2015/87208 - Okul Yaptırılacaktır

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB)

Ata İlkokulu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

2-İhale konusu yapım işinin

3- İhalenin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine İhale döküman bedeli yatırıldıktan sonra; Tarbzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Gülbaharhatun Mahallesi Hükümet Konağı C Blok Kat:4 61040 Ortahisar/TRABZON adresinden temin edilebilir. ( İsteklilerin EKAP' a kayıtlı olması gerekli) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Valiliği Hükumet Binası Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Evrak Kayıt Servisi C Blok Kat:4 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,
Madde 46.5. Vergi, resim, yapım ve iskân ruhsatları, tapu ile diğer giderlere ilişkin hususlar: Sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına kadar geçen süre içindeki düzenlenmesi, yürütülmesi, hizmete girmesi, yapım ve iskân ruhsatlarının alınması, cins tashihlerinin yapılması işlemlerini yüklenici yürütür. Bu işlemlerle ilgili; Devlet ve Belediyelere ait her türlü vergiler, resimler, Toprak döküm yerleri ve harçları, Noter ve mahkeme harç ve masrafları, Avukatlık ücretleri, Sosyal sigortalar primleri, Vergi, harç, katılım ve resimler Yükleniciye aittir. Katılım payları (yol, kanal, su vb.) ile kurumlara verilecek teknik altyapı yapım teminatı bedelleri İDARE adına YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. İstekliler teklif verirken bu bedelleri de tekliflerine yansıtacaktır. Bu ödemelere ilişkin İdarece Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Asansör, yapım ve iskân ruhsatları ile elektrik, su, doğalgaz (varsa) aboneliği (güvence bedelleri hariç) YÜKLENİCİ tarafından alınacak, tüm masraflar ve gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafından yürütülecektir. Belediyelerce ruhsatlar için İDARE adına tahsil edilen bedeller için İdarece Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Belediyeler dışındaki diğer ilgili kamu ve meslek kuruluşları tarafından yapılması gereken her türlü test, kontrol, onay ve benzeri işlemlerle ilgili tüm masraflar da Yükleniciye aittir. Yapım Ruhsatı işlemlerinin gecikmesinden doğacak gecikme nedeni ile YÜKLENİCİ hiçbir talepte ve süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Yüklenici yapı inşaat ruhsatının alınmasına ilişkin tüm işlemleri yer tesliminden itibaren başlayarak en kısa sürede tamamlamalıdır. Madde 46.6. İsteklilerin, işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esas olup pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun ya da olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir. Madde 46.7. Kesin hesap ve kesin kabul eksiklikleri için, her hakedişten KDV dahil edilmemiş imalat tutarının %1 ine karşılık gelen kısım tutulur ve kesin kabul tutanağı ile kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
Madde 46.2. Vergi, resim, yapım ve iskân ruhsatları, tapu ile diğer giderlere ilişkin hususlar: Sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına kadar geçen süre içindeki düzenlenmesi, yürütülmesi, hizmete girmesi, yapım ve iskân ruhsatlarının alınması, cins tashihlerinin yapılması işlemlerini yüklenici yürütür. Bu işlemlerle ilgili; Devlet ve Belediyelere ait her türlü vergiler, resimler, Toprak döküm yerleri ve harçları, Noter ve mahkeme harç ve masrafları, Avukatlık ücretleri, Sosyal sigortalar primleri, Vergi, harç, katılım ve resimler Yükleniciye aittir. Katılım payları (yol, kanal, su vb.) ile kurumlara verilecek teknik altyapı yapım teminatı bedelleri İDARE adına YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. İstekliler teklif verirken bu bedelleri de tekliflerine yansıtacaktır. Bu ödemelere ilişkin İdarece Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Asansör, yapım ve iskân ruhsatları ile elektrik, su, doğalgaz (varsa) aboneliği (güvence bedelleri hariç) YÜKLENİCİ tarafından alınacak, tüm masraflar ve gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafından yürütülecektir. Belediyelerce ruhsatlar için İDARE adına tahsil edilen bedeller için İdarece Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Belediyeler dışındaki diğer ilgili kamu ve meslek kuruluşları tarafından yapılması gereken her türlü test, kontrol, onay ve benzeri işlemlerle ilgili tüm masraflar da Yükleniciye aittir. Yapım Ruhsatı işlemlerinin gecikmesinden doğacak gecikme nedeni ile YÜKLENİCİ hiçbir talepte ve süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Yüklenici yapı inşaat ruhsatının alınmasına ilişkin tüm işlemleri yer tesliminden itibaren başlayarak en kısa sürede tamamlamalıdır. Madde 46.3. İsteklilerin, işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esas olup pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun ya da olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir. Madde 46.4. Kesin hesap ve kesin kabul eksiklikleri için, her hakedişten KDV dahil edilmemiş imalat tutarının %1 ine karşılık gelen kısım tutulur ve kesin kabul tutanağı ile kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.