2011/162455 - Sebze Ve Meyve Satın Alınacaktır

SEBZE VE MEYVE SATIN ALINACAKTIR
Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık 1 İnci Zh.tug.k.lığı
11 Kısım Kışlık Meyve Ve Sebze Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/162455
1-İdarenin
a) Adresi : 1'ıncı Zırhlı Tugay Komutanlıgı Babaeski Kırklareli
b) Telefon ve faks numarası : 2885121120 - 2885121010 c) Elektronik Posta Adresi : 1.zh.tug.ihale@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1'inci Zh.Tug.K.lığı Tük.Mlz.111 Mal Saymanlığı
Babaeski/Kırklareli
c) Teslim tarihleri : Yüklenicinin teslim programı : Taahhüt konusu mal günlük (Birliğin iki,üç günlük, bir haftalık veya daha uzun sürelik ihtiyaçları için, birlik tarafından belirlenecek aylık tebligat programına göre)
ihtiyaçlar nispetinde 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığının kilerine veya mutfağına ( Tahsis Miktarı aşılmamak kaydıyla ) kadar teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde Red edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. Sıra Malın Cinsi İlk Mal Teslimatı İlgili Mal Kalemi İçin Numarası İstenebilecek Tarihi* İşin Süresi **(Gün) 1
Ispanak 15 Kasım 2011 168 2 Karnabahar 15 Kasım 2011 138 3
Pırasa 15 Kasım 2011 168 4 Beyaz Başlahana 15 Kasım 2011 138 5
Kırmızı Başlahana 15 Kasım 2011 138 6 Turp 15 Kasım 2011 168 7
Kıvırcık Salata 15 Kasım 2011 168 8 Kestane Kabağı 15 Kasım
2011 107 9 Sarımsak 15 Kasım 2011 168 10 Limon 15 Kasım 2011
168 11 Maydanoz 15 Kasım 2011 168 * Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe başlanmayacaktır. Teslim yeri mal saymanlığınca idari şartnamenin tebligatla ilgili hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden gerekli süre öncesinden tebligat yapılabilecektir. ** Her bir iş kalemi için belirtilen işin süresi ilgili
iş kalemine ilişkin yukarıda belirtilen tarihten itibaren başlayacak ve saymanlık tarafından öngörülen ilk teslimat tarihinden itibaren mal teslimatı yapılacaktır. Sözleşme verilen tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği takdirde, ilgili mal kalemi için işe (mal teslimatına) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacak, işin süresi de bu tarihten itibaren hesaplanacaktır. ***Sözleşmenin 15 Kasım 2011 tarihinden sonra yapılması halinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak ve işin süresi 168(yüzaltmışsekiz)takvim
günü olacaktır. Ancak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27. maddesine göre işin süresi 30 HAZİRAN 2012 tarihini geçmeyecektir. Taraflar bunu peşinen kabul edecek ve hiçbir hak talep etmeyecektir. 10.3.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları : 10.3.2.1.Her gün ne miktarda mal alınacağı 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Tük.Mlz. 111 Mal Saymanlığınca verilecek
aylık tebligatlarla belirtilecektir. Bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgahına en az üç (3) gün evvelden ulaştırılacaktır.( Elden veya Resmi İadeli Taahhütlü) 10.3.2.2.Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından mal vereceği mal saymanlığından öğrenmek zorundadır. Fazla getirilen malı alıp almamakta Ciheti Askeriye serbest ve yetkilidir. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. 10.3.2.3.Birlik ve Kurumlar lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile aylık teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapabilirler. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki malı en geç saat 1300 (onüç) ' e kadar ( Saat 0830 ile 1300 arası olmak üzere) Birlik ve Kurum kilerlerine teslim edilerek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi (ek cezalı süre verilmemiş ise) 2 (iki) saat yani 1500 (Onbeş)'e kadardır.
10.3.2.4.Yüklenici saat 1300 den evvel mal getirmiş ve gelen mal
RED edilmiş ise RED' e mukabil saat 1300 ' e kadar cezasız veya
saat 1500 'e kadar cezalı süre olarak teslimatta bulunabilir. Saat 1500 den sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda teslim alan makam serbest ve yetkilidir. Alıcı makam saat 1500 „den sonra mal almak istemez ise o gün hiç mal getirilmemiş işlemi
yapılacaktır. 10.3.3. Gecikme İle Teslimat Halleri : 10.3.3.1. Yüklenici kendisine tebliğ edilen miktarlardaki malı teslim gününde
en geç saat 13.00'e (onüç) kadar (08.30 ile 13.00 saatleri arasında olmak üzere) Birlik ve Kurum kilerlerine teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 2 (iki) saat, yani saat 15.00'e (Onbeş) kadardır. Saat
15.00'den (onbeş) sonra getirilen malın kabul edilip edilmeyeceği konusunda malın teslim edildiği saymanlık serbest ve yetkilidir. Alıcı makam saat 15.00'den (onbeş) sonra mal almak istemez ise, yüklenici o gün hiç mal getirmemiş sayılacaktır. 10.3.3.2. Saat
13.00'den (onüç) sonra teslimat yapıldığı takdirde, geçen her saat için gecikmeye konu olan malın parasal tutarının yüzde iki (0.02) tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. 10.3.3.3. Saat 15.00'den (onbeş) sonra getirilen malların kabul edilmesi halinde, saat 13.00'den (onüç) itibaren geçen her saat için gecikmeye konu olan malın parasal tutarının yüzde dört (0.04)
tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. 10.3.3.4.
Gecikme ile yapılacak teslimatlar, muayene ve kabul komisyonunca Günlük Muayenelere Mahsus Deftere kaydedilecek, ayrıca düzenlenecek bir tutanakla tevsik edilerek yüklenicinin veya kanuni vekilinin veya yüklenici adına malı teslim eden şahsın imzası alınacaktır. 10.3.3.5. Mücbir sebeplerden kaynaklandığı tespit edilen gecikmelerde bu cezalar uygulanmayacaktır. 10.3.3.6. Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde hiç mal getirmez ise, veya getirilen mal, tebligat miktarından eksik olur ise, veya normal ve cezalı teslim süresinde getirdiği mal muayeneler neticesinde (itiraz muayenesi dahil) niteliklerine uygun bulunmaz ise, ve niteliklerine uygun bulunmayanın yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine 1 defaya mahsus olarak getirilen malın da niteliklerine uygun bulunmaması (itiraz muayenesi dahil) halinde o gün hiç mal getirilmemiş (taahhüt ifa edilmemiş) sayılır. 10.3.3.6.1. Bu şekilde taahhüdün ifa edilmemesi durumunda, o gün tebligata göre getirilmesi gereken malın parasal tutarının yüzde yirmibeşi (0.25) tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. (Bu miktar her halukarda 100 TL.den az olamaz.) 10.3.3.6.2. Yukarıda belirtilen taahhüdün ifa edilmeme hali, sözleşme süresi boyunca ıspanak 10 (on), karnabahar 10 (on), pırasa 9 (dokuz), beyaz başlahana 7 (yedi), kırmızı başlahana 4 (dört), turp 4 (dört), kıvırcık salata 7 (yedi), kestane kabağı 4 (dört), sarımsak 6 (altı), limon 10 (on) ve maydanoz için 8 (sekiz), defayı geçmeyecektir. İfa edilmeme hali yukarıda belirtilen miktarı geçtiği takdirde 4735 sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci ve sözleşme tasarısının
34'üncü maddesi uyarınca yükleniciye 10 gün süreli noter ihtarı çekilecektir. İhtarın yüklenici tarafından tebellüğünü müteakip başvurusu doğrultusunda kendisine yapılan ilk tebligattan itibaren sözleşmenin kalan süresinin bitimine kadar geçen periyot içinde taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa sözleşme fesih edilecektir. Sözleşme süresince her birlik/kurum için bir (1) defaya mahsus ihtarname çekilecektir. İhtarlı -sürede geçecek her gün için, ihtarın çekilmesine neden olan son tebligat miktarının parasal tutarının yüzde ikisi (0.02) oranında ceza uygulanacaktır, bu ceza her halukarda günlük 25 TL.'den aşağı olamaz. 10.3.3.7. Teslim süresi içerisinde getirilen malların fiziki muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde ( o günkü teslim süresi içinde) uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.3.8. Mallar yüklenici vasıtaları ile birliğe kadar götürülecek ve araçtan boşaltma işi
yüklenici tarafından yapılacaktır. Nakliye ve boşaltma işi için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 10.3.3.9. Reddedilen malın muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için sözleşme tutarının on binde ikisi (0.0002) tutarında para cezası verilecektir. Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde üç (3) günü geçemez. Geçtiği takdirde
teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden yada evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 1'inci Zh. Tug. K. lığı İhale Komisyon Başkanlığı
Babaeski/Kırklareli
b) Tarihi ve saati : 18.11.2011 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'inci Zırhlı Tugay
Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı, Özden Kışlası, Babaeski / Kırklareli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'inci Zh. Tug. K. lığı İhale Komisyon Başkanlığı Babaeski/Kırklareli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.