Stok Seviye Malzemesi Alımı

İşin Adı : STOK SEVİYE MALZEMESİ ALIMI

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

İdare Adı : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı

Adres : 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK

Telefon : +904866171469

Faks : +904866169169

Malın Niteliği ve Türü : STOK SEVİYE MALZEMESİ

Malın Miktarı : 96 KALEM

Mal Teslim Yeri : TŞN.TÜK-211 MAL SAYMANLIĞI SİLOPİ/ŞIRNAK

Mal Teslim Tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

İhale Yeri : 172'NCİ ZH.TUG.K.YRDC.LIĞI İHL.KOMS.BŞK.LIĞI (TANK TABURU) CİZRE

İhale Tarihi : 21.4.2017 10:00:51

İhale İlanı Metni

Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak 96 KALEM STOK SEVİYE MALZEMESİ mal alımı idari şartnamesi

I - ALIMIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI

b) Adresi: 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI 73200 CİZRE / ŞIRNAK

c) Telefon numarası: 4866171469

ç) Faks numarası: 4866169169

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İhale Komisyon Başkanı (Dahili Tel:1201), İkmal Subayı ((Dahili Tel:2401)

1.2. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – Doğrudan Temin konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. Doğrudan Temin konusu malın;

a) Adı: STOK SEVİYE MALZEMESİ

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: STOK SEVİYE MALZEMESİ-96 KALEM

 

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yeri: 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI TŞN.(TÜK)-211 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI SİLOPİ / ŞIRNAK

Madde 3 – Doğrudan Temine ilişkin bilgiler ile alım ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) Doğrudan Temin kayıt numarası: D/T-…….

b) Alım usulü: Doğrudan Temin.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı (Tank Taburu) - Cizre/ŞIRNAK

ç) Alımın yapılacağı adres: 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı (Tank Taburu) -Cizre/ŞIRNAK

d) Alım (son teklif verme) tarihi: …………….

e) Alım (son teklif verme) saati: …………….

f) Alım komisyonunun toplantı yeri:172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu (Tank Taburu) -Cizre/ŞIRNAK

3.2. Teklifler alım (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Alım (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Alım tarihinin tatil gününe rastlaması halinde alım, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de alım yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - Alım dokümanının görülmesi ve temini :

4.1. Doğrudan Temine ilişkin doküman 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı (Tank Taburu) -Cizre/ŞIRNAK’tan ücretsiz olarak temin edilebilir.

Madde 5 - Alım dokümanının kapsamı

5.1. Alım dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Sözleşme Tasarısı,

c) Standart formlar: Kesin Teminat Mektubu, Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli

ç)

EK-A İhtiyaç Listesi (İdari Şartnamenin Ekidir).

EK-B Garanti Taahhütnamesi

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, alım dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, alım dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. Alım dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

 

II - ALIMA KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - Alıma katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. Tekliflerin dili

7.1.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - Alımın yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu alım sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9 - Alıma katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde alıma katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde alıma katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen alıma katılan istekliler alım dışı bırakılır varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine alım yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek alım iptal edilir.

Madde 10 - Alım dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

 

Madde 12 - Alım dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, alım dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, alım tarihinden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 13 - Alım dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra alım dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, alım dokümanında değişiklik yapılabilir.

Madde 14 - Alım saatinden önce Alımın iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya alım dokümanında yer alan belgelerde Alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, alım saatinden önce alım iptal edilebilir.

14.2. Alımın iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.3. Alımın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar alıma teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. Alım konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Alım sonucu, alım üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu alımda işin tamamı için teklif verilecektir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu alımda alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve istenmişse geçici teminat da dahil olmak üzere alıma katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve alımı yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler alım dokümanında belirtilen alım saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin alım dokümanında belirtilen alım saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) Alım dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, alım tarihinden itibaren 120  (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; KDV hariç alım ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflardır.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu Alım Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen alım saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. Alım komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. Alım komisyonunca bu Şartnamede belirtilen alım saatinde alıma başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. Alım konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir.

31.5. Tekliflerin alım dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. Alım komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya alım dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve Alımın iptal edilmesi

34.1. Alım komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek alımı iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

Madde 36 - Alımın karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda alım komisyonu tarafından alım, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. Alım komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alır.

Madde 37 - Alım kararının onaylanması veya iptali

37.1. Alım kararı alım alınmadan önce, alım üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge alım kararına eklenir.

Madde 38 - Kesinlesen alım kararının bildirilmesi

38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. Alım heyeti tarafından, alım üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. Alım üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, alım bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. Alım üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, alım tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve  (d) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

Madde 44 - Alımın sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.2. İdare tarafından alım dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir.

44.3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

 

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. Alım konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Alım ile İlgili Diğer Bilgiler:

47.1.1. Alınacak 96 Kalem Stok Seviye Malzemesinin cins ve miktarları ile özellikleri EK-A İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.

47.1.2. Alım esas numunesi tutulmamıştır.

47.1.3. Kalite Güvence ve Ürün Kalite belgeleri istenmeyecektir.

47.1.4.  Ambalajlama ile ilgili hükümler sözleşmenin 20’nci maddesinde belirtilmiştir.

47.1.5. Garanti şartları ile ilgili hususlar sözleşmenin 16.7 maddesinde belirtilmiştir.

47.2. Sözleşmenin 11.1.2. maddesinde belirtilen Kesin Teminat mektubunun süresi; sözleşmenin yapılmasından itibaren 400 (dört yüz) Takvim gününü kapsayacak şekilde olacaktır.

47.3. Fiyatların eşit çıkması durumunda istenecek iş deneyimini gösteren belge için benzer iş olarak "Her Türlü İnşaat Malzemesi " kabul edilecektir. İş deneyimini gösteren belgelerin düzenlenmesi, belgelendirilmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesinde Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hükümler esas alınacaktır.

 

47.4. Sözleşme Yapma Süresinin Son Gününün Tatile Tesadüf Etmesi

47.4.1. İdari şartnamenin 39'uncu maddesinde belirtilen sözleşme yapma süresinin son gününün tatil gününe tesadüf etmesi halinde sözleşme tatili takip eden ilk iş gününde yapılacaktır.

47.5. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz sureti sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edilecektir.

HAZIRLAYAN / KONTROL EDEN

 

 

Adem TÜRK                                    

İkmal Binbaşı                                                                                          

İkmal Subayı                                                                                                           

 

 

                                                           ONAY

                                                                                                                                      

 

 

 

Mehmet ÇALKAYIŞ

Tank Kurmay Albay

Tugay Komutan Yardımcısı

**********************************************************************************

**********************************************************************************

**********************************************************************************

96 KALEM STOK SEVİYE MALZEMESİ

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI

b) Adresi: 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI 73200 - CİZRE / ŞIRNAK

c) Telefon numarası: 4866171469

ç) Faks numarası: 4866169169

d) Elektronik posta adresi(varsa): cizregarnizon@hotmail.com

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ....................................................

b) T.C. Kimlik No: ..................................................................

c) Vergi Kimlik No: .................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................

d) Telefon numarası: ................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri doğrudan temin dokümanında düzenlenen 96 KALEM STOK SEVİYE MALZEMESİ, Doğrudan Temin dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

ARA MUSLUK 3/8"

ADET

8

2

FOTOSEL BRÜLÖR İÇİN

ADET

4

3

BRÜLÖR ATEŞLEME KABLOSU

METRE

5

4

 BRÜLÖR ATEŞLEME ÇAKMAĞI

ADET

6

5

GALVANİZLİ KÖRTAPA 1"

ADET

20

6

GALVANİZLİ KÖRTAPA  1 1/2"

ADET

5

7

GALVANİZLİ KÖRTAPA  1 1/4"

ADET

5

8

GALVANİZLİ KÖRTAPA  3/4"

ADET

20

9

FIRÇA, TEL, KAZAN BORUSU İÇİN

ADET

20

10

KETEN SIHHİ TESİSAT İÇİN

BAĞ

4

11

KÜRESEL VANA 1"

ADET

8

12

LAVABO SİFONU (SPİRAL)

ADET

30

13

ISITICI BAKIR PLAKA(2.2KW)

ADET

6

14

PPRC ADAPTÖR DIŞ DİŞLİ 32MM X1

ADET

30

15

PPRC ADAPTÖR İÇ DİŞLİ 20 MM.

ADET

30

16

PPRC ADAPTÖR İÇ DİŞLİ 25 MM.

ADET

30

17

PPRC ADAPTÖR İÇ DİŞLİ 32 MM.

ADET

30

18

PPRC KELEPÇE 20 MM.

ADET

100

19

PPRC KELEPÇE 25 MM.

ADET

100

20

PPRC KELEPÇE 32 MM.

ADET

100

21

PPRC KÖRTAPA 20 MM

ADET

50

22

PPRC KÖRTAPA 25 MM

ADET

50

23

PPRC MAŞON 20MM

ADET

100

24

PPRC MAŞON 25MM

ADET

100

25

PPRC MAŞON 32MM

ADET

50

26

PPRC PLASTİK BORU 20 LİK

METRE

200

27

PPRC PLASTİK BORU 25 LİK

METRE

200

28

PPRC PLASTİK BORU 32 LİK

METRE

200

29

PPRC 20 LİK DİRSEK

ADET

50

30

PPRC 25 LİK DİRSEK

ADET

30

31

PPRC 32 LİK DİRSEK

ADET

40

32

PPRC 25 T

ADET

20

33

PPRC 32 T

ADET

20

34

KANGAL BORU 63 LÜK

METRE

25

35

SIVI CONTA

ADET

30

36

TEFLON BANT

ADET

100

37

VANA KÜRESEL 1/2"

ADET

30

38

VANA KÜRESEL 2"

ADET

3

39

KANGAL BORU 32 MM

METRE

500

40

KAPLİN MANŞON 20 MM

ADET

100

41

KAPLİN MANŞON 25 MM

ADET

100

42

KAPLİN MANŞON 32 MM

ADET

50

43

SELENOİD VENTİL 1,8

ADET

2

44

 PİSTON TAKIMI

ADET

8

45

BRÜLÖR MEMESİ 4.5MM 60

ADET

10

46

ADAPTÖR, LAVABO CONTASI

ADET

20

47

 DÜBEL, PANEL BAĞLAYICI 8 MM

PAKET

20

48

 25 LİK YAPIŞTIRMA VANA

ADET

20

49

HAVA TÜRBÜLATÖRÜ

ADET

2

50

AKILLI VİDA ( 4,2X38 - 1000 Lİ )

ADET

10

51

BOYA , AHŞAP 3 KG.

ADET

30

52

BRÜLÖR POT ISITICI TERMOSTADI

ADET

6

53

REZİSTANS POT DEPO 1 1/4

ADET

3

54

TERMOSTAT ÜST LİMİT BRÜLÖR İÇİN

ADET

10

55

ALT LİMİT TERMOSTAT

ADET

10

56

63 MM KAPLİN

ADET

20

57

P.MS-8 BRÜLÖR POMPASI

ADET

3

58

90X90 KAPLİN MANŞON

ADET

20

59

8 LİK SALMASTRA

METRE

5

60

KAPLİN REDÜKSİYON MANŞON 90x63mm

ADET

8

61

ÇEKVALF 2"

ADET

1

62

ANAHTAR SIVA ALTI KOMİTATÖR

ADET

10

63

ANAHTAR SIVA ALTI

ADET

10

64

SIVA ALTI PRİZ

ADET

10

65

ANAHTAR KÖMİTATÖR SIVA ÜSTÜ ÇİFTLİ

ADET

10

66

SIVA ÜSTÜ DÜZ TOPRAKSIZ YUVARLAK PRİZ

ADET

10

67

FLORASAN AMPUL 18 W

ADET

100

68

FLORASAN AMPUL 36 W

ADET

20

69

FOTOSEL ROLE VE GÖZÜ

ADET

4

70

İZOLE ERİYEN BANT(0,50mmX19mmX9,1 m)

ADET

100

71

KABLO KANALI 25X25 mm plastik yapışkanlı

METRE

100

72

KABLO KANALI 40X25 BEYAZ PLASTİK

METRE

50

73

ÇİVİ,BETON KROŞE NO5

KUTU

5

74

TASARRUFLU AMPUL (18W)

ADET

100

75

ENERJİ TASARRUFLU AMPUL 30 W (MAVİ IŞIK)

ADET

50

76

3X1.5 ANTİGRON KABLO

METRE

100

77

3X1.5 TTR KABLO

METRE

100

78

3X2.5 ANTİGRON KABLO

METRE

200

79

3X2.5 TTR KABLO

METRE

100

80

4X6 ANTİGRON YERALTI KABLOSU

METRE

100

81

40 WALT BALANS

ADET

20

82

GLOP ARMATÖR

ADET

10

83

BUAT KAPAĞI

ADET

50

84

STARTER S10

ADET

100

85

STARTER S2

ADET

200

86

OTOMATİK SİGORTA 3X40

ADET

5

87

OTOMATİK SİGORTA 1X25 A

ADET

5

88

TEKLİ SİGORTA KUTUSU

ADET

10

89

OTOMATİK SİGORTA KUTUSU (3-4'LÜ)

ADET

10

90

  BALAST,18 W ELEKTRONİK

ADET

10

91

TMS FLORASAN SOKET ÇİFTLİ

ADET

20

92

AMPUL METAL HALİDE 400 W.

ADET

40

93

KİLİT (ELEKTRİK PANOLARI İÇİN) JOKER

ADET

25

94

 BALAST, 1X36 W ELEKTRONİK MFX-02

ADET

8

95

SİNEKLİK TELİ

METRE

100

96

OTOMATİK SİGORTA 3X63

ADET

5

 

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) İdari şartname

2) Sözleşme tasarısı

3) Yazılı açıklamalar

4)

EK-A İhtiyaç Listesi (İdari Şartnamenin Ekidir)

EK-B Garanti Taahhütnamesi

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI TŞN.(TÜK)-211 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI SİLOPİ / ŞIRNAK

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. Teslimat ile ilgili diğer hususlar sözleşmenin 44.2'nci maddesinde belirtilmiştir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve alım dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Cizre Mal Müdürlüğün 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3.

Doğrudan Temin  konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme malın kat-i tesellümünü müteakip; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre gerekli evraklar tamam olmak koşulu ile idareye bu işle ilgili olan borçlar da tahsil edilmek suretiyle, usulüne uygun olarak ilgili Mal Saymanlığı tarafından tanzim edilecek belgelere (muayene raporu, taşınır mal işlem belgesi, fatura vb.) istinaden 03.2.9.90 (Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları) ekonomik kodundan 172'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Maliye ve Bütçe Kısmı tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Cizre Mal Müdürlüğünce yapılacaktır.
Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

12.3. Akreditif

12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve alım dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1 Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici ilgili mevzuat gereği garanti belgesi düzenlenebilen mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin giderilmesi yüklenici sorumluluğundadır. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
16.7.2. Garanti süresi içerisinde idare tarafından; hatalı, ayıplı olduğu, bozulduğu veya evsafını kaybettiği tespit edilen mallar, yüklenici tarafından; herhangi bir ücret talep etmeksizin değiştirilecektir.
16.7.3. Garanti kapsamında değiştirilen mallar için bu durumun tespitinden değiştirilen malın kati kabulüne kadar geçen süre garanti süresine eklenir.

16.7.4. Garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden mallar için yapılacak işlemler;

16.7.4.1. Garanti süreli malların garanti süresi içerisindeki niteliklerinin tespiti amacıyla, malın ait olduğu birlik/kurumun yetkili makamı tarafından;

            a. Mala ilişkin yazılı şikâyet olması,

            b. Kullanım esnasında problemlerle karşılaşılması durumlarında TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Hizmetleri Yönergesi Kontrol Muayenesi esaslarına göre işlem yapılır. Bu kapsamda:

16.7.4.2. Malın ait olduğu saymanlığın bağlı bulunduğu birlik/kurum tarafından, kendi bünyesindeki birim(ler)den kurulacak heyetle ön inceleme (malın şikayet özelliği, problemli miktarı, sarf edilen miktarı, saklama süresi, depolama şartları vb.), yapılarak tespit edilen hususlar bir raporla kayıt altına alınır.

16.7.4.3. Yapılan inceleme sonucunda, idareden kaynaklanmayan ve kusurlu olduğu tespit edilen malların sözleşme kapsamında yüklenici tarafından değiştirilmesi/düzeltilmesi sözleşme makamı aracılığıyla talep edilir.

16.7.4.4. Verilen süre içerisinde yüklenicinin malı değiştirme/düzeltme yoluna gitmesi durumunda:

16.7.4.5. Değiştirilen/düzeltilen malın kabul muayenesi; kabulde kullanılan ihale dokümanı ve sözleşmesine göre ilk muayenesini yapan birimdeki yetkili makamın görevlendireceği komisyon tarafından TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yapılır. Uygun olduğu takdirde mal kabul edilir. Muayeneye sunulan mal reddedildiği takdirde, bu malın yerine kalan teslim süresi içerisinde iki kez daha mal getirilebilecektir.
16.7.4.6. Yüklenicinin malı değiştirme/düzeltme yoluna gitmemesi veya idarenin gerek duyması halinde veya getirilen malların uygun bulunmaması halinde Kontrol Muayenesi yapılır. Kontrol Muayenesi aşağıdaki şekilde yürütülür:

16.7.4.7. Yapılacak kontrol muayene işlemleri malın kabulünü yapan komisyonun bağlı olduğu makam/birim tarafından görevlendirilecek komisyona yaptırılır.

16.7.4.8. Kontrol muayenesini talep eden birlik/kurum tarafından, kontrol muayenesi komisyonuna; malın nereden, ne zaman ve ne şekilde alındığı, muayenesi, kabulü, depolanması, malın toplam miktarı ile o güne kadar sarf edilen miktarı ve sarf yerleri, ilgili bilgi/belgelerin (ihale dokümanı ve sözleşmesi, şikayet dilekçesi, raporlar, varsa Alım Esas Numunesi) temin edilebilenleri, muayeneye esas mal numunelerinin muhafaza edildiği yerler ve miktarları gibi hususlar ile muayene talep yazısı ekinde asgari dört nüsha Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının ilgili bölümleri düzenlenerek gönderilir. Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının açıklamalar kısmına Kontrol Muayenesi ve kontrol muayenesinin, malın mevcut miktarının tamamı veya ne kadar miktarı üzerinden yapılacağı açıkça belirtilir.

16.7.4.9. Kontrol muayenesinde incelenen hususların sonucu, niteliklere uygun çıkmaz ise Kontrol Muayene Raporu ve yapılan tüm işlemlere ait evraklar malın ait olduğu saymanlığın bağlı bulunduğu birlik/kurum amirinin imzasına havi bir yazı ile Sözleşme Makamına gönderilir.

16.7.4.10. Sözleşme makamı tarafından kontrol muayene sonucu uygun olmayan malın yerine, yükleniciye yapılacak tebligatı müteakip verilecek süre içerisinde yenisi getirilerek muayeneye sunulacaktır. Muayeneye sunulan mal reddedildiği takdirde, bu malın yerine kalan teslim süresi içerisinde iki kez daha mal getirilebilecektir.

16.7.4.11. Bu süre içinde hiç mal getirilmediği veya getirilen malların uygun görülmemesi halinde, idare, garantinin sağlanması maksadıyla yapacağı tüm giderlerin yükleniciden tahsili için genel hükümlerdeki hakları saklı kalmak kaydıyla serbest ve yetkilidir.

16.7.4.12. Değiştirilen malın kabul muayenesi; kabulde kullanılan doğrudan temin dokümanı ve sözleşmesine göre ilk muayenesini yapan birimdeki yetkili makamın görevlendireceği komisyon tarafından; Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. İdare tarafından, ihtiyaç duyulması halinde muayene makamı TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine uygun olarak değiştirilebilecektir.

16.7.4.13. Garanti kapsamında malın değiştirilmesiyle ilgili nakliye ve muayene ücretleri de dahil olmak üzere her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

 Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1.Alımı yapılan Malzemeler üretici firmanın ambalajında olacaktır. Ambalaj üzerinde malzemenin adı, imalatçının ismi veya tescilli markası yazılmış olacaktır. Rutubetten etkilenen parçaların ambalajları içerisine nem alıcı ve korozyon önleyici malzeme yerleştirilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle alımı yapılan mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve Doğrudan Temin dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi Doğrudan Temin dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu alımda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. Alım konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve Alım dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

 

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1.

30.1.1. Muayene İçin Başvuru, Muayene Muhtırasının Düzenlenmesi:

30.1.1.1. Yüklenicinin ihale dokümanı ve sözleşmesinde belirtilen malı, teslim alma şekil ve şartları, teslim programı ile teslim miktarına (varsa numune payları dahil olmak üzere) uygun olarak ilgili mal saymanlığına Geçici Teslim-Tesellüm Belgesinin düzenlenmesi sureti ile teslim etmesi veya muayene edilecek yerde dokümana uygun olarak muayeneye hazır hale getirdiğini bildiren yazılı başvurusunun ilgili mal saymanlığının kayıtlarına girmesi ile mal idareye geçici olarak teslim edilmiş sayılır. Teslim şartlarının oluşmasını takip eden günden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde muayene işlemleri başlatılır.

Malın, idareye teslim edilmesini müteakip ilgili Mal Saymanlığınca, Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının Muayene Muhtırası kısmı en geç 5 (beş) iş günü içinde asgari 4 (dört) nüsha olacak şekilde tanzim edilir. Muayene Muhtırasının tanzim edildiği gün muayene işlemleri başlamış kabul edilir.

Mal Saymanlığınca tanzim edilen Muayene Muhtırası, muayeneyi yapacak makama en kısa sürede gönderilir. Muayene faaliyetinin komisyonun bulunduğu garnizon dışında icra edileceği durumlarda; ilgili saymanlıkça, Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının bir nüshası ve üst yazısı muayeneyi yapacak ilgili makama belgegeçer ile bildirilebilir. (Ancak muayene faaliyetinin icrasının yapılması için Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının asıllarının muayene yerinde komisyona verilmesi zorunludur.)

30.1.1.2. Komisyon tarafından; muayene planlamasını müteakip, öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih; muayenenin yapılacağı yer, gün ve saatte yüklenicinin veya kanuni vekilinin de hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; elden, belgegeçer, elektronik posta ve/veya kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim, belgegeçer veya elektronik posta ile yapıldığı takdirde, ayrıca evrak posta ile de gönderilir. Ancak bildirimlerin yükleniciye elden veya kargo ile yapılması halinde ayrıca posta yolu ile gönderilmesine gerek yoktur. Ayrıca, yüklenici de; muayene yerini, tarihi ve saatini öğrenmek için idareyle gerekli koordinasyonu kurmaktan sorumludur.

 
30.1.2. Muayene İşlemlerine Başlanması İçin Gerekli Şartlar:

Bir malın muayene ve kabul komisyonu tarafından muayene işlemlerine başlanabilmesi için;

30.1.2.1. Malın ihale dokümanında ve sözleşmesinde belirtilen miktara uygun olarak numune payları da dahil olmak üzere idareye teslim edilmiş olması,

30.1.2.2. Teslim edilen mallar için ilgili mal saymanlığı tarafından en az 4 (dört) nüsha olarak tanzim edilen muayene muhtırasının bir yazı ile muayene ve kabul komisyonuna gönderilmiş olması zorunludur.

30.1.3. Malın Muayene Hazırlanması ve Muayeneye İlişkin Yüklenicinin Görevleri:

30.1.3.1. Yüklenici, Muayene işlemlerinin yürütülmesi esnasında sadece fiziksel muayenelere (itiraz muayenesi dahil) katılabilir.

30.1.3.2. Yüklenici, muayene edilecek malı; malın tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurmak, usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayeneye başlamadan önce, belirli bölümlere ayırmak,

30.1.3.3. Malın cinsine göre, muayenenin başlangıç aşamasında, muayene/test ile numune alımı için gerekli olan araç, gereç, ölçüm aletleri ve diğer malzemeler ile ihtiyaç duyulan kullanıcı, işletmeci ve yardımcı personelin hazır olmasını sağlamak,

 
30.1.3.4. Teknik şartnamede numune payı alınacağı belirtilmişse, alınacak numune paylarını malın teslimi aşamasında malla birlikte teslim etmek,

 
30.1.3.5. İdareyle gerekli koordinasyonu kurarak muayene yerini, tarih ve saatini öğrenmek,

30.1.3.6. Komisyon tarafından talep edildiği takdirde; malın teknik şartnamesinde belirtilen ve muayeneler için gerekli olan Türk Standartlarını ve diğer belgeleri temin etmek,

30.1.3.7. Muayene esnasında mallarla ilgili her türlü güvenlik önlemini almak, (Malların ambalajlarının tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan kaynaklı idare personeli, tesisleri ile makine-teçhizatında ve üçüncü şahıslarda oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan ile zarar ve ziyanı tazminden yüklenici sorumludur.)

30.1.3.8. Muayeneler ile ilgili her türlü masrafları (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalajlama, sadece numunelerin kargo masrafı, TSK Laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları vs.) karşılamak. Ancak; yüklenicinin hiçbir şekilde (numune veya raporun idarece görevlendirilen personel vasıtasıyla garnizon dışına götürülmesi de dahil olmak üzere) idare personelinin yolluk ve yevmiyesini karşılama sorumluluğu yoktur. Muayene faaliyetini icra eden, numune veya rapor taşımak üzere görevlendirilen personelin yolluk ve yevmiyeleri, bağlı olduğu birlik veya kurum tarafından ilgili ekonomik kodundan tahsis edilen ödenekten karşılanır.)

30.1.4. Muayene İşlemleri:

İdareye teslim edilen malların muayene ve kabul işlemleri; 172’NCİ ZH.TUG.K.LIĞI MUAYENE VE KABUL KOMİSYON BAŞKANLIĞINCA yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve yürürlükteki Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına uygun olarak ihale dokümanına ekli Teknik Şartname ile yürürlükteki ilgili mevzuatına göre yapılır.

 
30.1.4.1. Fiziki Muayene:

 
30.1.4.1.1. Komisyon; malın muayenesinin yapılacağı yerde planlanan yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte eksiksiz olarak toplanır ve muayene faaliyetine başlar.

30.1.4.1.2. Yüklenicinin muayeneye katılıp katılmadığının tespiti yapılır. Katılmışsa; Yükleniciden veya vekilinden temsile yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, kimlik belgesi ile görülür ve fotokopisi alınır. Yüklenici katılmasa bile muayeneye devam edilir. Yüklenicinin hazır bulunmaması veya hazır bulunmasına rağmen imzadan imtina etmesi halinde, bu durum Muayene Tutanağına Katılmadı veya İmzalamadı ibaresi yazılarak kayıt altına alınır.

30.1.4.1.3. Komisyon tarafından; muayenenin başlangıcından itibaren yapılan/yapılacak işlemler yürürlükteki Yönerge esaslarına göre yürütülür.

30.1.4.1.4. Fiziksel muayenede; malın ihale dokümanı ve sözleşmesinde belirtilen, teslim miktarı da dahil olmak üzere muayeneye ilişkin yazılı şartlar ile nitelikleri kontrol edilir. Tespit edilen değer/hususlar ile sonuç, Muayene Raporuna yazılır. Malın üretimi esnasında ara denetim yapılmışsa, raporları (varsa) bu aşamada değerlendirilir.

30.1.4.1.5. Teknik şartnamede yer alan istek ve özelliklerin muayenesi, ihale dokümanında yer alan muayene metotlarına göre yapılır.

 
30.1.4.1.6. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde Komisyon Üyelerine ve yükleniciye/kanuni vekiline, muayenenin devam edeceği gün ve saat tebliğ edilir.

30.1.4.1.7. Muayene esnasında ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında çelişki veya farklılıklar olduğunun tespit edilmesi durumunda sözleşmede belirtilen öncelik sırası esas alınarak karar verilir.

 
30.1.4.1.8. Alım Esas Numunelerinin Kontrolü :

 
a. Malın idari/teknik şartnamesinden Alım Esas Numunesine atıf yapılmış ise, bu nitelikler numunesine göre kontrol edilir.

 
b. İdari/teknik şartname ile Alım Esas Numunesi arasında çelişki olması durumunda, idari/teknik şartnamesinde yazılan özellikler geçerli kabul edilir.

30.1.4.1.9. Temsili Numune Üzerinden Malın Muayenesi :

 
a. Malın teknik şartnamesinde, numune alınacağı veya ne kadar temsili numune üzerinden muayene yapılacağı belirtilmişse; malın muayenesi, mümkün olduğunca malın bütününü temsil edecek şekilde, rastgele yöntemle seçilen temsili numune üzerinden yürürlükteki yönerge esasları doğrultusunda yapılır.

 
b. Fiziksel muayene sonucunun Niteliklerine Uygun Olmadığı durumlarda, ret gerekçelerinin tamamının mal numunesi üzerinden tespit edilemeyecek olması halinde Temsili Numunenin tamamı mühürlenip etiketlenerek fiziksel itiraz muayenesinde kullanılacak şekilde ilgili depoda itiraz sonuna kadar mal saymanlığınca muhafaza edilir.

 
c. İtiraz olmaması veya itiraz olduğunda sonucu ne olursa olsun, temsili numune mühürsüz ve etiketsiz olarak sözleşme konusu mala katılır.

30.1.4.1.10. Fonksiyon Testi Gerektiği Takdirde;

a. Yüklenici fonksiyon testinin yapılabilmesi için gerekli her türlü ortam, alet ve avadanlığı muayeneden önce hazırlamakla yükümlüdür.

 
b. Fonksiyon testleri yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yürütülür.

c. Fiziki muayene kapsamında fonksiyon testi söz konusu olması halinde yüklenici veya kanuni vekili isterse bu muayenelere katılabilir.

30.1.4.1.11. Fabrika Testi (FAT) Gerektiği Takdirde;

a. FAT ta, fiziksel muayenenin tamamının veya teslim yerinde mevcut olmayan ve sadece üreticisinde bulunan, özel test teçhizatları, ortamı veya personeli ile yüklenici tesislerinde (veya yüklenici tarafından öngörülen tesislerde) yapılabileceği değerlendirilen istekler görevlendirilen komisyon tarafından kontrol edilir.

b. FAT, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yürütülür.

30.1.4.1.12 Muayene Aşamasında İstenen Belgeler ve Bunların Sunulması:

 
30.1.4.1.12.1. İhale dokümanı ve sözleşmesinde fiziksel muayene aşamasında komisyona teslim edileceği belirtilen belgeler, şartnamenin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti, yüklenici tarafından komisyona teslim edilir. Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti ibraz edildikten sonra yüklenici tarafından aslı/noterce onaylı sureti geri istenirse, komisyonca fotokopisi alınarak Aslı Görülmüştür veya Noter Onaylı Sureti Görülmüştür ibaresi yazılıp dosyasına eklenir. Aslı/noterce onaylı sureti yükleniciye iade edilir.

30.1.4.1.12.2 İhale aşamasında istenen ve ürüne ilişkin bilgileri içeren belgelerden geçerlilik süresi dolmuş olanlar hariç, diğerleri muayene aşamasında tekrar istenmeyecektir. Teslim edilen malın bu belgelerde yazılı olan mal olduğu muayene ve kabul komisyonunca kontrol edilecektir.
30.1.4.1.12.3. Fiziksel muayene süresi içerisinde, ihale dokümanında yazılı belgelerin hiç teslim edilmemesi, eksik veya farklı belge teslim edilmesi, malın niteliklerine uygun bulunmama sebebidir

30.1.4.2. Laboratuar Muayeneleri:

30.1.4.2.1. Fiziki muayene işlemlerinin tamamlanması ve muayene sonucunun uygun çıkması halinde laboratuar muayeneleri için alınan numuneler, fiziki muayene işlemlerinin tamamlandığı günü takip eden günden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde ilgili laboratuarlara Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlıklarınca gönderilecektir.

 
30.1.4.2.2. Muayene ve Kabul Komisyonları ihale dokümanında yer alan laboratuar muayenelerine ilişkin bütün niteliklerin test ve analizlerini yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve TSK. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesinde belirtilen esas ve usullere göre, yönetmelik ve yönergede belirlenen esas ve usuller ile laboratuarlarda (ilk muayene ve itiraz muayenesi dahil) yaptırmaktan sorumludur.

30.1.4.2.3 Laboratuar muayeneleri esnasında yapılması gerekli analizlerden askeri laboratuarlarda yapılamayanların, yönetmelik ve yönerge de belirlenen esaslarda resmi veya özel laboratuarlarda yaptırılacaktır. Bu maksatla komisyon tarafından numunelerin laboratuarlara sevk edildiğinin yükleniciye tebliğ edilmesini takip eden günden itibaren, yüklenici tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde analiz ücretleri ilgili laboratuarlara ödenerek, ödemeye ait belgeler Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. Komisyon tarafından ödeme belgelerinin ASLI GİBİDİR veya ASLININ FOTOKOPİSİDİR damgalı ve onaylı bir sureti malı teslim alan Mal Saymanlığına gönderilecektir.

30.1.4.2.4 Yüklenici 30.1.4.2.3 üncü maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, idare tarafından sözleşmenin 35.1 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

30.1.4.3 İtiraz Muayeneleri:

 
30.1.4.3.1. Yüklenici, fiziki muayene sonucunun Ret çıkması halinde, muayene sonucuna itirazını sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (iki) işgünü içinde yazılı olarak ilgili mal saymanlığına yapabilir. Yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz.

 
30.1.4.3.2. Bu takdirde, Muayene ve Kabul Komisyonunu görevlendiren makam tarafından ilk komisyonda görev almamış personellerden oluşturulacak başka bir komisyona söz konusu malın itiraz muayenesi yaptırılır. İtiraz muayenesi yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve TSK. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına uygun olarak yapılır. İtiraz muayenesinde verilen karar taraflar için katidir. Konunun mahkemeye intikal etmesi halinde her iki tarafta bu raporla yetinmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

 
30.1.4.3.3. Yüklenici, laboratuar muayene sonuçlarının Ret çıkması halinde de, muayene sonucuna itirazını sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (iki) işgünü içinde yazılı olarak ilgili mal saymanlığına yapabilir. Yüklenicinin itirazı halinde, Laboratuar muayenesi sonucunda nitelikleri uygun bulunmayan mal, laboratuar itiraz muayenesi yapılmak üzere; o maldan daha önce alınıp muayene komisyonunda saklanmakta olan numunelerle birlikte yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve TSK. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre hakem laboratuarlara gönderilerek incelettirilir. Hakem laboratuarların vermiş olduğu karar taraflar için katidir.

 
30.1.5. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlıklar :

30.1.5.1. Sözleşme konusu malın, muayene yerinden çıkartılmadan giderilebileceği komisyon tarafından değerlendirilen kusur ve noksanlıkların; montaj, ambalaj, muhteviyat malzemeleri, eksik ve yanlış belge/doküman/etiket vb. malın veya işin fonksiyonunu, orijinalliğini ve bütünlüğünü etkilemeyecek şekildeki kusur ve noksanlıkların fiziksel muayene sonucunda komisyon tarafından tespit edilmesi halinde; Bu kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye süre verilerek muayene tutanağında belirtilir. Ancak bu süre 7 (yedi) iş gününü geçemez.

30.1.5.2. Kusur ve noksanlıkların verilen süre sonunda giderilip giderilmediği komisyon tarafından kontrol edilerek Muayene Raporu düzenlenir.

 
30.1.5.3. Kabulde görülecek kusur ve noksanlıklar ile ilgili hükümler itiraz muayenelerinde uygulanmaz.

30.1.6. Muayene Esnasında Alınacak Numune Payları :Muayene ve Kabul İşlemleri esnasında, teknik şartnamesinde belirlenen numune payları, miktara uygun olarak yüklenici tarafından muayene edilecek malla birlikte teslim edilir. Teknik şartnamesinde numune payı belirtilmemiş ise TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre muayene komisyonunca alınan numune payları muayene işlemleri sonuçlanana kadar yüklenicisi tarafından tamamlanacaktır.

30.1.7. Muayene Sonucunun Tebliği : Her türlü muayene sonucu ilgili Mal Saymanlığı veya bağlı olduğu Komutanlık tarafından yükleniciye tebliğ edilir. Ancak yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayenede hazır bulunmaları halinde muayene sonucunun yazılı olduğu muayene muhtırasının arkasına yüklenicinin veya kanuni vekilinin el yazısı ile tarih, saat ve imzası ile birlikte muayene sonucunu tebellüğ ettiği açıkça yazdırılarak tebligat yapılır. Bu durumda muayene sonucunun tebliğ tarihi olarak bu tarih esas alınır.

30.1.8. Niteliklerine Uygun Bulunmayan Malın Yüklenici Tarafından Depodan Kaldırılması:

30.1.8.1. Muayene sonucunda Niteliklerine Uygun Değildir. kararı verilen mal, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihini takip eden 3 (üç) gün içerisinde bulunduğu yerden kaldırılır.

30.1.8.2. Yüklenici 3 (üç) günlük sure içerisinde Niteliklerine Uygun Değildir. Kararı verilen malı kaldırmadığı takdirde, 10 (on) günlük ihtarlı süre verilir. Yükleniciye malını kaldırması için verilen 3 (üç) günlük sürenin sona ermesini takip eden günden itibaren malın kaldırılmasına kadar geçecek her gün için depodan kaldırılmayan malın sözleşme tutarının 0,0005 (on bin de beş) i oranında para cezası depolama ücreti olarak kesilir.

30.1.8.3. Malın ihtarlı sürenin son gününe kadar da kaldırılmaması halinde, teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yasal işlemlerin başlatılması aşamasında yüklenici tarafından mal teslim alınmak istenildiği takdirde; ihtarlı sürenin sona ermesini takip eden günden itibaren malın kaldırıldığı gün dahil olmak üzere günlük depolama ücreti yürürlükteki Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi hükümleri çerçevesinde depodan kaldırılmayan malın SÖZLEŞME TUTARININ 0,001 (binde bir) oranı üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir.

30.1.8.4. Uygun bulunmayan malın ihtarlı süre son gününe kadar kaldırılmaması halinde, Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu olmayacaktır.

 

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

 

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve idari şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve idari şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk alımdaki şartların aranması zorunludur.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 20 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,05 (on bin de beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 2 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü Doğrudan Temin dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkûmiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

42.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde CİZRE mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

42.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında;

42.2.1. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.

42.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar.

42.2.3. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe'dir. Tahkim yeri, 'dır. Yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1.SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDAKİ YETKİLER:

44.1.1. 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Tşn.(Tük)-211 Mal Saymanlığının, Yetki ve Sorumlulukları;

44.1.1.1. Yükleniciye, verilecek her türlü tebligatın yapılması,

44.1.1.2. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi,

44.1.1.3. İşin süresi içerisinde ihtiyaç olması durumunda sözleşmenin 24 üncü maddesi esaslarına göre eksik alım veya fazla alım talebinde bulunmak.

44.1.1.4. İşin süresi içerisinde ihtiyaç olması halinde teslim programında değişiklik talebinde bulunmak.

44.1.1.5. Sözleşmenin 34 üncü maddesine göre Birlik Komutanı veya Kurum Amirinin imzasına havi olmak üzere ihtar işlemlerini yapmak maksadıyla 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığına bu durumun oluştuğu aynı gün gecikmeksizin bildirecektir. Sözleşmenin 34 üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısı, işlemlerin safahatını içerecek şekilde 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığına Cizre/ŞIRNAK gönderilecektir.

44.1.1.6. Sözleşme ve şartname hükümlerine göre taahhüdün tam olarak yerine getirilmesini (malın garanti süresinin dolmasını veya depo mevcutlarının bitmesini) müteakip, (SGK dan ilişiksiz belgesinin istenmesi durumunda, ilişiksiz belgesinin alınması dahil) gecikmeksizin (azami 7 gün içerisinde) 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığına yazı yazılarak kati teminatın iade edilmesini sağlamak.

44.1.1.7. Sözleşmenin uygulanmasına ve taahhüdün yerine getirilmesine ait herhangi bir hususun yargıya intikal etmesi halinde ve Sözleşmenin feshi halinde, Borçlar Kanunun 108 nci maddesi gereğince taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda tazminat davası açılması için gerekli olan belgeler ile yasaklamaya ilişkin belgeleri hazırlamak ve gecikmeksizin 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığına göndermek.

44.1.1.8. Birlik Yapılacak bütün işlemlerden 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığına da bilgi verilecektir.

44.1.2. 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının Yetki ve Sorumlulukları;

44.1.2.1. İşin süresi içerisinde ihtiyaç olması durumunda sözleşmenin 24 üncü maddesi esaslarına göre yapılacak eksik alım veya fazla alım taleplerine işlem yapmak, talep edilmesi halinde teslim yeri değişikliği ve teslim programında değişiklik yapmak.

44.1.2.2. İlgili Mal Saymanlığının yazılarına istinaden sözleşmeyi fesih etmek, kati teminatın iradı ve süresinde yasaklama kararının alınması için gerekli işlemleri başlatmak.

 
44.1.2.3. Sözleşmenin 34 üncü maddesine göre ilgili mal saymanlığının yazısına istinaden ihtar işlemlerini yapmak. Taahhüde riayetsizlik halinde çekilecek ihtarnamelerde tebligata ilişkin tebliğ şerhi mutlaka bulunacaktır. Sözleşmenin 34 üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısına istinaden fesih işlemlerini yapmak.

44.1.2.4 Birlik/kurumların yazılarına istinaden şartname ve sözleşme hükümlerine göre taahhüdün tam olarak yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda, yükleniciye ait kati teminatı iade etmek.

44.1.2.5. Yüklenicinin ilgili yönetmeliğe göre usulüne uygun olarak talep ettiği iş deneyim (iş durum, iş bitirme) belgelerini düzenlemek.

44.1.2.6. Sözleşmede yer alması durumunda; yüklenicinin usulüne uygun olarak talepte bulunması halinde avans işlemlerini yapmak.

 
44.1.2.7. Sözleşmenin uygulanmasına ve taahhüdün yerine getirilmesine ait herhangi bir hususun yargıya intikal etmesi gerektiğinde yasal işlemleri başlatmak için gerekli bilgi ve belgeleri düzenleyerek muhakemat müdürlüğüne göndermek ve dava ile ilgili mahkemelerden ve/veya muhakemat müdürlüğünden gelecek soru ve taleplere cevap vermek.

 
44.1.2.8. Borçlar Kanunun 108 nci maddesi gereğince taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda tazminat davası açmak.

 

44.2. TESLİMAT İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

44.2.1. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.

 

44.2.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Bu Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 34’üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.

 

44.2.3. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir.

 

44.2.4. Kalem/kısımlardan herhangi birinin ifa edilmemesi nedeniyle sözleşme fesih aşamasına gelirse diğer kısımların durumu dikkate alınmadan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 22 nci maddesine göre fesih işlemi gerçekleştirilir.

 

44.2.5. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda henüz idareye teslim edilmemiş kısım mallar varsa bunlar teslim alınmaz.

 

44.2.6. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda idareye daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene işlemleri devam eden mal/mallar varsa bunlara ait her türlü muayene (Fiziksel, duyusal, kimyasal, mikrobiyolojik vb.) işlemleri itiraz muayeneleri de dahil yaptırılır. Sonuçların uygun çıkması halinde kati kabulü yapılarak bedeli ödenir. Sonuçların uygun çıkmaması halinde ret olan mal/mallar kaldırtılır ve yerine teslim süresi olsa da yeni mal teslim alınmaz.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip yükleniciye verecektir.

 

 

 

 

                  İDARE                                                                                        YÜKLENİCİ