokopileri de yükleniciye gönderilir / verilir. (muayene sonucunun tebliği resmi iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır.)

21.13. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 22 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
22.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.
22.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
22.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
Madde 23 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
23.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
24.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,01 (yüzdebir)’i oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde 5 (Beş) günü geçemez, geçtiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
24.2. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
Madde 25 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
25.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 26 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
26.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
26.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde.27 - Anlaşmazlıkların çözümü
27.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 28 - Diğer hususlar
28.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler:
28.1.1. 1’inci Or.Kh. ve Kh.Des.Gr.Loj.Des.K.lığı 2’nci MYM A.liği Tşn.(Day.)122 Mal Saymanlığının yetkileri ;
28.1.1.1. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi,
28.1.1.2. Her türlü muayene sonucu tebligatının yapılması,
28.1.1.3. Sözleşmenin 24’ üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde 1’inci Or.K.lığına ulaşacak şekilde gönderilmesi,
28.1.1.4. Malın kati kabulü ve sözleşmenin 6.2. maddesine göre teminatının çözülmesi (SGK’dan ilişiksiz belgesinin istenmesi durumunda, ilişiksiz belgesinin alınması dahil) için gecikmeksizin ve usulüne uygun olarak hazırlanacak, Birlik Komutanı veya Kurum Amirinin imzasına havi teminat iade yazılarının zamanında 1’inci Or.K.lığına gönderilmesi,
28.1.2. 1’inci Or.K.lığının yetkileri;
28.1.2.1. 1’inci Or.Kh. ve Kh.Des.Gr.Loj.Des.K.lığı 2’nci MYM A.liği Tşn.(Day.) 122 Mal Saymanlığının tarafından hazırlanacak belgelere göre; sözleşmenin feshi, kesin teminatın iadesi ve yüklenicinin ilgili yönetmeliğe göre usulüne uygun olarak talep ettiği iş deneyim (iş durum, iş bitirme) belgelerinin düzenlenmesi işlemleri.

28.2. Yüklenici EK-C’deki kodlandırma hükmüne göre kodlandırma yapacaktır.
Madde 29 - Yürürlük
29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 30 - Sözleşmenin imzalanması
30.1. Bu sözleşme bu madde dâhil 30 (otuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ......./...../......... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

NOT:
1-İŞLE İLGİLİ TEMAS NOKTASI:Selçuk TOPUZ DAHİLİ NO:216 5568000(3812)
2-İSTEKLİLER İSTEDİKLERİ TAKDİRDE DÖKÜMAN NÜSHALARININ FOTOKOPİLERİNİ VE TEKLİF MEKTUBU SURETLERİNİ ÜCRETSİZ OLARAK 1'İNCİ ORDU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ELDEN ALABİLECEKTİR.
3-İSTEKLİ FİRMALAR ALIMA TEKLİFLERİNİ KAPALI ZARF ŞEKLİNDE ,1'İNCİ ORDU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA ALIM TARİHİ VE SAATİNDEN ÖNCE ELDEN TESLİM EDEREK KATILABİLİRLER.
4-FİRMA TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE , 0,569(BİNDE BEŞYÜZ ALTMIŞDOKUZ)KARAR PULU , 0,948 (BİNDE DOKUZYÜZ KIRKSEKİZ) SÖZLEŞME PULU VE %6 (YÜZDEALTI) ORANINDA KATİ TEMİNAT BEDELİ 1 İNCİ ORDU SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILACAKTIR.
5-İHALE DÖKÜMANLARI E-MAİL VE FAX İLE GÖNDERİLMEYECEKTİR.ELDEN ALINMASI ZORUNLUDUR.

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı:	T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
b.Telefon Numarası:	+902165568398
c.Fax Numarası:	+902163107929
d.Elektronik Posta adresi:	yet.tayfun@hotmail.com

Temel

500 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama
+
İhale Sonuç İlanları
İlansız İhale Sonuçları
Sonuç Alarmları
KİK Kararları

Firma ve Rakip Analizleri
Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
İhale Öncesi Olası Rakipler
İdare Analizleri
Bütçe Tahminleri
Yüklenicileri
Yaklaşık Maliyet Analizleri
Sektör Analizleri
Sektördeki Öncü Firmalar
İş Dağılımları
Pazar Araştırmaları
Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)