Mebs Okl. Ve Eğt.mrk.k.lığının 1953-sdp-kar-027 Albüm Numaralı Keçikıran Su Deposu (700 Tonluk) İle 2007-sdp-bet-161 (300 Tonluk) Albüm Numaralı Su Deposunun Bakım Onarımı İşi

İşin Adı : MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞININ 1953-SDP-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KEÇİKIRAN SU DEPOSU (700 TONLUK) İLE 2007-SDP-BET-161 (300 TONLUK) ALBÜM NUMARALI SU DEPOSUNUN BAKIM ONARIMI İŞİ

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN 22/d

İdare Adı : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Adres : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Org.Canip İskilipgil Kışlası Mamak/ANKARA

Telefon : 0312 350 97 97

Faks : 0312 353 03 55

Malın Niteliği ve Türü : YAPIM İŞİ

Malın Miktarı : 14 KALEM

Mal Teslim Yeri : MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Klığı

İhale Yeri : MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Klığı Doğrudan temin kom.

İhale Tarihi : 5.10.2017 10:00:00

İhale İlanı Metni

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞININ 1953-SDP-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KEÇİKIRAN SU DEPOSU (700 TONLUK) İLE 2007-SDP-BET-161 (300 TONLUK) ALBÜM NUMARALI SU DEPOSUNUN BAKIM ONARIMI İŞİ  İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NO	TANIM	ÖLÇ.BRM.
1	SU DEPOLARININ DEZENFEKTE EDİLMESİ	GRUP
2	SU DEPOLARINA SÜRME YALITIM YAPILMASI	M2
3	DEPO İÇİNDE BULUNAN MERDİVENLERİN VE DEMİR BORULARIN DEMONTAJI	AD
4	SU SEVİYE GÖSTERGESİNİN TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	AD
5	DEPOLARDAKİ MEVCUT ÇATLAKLARIN GİDERİLMESİ	GRUP
6	ELEKTRİKLİ FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI DN100 TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	AD
7	ELEKTRİKLİ FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI DN50 TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	AD
8	DN200 PN16 SÜRGÜLÜ VANA TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	AD
9	4" DİKİŞLİ GALVANİZ BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	M
10	2" DİKİŞLİ GALVANİZ BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	M
11	BORULARIN YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI	M
12	PLASTİK DOĞRAMA İMALATI VE YERİNE KONMASI	KG
13	LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	AD
14	KULLANILAN TÜM BORULARIN MONTAJINDA KULLANILAN FİTTİNGS VE TESPİT MALZEMESİ İLE CONTA KARŞILIĞI OLARAK MONTAJLI BORU TUTARININ %30' U ÖDENECEKTİR.	%

 

 

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞININ 1953-SDP-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KEÇİKIRAN SU DEPOSU (700 TONLUK) İLE 2007-SDP-BET-161 (300 TONLUK) ALBÜM NUMARALI SU DEPOSUNUN BAKIM ONARIMI İŞİ

ÖZEL GENEL TEKNİK ŞARTNAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

KONU
GENEL HUSUSLAR
İSTEK VE ÖZELLİKLER
DENETİM VE MUAYENE METODLARI
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
GARANTİ ŞARTLARI

 

 

ŞARTNAME NUMARASI: 2017/13

 

İŞİN TANIMI:  MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞININ 1953-SDP-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KEÇİKIRAN SU DEPOSU (700 TONLUK) İLE 2007-SDP-BET-161 (300 TONLUK) ALBÜM NUMARALI SU DEPOSUNUN BAKIM ONARIMI İŞİ.

 

YERİ:  MEBS OKL. VE EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

 

MADDE 1. KONU:            

Bu Teknik Şartname MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.’ LIĞI SU DEPOLARI DEZENFEKTE VE YALITIM İŞİNİ VE DİĞER HUSUSLARI KAPSAR.

 

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

2.1 Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.
2.2 Alınacak/Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve 1’inci sınıf olacaktır.
2.3 Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.
2.4 Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
2.5 Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
2.6 Kullanılacak her türlü malzeme idare onayı alındıktan sonra belirlenecektir.
2.7 Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

2.8 Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.

2.9 Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

2.10.İstenilen özelliklerdeki eşanjör, vana vb. malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.

 

MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

 

 

3.1 SU DEPOLARININ DEZENFEKTE EDİLMESİ

 

Su yalıtımı yapılacak olan depoların yüzeyleri yağ, pas, kir gibi maddelerden arındırması işlemi yapılacaktır.

 

3.2 SU DEPOLARINA SÜRME YALITIM YAPILMASI

 

Su içme depolarına uygulanabilir, içme suyuna karışmaz özellikte akredite bir laboratuvarda analizleri yapılmış, donma ve çözülmeye karşı dirençli, beyaz renkte, servis sıcaklığı -20 °C / +25 °C sahip, yapışma dayanımı > 1,50 N/mm2  , eğilme dayanımı >3,00 N/mm2 , çimento ve akrilik esaslı, biyosidal ürün yönetmeliğine uygun ve biyosidal ürün analizi yapmaya yetkili firmadan alınmış ürün raporu bulunan olan su yalıtım malzemesi depo yüzeylerine 2 kat olacak şekilde uygulanacaktır. Kullanılan malzeme ve uygulamaların ardından depoların su ile temas halinde olan yüzeyleri insan sağlığın herhangi bir şekilde olumsuz olarak etkileyecek koşulların oluşmaması sağlanacak. Kullanılacak olan malzemenin teknik dokümanları ve biyosidal ürün raporu idareye verilecek ve idarenin onayladığı yalıtım malzemesi kullanılacaktır. İdarenin onay vermediği yalıtım malzemesi kesinlikle uygulanmayacaktır. Uygulama sonrası depo suyundan idare ile birlikte su numunesi alınıp yüklenici tarafından numune analizi yaptırılacak numune sonuçları idareye teslim edilecektir.

 

3.3 DEPOLARIN İÇİNDE BULUNAN MERDİVENLERİ VE BORULARIN DEMONTAJI

 

Depoları içlerinde bulunan merdivenler ve boruların demontajı yapılacak ve çıkan hurdalar MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.’ LIĞI hurdalığına teslim edilecektir.

 

3.4 DEPOLARDA BULUNAN ÇATLAKLARIN GİDERİLMESİ

 

Depoların içerisinde bulunan su sızıntısı olan bölgelerin tamiri ve onarımı yapılacaktır.

 

3.5 ELEKTRİKLİ FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI DN100 TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

 

TS 3148 standartlarına ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerinde montajı yapılacaktır. Vana 100 mm çapa ve PN16 basınç sınıfına sahip gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, flaşlı, depo veya rezervuarların otomatik su seviyesinin kontrol edilmesi amacı ile dizayn edilmiş, farklı voltajlarda kontrol edilebilen, ayarlanabilir açma hızına sahip olacaktır. Flanşlar fiyata dahildir.

 

3.6 ELEKTRİKLİ FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI DN50 TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

 

TS 3148 standartlarına ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerinde montajı yapılacaktır. Vana  63 mm çapa ve PN16 basınç sınıfına sahip gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, flaşlı, depo veya rezervuarların otomatik su seviyesinin kontrol edilmesi amacı ile dizayn edilmiş, farklı voltajlarda kontrol edilebilen, ayarlanabilir açma hızına sahip olacaktır. Flanşlar fiyata dahildir.

 

 

3.6 MEVCUT VANANIN DEMONTAJI VE DN200 PN16 SÜRGÜLÜ VANA TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

 

TS 3148 standartlarına ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerinde montajı yapılacaktır. Vana 200 mm çapa ve PN16 basınç sınıfına sahip gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, flaşlı olacaktır. Mevcut vananın demontajı firmaya aittir. Vana takıldıktan sonra firma tarafından sızdırmazlık testleri yapılacaktır. Flanşlar fiyata dahildir.

 

3.7 4” DİKİŞLİ GALVANİZ BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

 

TS EN 10255+A1 standartlara göre boruların çapı 114,3 mm ve et kalınlığı 4,5 mm olacaktır. Kırma ve delme işlemleri sonucu oluşan deformasyonlar tamir edilecektir. Montaj esnasında borular arasında ek yapmak veya yön vermek için gerekli dirsek ve manşonlar firma tarafından temin edilecektir. Eski boruların demontajı firma tarafından yapılacaktır.

 

3.8 2” DİKİŞLİ GALVANİZ BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

 

TS EN 10255+A1 standartlara göre boruların çapı 60,3 mm ve et kalınlığı 3,6 mm olacaktır. Kırma ve delme işlemleri sonucu oluşan deformasyonlar tamir edilecektir. Montaj esnasında borular arasında ek yapmak veya yön vermek için gerekli dirsek ve manşonlar firma tarafından temin edilecektir. Eski boruların demontajı firma tarafından yapılacaktır.

 

3.9 ÇELİK  BORULARIN YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI

 

Depoların çıkışlarında bulunan ve çapları 2’’- 4’’ olan paslanmış çelik borulara antipas atılarak yağlı boya ile boyanacaktır.

 

3.10 SU SEVİYE GÖSTERGESİNİN TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

 

750 m3 su deposuna 1 adet 400 m3 su deposuna 2 adet idarenin onay verdiği su seviye göstergesi yapılacaktır.

 

3.11  PVC PENCERE YAPILMASI VE YERİNE KONMASI

 

            İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre ısı yalıtımlı, beyaz, sert PVC ve 4 mm lamine cam kullanılarak imal edilmiş sürgü sistem pencere kasası ve kanadı yapılması ve yerine konması için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerinde ki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil fiyatıdır.

NOTLAR:

Sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil ( standardına göre et kalınlığı sınıfı “ b “  olan ve görünür yüzeylerde ki et kalınlığı 2.5 mm, kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin ( kasa, kanat, orta kayıt ) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1.5 mm ‘ den fazla orta kayıtta da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır. ) metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller ardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan vb. imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya TPE contalarla izole edilecektir. Her cins kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. imalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çevresi ( doğraması ) doğrama kasasını en az 2 kapı kanat çevresi ise en az 3 menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanatın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynda olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama, kenet ve dübellerle gerektiğinde demir konstrüksiyona ( kör kasa ) paslanmaz vida kullanılarak veya kilit profilleri yardımı ile tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığının sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contalama sistemi uygun olarak yerlerine tespiti yapılacaktır.
Kullanılacak olan kol kilit menteşe vs aksesuarları 1. Sınıf olacaktır.

 

3.11 65W SU ALTI LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

 

              Kullanılacak aydınlatma projeye uygun asma tavan armatürü olup yerine montajı  projede gösterildiği gibi şekilde olacaktır. Armatürün iş yerine temini montajı her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi fiyatıdır. Kullanılacak olan armatürün gövde kısmı 0,5 mm kalınlığında yekpare demir fosfat uygulamasıyla korozyona  karşı direnci arttırılmış 50-70 mikron elektrostatik toz boyalı DKP sacdan imal edilmiş; difüzörü homojen ışık dağılımı sağlayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal beyaz mikro prizmatik; LED en az 50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip (Ra>80); sürücüsü sabit akım çıkışlı, yüksek verimli (Pf>0.95); Koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır. Işık akısı en az 7000 lümen olmalıdır. Renk sıcaklığı 6500K olacaktır. Gerekli standartlara sahip armatürlerden en az 3(üç) çeşit olacak şekilde idarenin onayına sunulacak, idarece belirlenen armatür imalatta kullanılabilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde idarenin belirleyeceği numune imalatta kullanılacaktır.

 

 

3.12. KULLANILAN TÜM BORULARIN MONTAJINDA KULLANILAN FİTTİNGS VE TESPİT MALZEMESİ İLE CONTA KARŞILIĞI OLARAK MONTAJLI BORU TUTARININ %30' U ÖDENECEKTİR.

Montaj için gerekli olan fittings elemanları için gerekli tutar, tüm boru metrajına denk gelen maliyetin %30’u kadardır.

 

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır. 

4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.

4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

 

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

 

5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.

5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve  CE belgelerinin  bulunması kesinlikle şarttır.

 

 

 

 

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

 

6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır.

6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.

 

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI, 2002-TLS-BET-138 ALBÜM NUMARALI TELSİZ PARKI GENEL BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT                                                                                                  SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

b) Adresi: Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası:3123509797

ç) Faks numarası:3123530355

d) Elektronik posta adresi:-

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı :  MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığının 1953-SDP-KAR-027 Albüm Numaralı Keçikıran Su Deposu (700 Tonluk) İle 2007-SDP-BET-161 (300 Tonluk) Albüm Numaralı Su Deposunun Bakım Onarımı İşi.

3.2. İşin yapılma yeri: MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: 700 ve 300 Tonluk Su Depolarının Bakım Onarım İşi. (14 ihtiyaç kalemi)

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

 

 

Madde 7 Sözleşmenin ekleri

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme Tasarısı,

2-İhtiyaç Listesi,

3-Mahal Listesi,

4-Özel Teknik Şartname,

 

Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi

8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

 

8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

 

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

 

Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

 

10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

 

10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

          a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,

          b. İdarenin,  bu  sözleşmede  ve  şartnamede  sözleşmenin  ifasına  ilişkin  yükümlülüklerini

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,

          c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,

          ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

          d. Yüklenicinin   bu   engeli   ortadan   kaldırmaya   gücünün   yetmemiş   olması,  hallerinde,

yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

Madde 11-Teminata ilişkin hükümler

11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:

16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması

17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki

her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.

 

Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.

18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname  ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.

19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları :

20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;

      a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

      b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

      c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle  kendisine  tevdi  edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç                                                                                                                                                                  

ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,                                   

      ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.

20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

 

20.2.Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

20.3.Çalışanların kazaya uğramaları

Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.

20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 

Madde 23. Garanti Şartları:

23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar

 

24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;

 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü

26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27 - Diğer hususlar

27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
 

27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
 

27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
 

27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı,  uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
 

27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
 

27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.

 

27.7  İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.

 

27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük

çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir. Yer teslimine müteakip Sosyal Güvenlik Kurumundan Söz konusu işe ait dosya açtırılarak idareye teslim edilecektir.

 

27.10. Yüklenici; kendisine yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlamadan önce çalışacağı şantiye alanına elektrik ve su için ayrı ayrı elektronik süzme sayaç takarak kullandığı elektrik ve su tutarını belirleyecektir.İşin bitmesini müteakip sayaç sökülerek o ayki elektrik ve su faturasındaki birim fiyat üzerinden kullanılan tutar, yapı denetim heyeti tarafından belirlenerek yüklenicinin 4 'üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğüne yatırması sağlanacaktır. Yatırılan elektrik ve su bedeline ait dekontlar yapı denetim heyetine teslim edildikten sonra hakediş ödemelerine geçilebilecektir.

 

27.11.Yüklenici idare ile koordineli olarak belirtilen güne kadar iç cephe imalatlarını tamamlayacak. müteakiben dış cephe imalatlarına geçecektir. İşin aciliyeti ve kullanım durumu ile ilgili tahditler bulunduğundan, yüklenici tarafından idarenin belirttiği çalışılamayacak günlere uyulacaktır.

28. - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

28.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

28.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 29 - Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 30  Sözleşmenin imzalanması

30.1. Bu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2017 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

 

0312 350 97 97 /2421