Mebs Okl. Ve Eğt. Mrk. K.lığı Kışlasında Bulunan 7 Adet Elektrik Trafosunun Periyodik Bakım Onarımı İşi

İşin Adı : MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı Kışlasında bulunan 7 adet Elektrik Trafosunun Periyodik Bakım Onarımı işi

İhale Usulü : 4734 sayılı Kanunun 22/D Maddesi Doğrudan Temin

İdare Adı : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Adres : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Org.Canip İskilipgil Kışlası Mamak/ANKARA

Telefon : 0312 350 97 97

Faks : 0312 353 03 55

Malın Niteliği ve Türü : YAPIM İŞİ

Malın Miktarı : 10 KALEM

Mal Teslim Yeri : MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı

İhale Yeri : MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı Doğ.Tem.Top.Sal.

İhale Tarihi : 3.4.2018 10:00:02

İhale İlanı Metni

 

MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI KIŞLASINDA BULUNAN 7 ADET ELEKTRİK TRAFOSUNUN PERİYODİK BAKIM ONARIMI İŞİ İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NO	POZ NO.	TANIM	MİKTAR	ÖLÇÜ
1	ÖZEL-1	MUHTELİF GÜÇTE YAĞLI TİP GENLEŞME DEPOLU TRANSFORMATÖR BAKIMI, YAĞ KAÇAĞI KONTROLÜ, BUSHING TESTLERİ, İKAZ AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ, TOPRAKLAMA DİRENCİ ÖLÇÜMÜ, İZOLASYON TESTİ (AG-TANK ARASI 2,5KV, YG-TANK VE YG-AG ARASI 5KV), POLARİZASYON ENDEKSİ TESTİ, SARGI DİRENCİ TESTİ, GERİLİM ÇEVİRME ORANININ ÖLÇÜLMESİ VE GERİLİM VEKTÖRÜ FAZ KAYMASININ KONTROLÜ	6	AD
2	ÖZEL-2	SİLİKA JEL TEMİNİ VE MONTAJI	1	AD
3	ÖZEL-3	İBRELİ TRANSFORMATÖR TERMOMETRESİ TEMİNİ VE MONTAJI	3	AD
4	ÖZEL-4	TRAFO YAĞI TESTLERİ	6	AD
5	ÖZEL-5	KOMPANZASYON PANOLARININ ÖLÇÜMLERİNİN VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI	6	AD
6	ÖZEL-6	2 ADET TRAFO DEMİR DİREKLERİNİN  SPRİRALLE RASPALANMASI VE İKİ KAT ANTİPAS YAPILMASI	187,02	M2
7	ÖZEL-7	TRAFO KÖŞKÜNÜN İÇ CEPHESİNİN SPİRALLE RASPALANMASI VE İKİ  KAT ANTİPAS BOYA YAPILMASI	40,00	M2
8	ÖZEL-9	TRAFO AG-OG İZOLATÖR, BUCHLOZ CONTA TAKIMI (KOMPLE)	1,00	TK
9	ÖZEL-10	AG PARAFUDR 4 KUTUPLU, (100 kA Kısa Devre Kesme Kapasiteli)	1	AD
10	724-708	3x63 A K.OTOMATİK SİGORTA (10kA Kesme Kapasiteli)	1	AD

 1. Sözleşme yapılacak olup notere tescil ettirilmeyecektir.

2.Tip İdari Şartname düzenlenmeyecektir

3.İşin yapım süresi; yer teslim tarihinden itibaren,  30 (Otuz) gündür.

MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI KIŞLASINDA BULUNAN 7 ADET ELEKTRİK TRAFOSUNUN PERİYODİK BAKIM ONARIMI İŞİ MAHAL LİSTESİ
S.NO	POZ NO.	TANIM	923-KRG-KOM-001 (A Binası)	003-DRS-BET-148 (Müşterek MEBS)	980-DRS-BET-009 (Y Binası)	953-EPV-BET-046 (1'nci MEBS Eğt.Tb. 3'ncü ve 4'ncü BL)	983-EPV-BET-042 (Alay K.lığı Binası)	923-DRS-BET-039 (M Binası)	TOPLAM MİKTAR	ÖLÇ.BRM.
1	ÖZEL-1	MUHTELİF GÜÇTE YAĞLI TİP GENLEŞME DEPOLU TRANSFORMATÖR BAKIMI, YAĞ KAÇAĞI KONTROLÜ, BUSHING TESTLERİ, İKAZ AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ, TOPRAKLAMA DİRENCİ ÖLÇÜMÜ, İZOLASYON TESTİ (AG-TANK ARASI 2,5KV, YG-TANK VE YG-AG ARASI 5KV), POLARİZASYON ENDEKSİ TESTİ, SARGI DİRENCİ TESTİ, GERİLİM ÇEVİRME ORANININ ÖLÇÜLMESİ VE GERİLİM VEKTÖRÜ FAZ KAYMASININ KONTROLÜ	x	x	x	x	x	x	6	AD
2	ÖZEL-2	SİLİKA JEL TEMİNİ VE MONTAJI						x	1	AD
3	ÖZEL-3	İBRELİ TRANSFORMATÖR TERMOMETRESİ TEMİNİ VE MONTAJI						x		AD
4	ÖZEL-4	TRAFO YAĞI TESTLERİ	x	x	x	x	x	x	6	AD
5	ÖZEL-5	KOMPANZASYON PANOLARININ ÖLÇÜMLERİNİN VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI	x	x	x	x	x	x	6	AD
6	ÖZEL-6	2 ADET TRAFO DEMİR DİREKLERİNİN  SPRİRALLE RASPALANMASI VE İKİ KAT ANTİPAS YAPILMASI				x	x		2	AD
7	ÖZEL-7	TRAFO KÖŞKÜNÜN İÇ CEPHESİNİN SPİRALLE RASPALANMASI VE İKİ  KAT ANTİPAS BOYA YAPILMASI				x	x		2	AD
8	ÖZEL-9	TRAFO AG-OG İZOLATÖR, BUCHLOZ CONTA TAKIMI (KOMPLE)						x	1	AD
9	ÖZEL-10	AG PARAFUDR 4 KUTUPLU, (100 kA Kısa Devre Kesme Kapasiteli)	x						1	AD
10	724-708	3x63 A K.OTOMATİK SİGORTA (10kA Kesme Kapasiteli)	x						1	AD

 

MEBS.  OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞINDA BULUNAN 7 ADET ELEKTRİK TRAFOSUNUN PERİYODİK BAKIM ONARIMI İŞİ (923-KRG-KOM-001, 995-PMİ-BET-100, 003-BET-DRS-148, 980-DRS-BET-009,953-EPV-BET-046, 983-EPV-BET-042, 953-DRS-BET-039) ÖZEL- GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

2018/4

İÇİNDEKİLER

KONU
GENEL HUSUSLAR
İSTEK VE ÖZELLİKLER
DENETİM VE MUAYENE METODLARI
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
GARANTİ ŞARTLARI

 

İŞİN TANIMI: MEBS.  Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığında Bulunan 7 Adet Elektrik Trafosunun Periyodik Bakım Onarımı İşi (923-KRG-KOM-001, 995-PMİ-BET-100, 003-BET-DRS-148, 980-DRS-BET-009,953-EPV-BET-046, 983-EPV-BET-042, 953-DRS-BET-039)Teknik Şartnamesi

 

YERİ: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

 

MADDE 1. KONU:

 

MEBS.  Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığında Bulunan 7 Adet Elektrik Trafosunun Periyodik Bakım Onarımı İşi (923-KRG-KOM-001, 995-PMİ-BET-100, 003-BET-DRS-148, 980-DRS-BET-009,953-EPV-BET-046, 983-EPV-BET-042, 953-DRS-BET-039) Teknik Şartnamesini kapsar.

 

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

2.1 Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.2 Alınacak / Kullanılacak malzemeler daha önceden kullanılmamış, orijinal hasarsız ve 1’inci sınıf olacak. Kullanılacak malzemelerin ambalajlarında ambalaj etiket bilgileri yazacaktır.

2.3 Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacak. Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

2.4 Trafo ve teçhizatının üzerinde bulunan somun, cıvata, saplama, conta, vb. materyaller yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

2.5 Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, de-montaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.6 Uygulanacak tüm malzemeler uygulama öncesi numuneleri kalite belgeleri ile birlikte idareye getirilip onaylatılacak, bilahare onaylanan uygulanacak tüm malzemeler idarenin göstereceği yere istif edilerek, malzeme tamamlanmasını müteakip uygulamaya başlanacaktır.

2.7 Yüklenici firma verdiği tüm ürünlerin kalitesinden yalnızca kendisi sorumludur. İdare uygun olmayan ürünü reddetme hakkına sahiptir.

2.8 Trafoların bakım ve onarımları kışlada malzemenin bulunduğu yerde veya bakım kademesinde yapılacaktır.

2.9 Bakım ve onarım esnasında trafolara, makinelere, çevreye, tesise, çalışan ve nezaret eden personele verilecek zararların tazmini yükleniciye aittir.

2.10 Trafo ve trafo teçhizatının bakımlarından önce ve sonra enerji kesimi ve tekrar devreye alma işleri yüklenici firma tarafından ilgili dağıtım şirketleriyle (BEDAŞ, ENERJİSA) ile irtibata geçilerek yapılacaktır. 

2.11 Yer tesliminin imzalanmasına müteakip yüklenici firma, işe başlamadan önce iş planlamasını yaparak idareden onay alacak ve bu plan çerçevesinde işe başlayacaktır. İş planında gerçekleşen değişiklikleri günlük olarak idareye bildirecektir.

2.12 Elektrikli ortamlarda enerji altında çalışma yapılmayacaktır. Çalışma yapılacak ise elektrik kesilecek ve yüklenici firma tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Çalışma yapılacak bölgede elektrik kesintisi yapılacak ise 2 iş günü önceden kontrol heyeti ve idare elektrik kesintisi yapılacak bölge hakkında bilgilendirilecektir.

2.13 Yapılacak tüm çalışmaları takip ve kontrol etmesi için yüklenici firma tarafından Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu belgesine sahip ve en az 5 yıl deneyimli bir Elektrik Mühendisi görevlendirilecektir. Çalışmalar esnasında yapılacak elektrik kesintileri ve ENERJİSA, BEDAŞ ile olan tüm ilişkileri görevlendirilen elektrik mühendisi sağlayacaktır.

2.14 Görevlendirilen Elektrik Mühendisinin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluk Belgesi idareye teslim edilecektir.

2.15 Yüklenici firma çalışmaya başlamadan 2 iş günü öncesine kadar çalışma planlarını idareye teslim edecektir.

2.16 Herhangi bir kazı, kırım işleri yapılması durumunda veya asfalt, beton, toprak, kaplama taşları, merdiven vb. öğelere bir zarar gelmesi durumunda, yüklenici firma zarardan sorumlu olacak, zararın tamiri ve çalışır halde teslim edilmesi yüklenici firmaya ait olacaktır.

2.17 Bakım ve onarımı yapılan trafoların el ile dokunma risklerine karşı korunmuş olacak ve yetkisiz kullanımı engellemek yüklenici firma tarafından için kilit takılacaktır.

2.18 Trafo binaları içerisinde aydınlatmayı sağlamak için gerekli tesisat ve armatürler konulacaktır.

2.19 Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

 

2.20  Yüklenici; kompanzasyon panolarının kontrolleri sırasında oluşacak maddi zararlardan sorumludur. Konuyla ilgili bir talepte bulunamaz. Bedel talep edemez.

 

2.21 Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

 

MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

GENEL İSTEKLER:

Sahada (Trafo ve gerilim altındaki cihazlarda) çalışmalara başlamadan önce yüklenici firma tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Yüklenici firma, yapılacak tüm çalışmalarda personelinin tüm güvenlik tedbirlerini üstlenmeyi taahhüt eder.
Trafo ve trafo teçhizatı, gerilim indikatörü ile gerilim olup olmadığı yüklenici firma tarafından kontrol edilecek, çalışılacak makine ve kablolar topraklanacaktır.

 

Trafo ve gerilim altındaki cihazların enerjisi kesildikten sonra temizlik (trafo, trafo odası, hücreler, trafo kesicisi ve ayırıcısı ve tüm teçhizatın temizliği) yapılacaktır. Özellikle buşing ve trafo üzerinde toz ve yağ varsa özel alkollü bezle temizlenecektir.

 

 

Kalite güvence ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

 

Kullanılan malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

 

 

Kazım, kırım ve yeniden doldurma işleri firmalara ait olacaktır.

 

Tüm malzemeler idarenin onayı alındıktan sonra kullanılacaktır.

 

3.2 ÖZEL-5 MUHTELİF GÜÇTE YAĞLI TİP GENLEŞME DEPOLU TRANSFORMATÖR BAKIMI, YAĞ KAÇAĞI KONTROLÜ, EKSİK YAĞIN TAMAMLANMASI, TOPRAKLAMA DİRENCİ ÖLÇÜMÜ, İZOLASYON TESTİ (AG-TANK ARASI 2,5KV, YG-TANK VE YG-AG ARASI 5KV), POLARİZASYON ENDEKSİ TESTİ, SARGI DİRENCİ TESTİ, GERİLİM ÇEVİRME ORANININ ÖLÇÜLMESİ VE GERİLİM VEKTÖRÜ FAZ KAYMASININ KONTROLÜ

Yapılması gereken trafo testleri ve testler esnasında karşılaşılan diğer küçük bakım onarım ihtiyaçları aşağıda belirtilmişti

Yalıtım Direnç Testi; yağ doldurulmuş transformatörde sargılar arasındaki ve her bir sargı ile tank arasındaki yalıtım direnci 0, 15, 30, 45, 60. saniyelerde 2,5 kV veya 5 kV’luk (AG-tank arası 2,5 kV, YG-tank ve YG-AG arası 5kV) yalıtım test cihazı ile ölçülecek ve sonuçlar 20˚C’ye indirgenecektir.

Polarizasyon Endeksi (DC 5kV) testi.
Gerilim çevirme oranın ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü.
Sargı DC Direnç Testi (Tüm Sargıların DC (Omik) Direnci).
Bushing Testleri
İkaz akımlarının ölçülmesi

Not: Test raporları idareye geçici kabul yapılmadan önce teslim edilecektir. Testler sırasında kullanılacak test cihazlarının, kalibrasyon belgesi (son 1 yıla ait) de rapor sonuna eklenecektir.

32.2 Trafo fonksiyon testleri (Bucholz ve sıcaklık rölesi alarm ve açma sinyalleri) yapılacak, elektriksel olarak çalıştığı kontrol edilecek, çalışmıyorsa düzeltilecektir.

3.2.3 Trafo ve gerilim altındaki cihazların enerjisi kesildikten sonra temizlik (trafo, trafo odası, hücreler, trafo kesicisi ve ayırıcısı ve tüm teçhizatın temizliği) yapılacaktır. Özellikle buşing ve trafo üzerindeki toz ve yağ özel alkollü bezle temizlenecektir.

3.2.4 Trafo üzerindeki tüm bağlantılar ve kablolarda tahribat bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Trafo bağlantılarının tork anahtarı ile sıkılıkları kontrol edilecektir.

3.2.5 Trafoların sıcaklıkları, fazla ses yapıp yapmadığı, tekerlek tespit takozları ve ray tespit civatalarında gevşeme çürüme, deformasyon olup olmadığı kontrol edilecektir. Ses yapan trafoların sargı bağlantıları, tork anahtarı ile sıkılıkları kontrol edilecektir.

3.2.6 Konsantirik iletkenin ve tüm metal aksamın topraklanmış olduğu kontrol edilecek. Trafo işletme ve koruma topraklaması kontrol edilerek ölçümleri yapılacaktır. Ölçüm sonuçları rapor halinde idareye teslim edilecektir.

NOT: Yüklenici firma tarafından yapılacak topraklama direnci ölçümü sırasında kullanılacak test cihazının, kalibrasyon belgesi (son 1 yıla ait) rapor sonuna eklenecektir.

3.2.7 Trafo tankı konservatuarında, radyatörlerde, valf, tapalar ve buşinglerde yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir. Yağı eksilmiş trafolar yüklenici tarafından tespit edilerek tamamlanacaktır. Buşinglere özel olarak yağ kaçakları varsa contalar yenisi ile değiştirilecektir.

3.2.8 Kesici bağlantıları sıkılıkları kontrol edilecektir. Gevşemiş bağlantılar uygun tork ile sıkılacaktır. Kesicinin yerleştirildiği temelde çatlak, tespit cıvatalarında gevşeklik olup olmadığı, kesicinin gövdesinde, çelik konstrüksiyonda paslı kısımlar, gevşeklikler ve yağ kaçakları olup olmadığı, bara irtibat iletkenlerinin kasıntısız, klemens ve cıvatalarının sıkı olup olmadığı, kesici kutup, izolatör ve diğer izole kısımlarında pislik, yağ, çatlak, kırık olup olmadığı kontrol edilecektir. Tüm kesicilerin mekanik aksamı yağlanarak, pas önleyici ile temizlenecektir.

3.2.9 Pano üzerindeki tüm tespit cıvatalarının gevşek olup olmadığı, mevcut tüm elektrik bağlantılarının kontrolü, elektriksel ve fiziksel kontroller yapılarak elemanların faal olup olmadığı, üzerindeki sinyal lambalarının ve ölçü aletlerinin faal olup olmadığı, şalter ve sigortalara bağlı olan kabloların gevşek veya yanık olup olmadığı, pano içerisine toz ve rutubetin girmesine engel olacak önlemlerin yeterli olup olmadığı kontrol edilecek ve aksaklıklar giderilecektir.

3.2.10 Tüm ayırıcıların mekanik aksamı ve kontakları pas önleyicilerle temizlenip yağlanacaktır. Ayırıcıların yerleştirildiği yerde çatlak, tespit civatalarında gevşeklik olup olmadığı, ayırıcının izolatör ve diğer izole kısımlarında çatlak, kırık, izole bozukluğu olup olmadığı hat ve toprak irtibatlarında kasıntı, gevşeklik ve lif kopmalarının olup olmadığı, ayırıcının bıçak ve sabit kontaklarında kötü temas ve ark olup olmadığı izolatörlerinde gevşeklik, yanık ve deformasyon olup olmadığı, hareket mekanizması çubuk, manivela, dişli yatak ve krankların temiz olup olmadığı kontrol edilecektir. Tüm mekanizma temizlenecek ve yağlanacaktır. Mekanik bölümün tüm bağlantıları kontrol edilecek, gevşemiş bağlantılar uygun tork ile sıkılacaktır.

3.2.11 Pano, kesici, ayırıcı üzerindeki topraklamalar gözle ve elektriksel olarak kontrol edilecek ve ölçüm sonuçları rapor halinde idareye teslim edilecektir.

3.2.12 Trafo köşklerinin dört tarafına ve panoların üzerine standartlara uygun ikaz levhaları temin edilip monte edilecektir.

3.2.13 Trafo yüksek gerilim sigortalarının kontrolü ve gerek görüldüğü takdirde değişimi yapılacaktır.

3.2.14 Yağ analizleri Lisanslı Laboratuvarlarca yapılacak, analizler sonucunda değişmesi gereken trafo yağları idare tarafından onaylandıktan sonra yüklenici tarafından değiştirilecektir.

3.3  SİLİKA JEL TEMİNİ VE MONTAJI

Atmosfere açık genleşme depolu yağlı tip trafolarda kullanılacak olan mavi renkli silika jel miktarı trafodaki hava ve yağ miktarına bağlı olarak yüklenici firma tarafından temin edilip silika jeli olmayan trafoların genleşme depolarına kabıyla birlikte montajı yapılacaktır. Montaj esnasında gerekli olacak her nevi ufak malzeme ve işçilik yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3.4  İBRELİ TRANSFORMATÖR TERMOMETRESİ TEMİNİ VE MONTAJI

Koruma sınıfı IP 55 olan paslanmaz çelik gövdeli, bimetal algılama sistemi ile sıcaklık göstergesine sahip, paslanmaz çelik gövdeli ibreli transformatör termometresi temini ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. İdareye gösterilip onay alınması halinde farklı tip termometre de kullanılabilecektir.

3.5 TRAFO YAĞI TESTLERİ

Trafolardan yağ numunesi alınıp lisanslı laboratuvarda izolasyon yağ testleri kapsamında dielektrik dayanım(delinme gerilimi), renk, yoğunluk, asidite, iç yüzey gerilme, power factor vb. testleri yapılacaktır. Testler yapıldıktan sonra raporlanıp test sonuçları idareye sunulacaktır.

Yağ örneği mutlaka deneyimli personel tarafından alınacaktır. Örnek alma sırasında kullanılan tüm malzeme; temiz, kuru ve standartlara uygun olacaktır ve yalnızca yalıtım yağı için kullanılacaktır. Renkli cam, paslanmaz çelik ve alüminyum şişeler en uygun örnekleme kaplarıdır. Şişe kapakları; cam, alüminyum veya yağdan etkilenmeyen plastik maddeden yapılmış olacaktır. Trafo yağı alınırken ortamdaki toz, nem ve bunun gibi dış etkenler en aza indirilecektir.

Not: Test raporları idareye geçici kabul yapılmadan önce teslim edilecektir.

3.6 KOMPANZASYON PANOLARININ ÖLÇÜMLERİNİN VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI

Trafo binalarında ve direk tipi trafoların yanında bulunan kompanzasyon panolarının içindeki tertibatın kontrolleri ve ölçümleri yapılacaktır. Kontrol ve ölçümler sonucunda tespit edilen arıza ve bakım onarım ihtiyaçları rapor halinde idareye sunulacaktır.

Not:Test raporları idareye geçici kabul yapılmadan önce teslim edilecektir.

S.NO:

KONTROL YAPILACAK YER ADI

1

MÜŞTEREK MEBS.

2

1’NCİ MEBS EĞT.TB.

3

MEBS EĞİTİM ALAYI

4

60 EVLER SU POMPASI

5

M BİNASI

6

Y BİNASI

7

A BİNASI

 

 

3.7.  DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS

Demir imalat yüzeylerinin spiralle ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 2 kat antipas sürülmesi için, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. Spiral ve tel fırça ile yapılan temizlik sonucunda demir yüzeylerde eski boya kalıntısı bırakılmayacaktır.

ÖLÇÜ : Mahal üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

       NOTLAR:

Uygulanacak olan antipasın renk seçimi idare tarafından yapılacaktır.
Uygulanacak olan malzeme 1. Kalite ve 1. Sınıf olacaktır.
Trafonun taşınması, montajı ve devreye alınması sırasında gerekli her nevi araç, gereç, malzeme ve işçilik yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3.8. TRAFO AG-OG İZOLATÖR, BUCHLOZ CONTA TAKIMI (KOMPLE)

Piyade 1 (M Binası) de bulunan trafoda meydana gelen buchloz rölesinde, izolatör, buşinglere özel olarak yağ kaçakları varsa contalar yenisi ile değiştirilecek ve conta takımı temin edilerek çalışır vaziyette teslim edilecektir. Trafonun taşınması, montajı ve devreye alınması sırasında gerekli her nevi araç, gereç, malzeme ve işçilik yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3.9. AG PARAFUDR 4 KUTUPLU, (100 kA Kısa Devre Kesme Kapasiteli)

Yıldırım koruması eşpotansiyel topraklamada güç hatlarının kapsamını destekler, doğrudan yıldırım çarpmasını destekler vaziyette, doğrudan yıldırım çarpması durumlarında dahi alçak gerilim yük sistemlerinin aşırı gerilime karşı korunması için, değiştirilebilir koruma terminalli, elektrik sayacı öncesi ana dağıtım panoları için, maksimum işletme gerilimi Uc: 350 VAC , 50/60 Hz. , yıldırım impuls test akımı dalgaboyu 10/350 μs , tüm klemenslerin kodlanması , kaybolmayan vida tekniğini sağlayacak Maske 1 (A binası) Trafo için 3x63 A otomatik sigorta ile grup şeklinde çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır. Trafonun taşınması, montajı ve devreye alınması sırasında gerekli her nevi araç, gereç, malzeme ve işçilik yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3.10. 3x63 A K.OTOMATİK SİGORTA (10kA Kesme Kapasiteli)

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 fazlı otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 10 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

3.11. TRAFO YERLERİ

TRAFO NO

TRAFO GÜCÜ

TİPİ

TRAFO ADI VE YERİ

1

400 kVA

Genleşme Tanklı Yağlı Tip (Kabinli Bina Dışı)

MASKE 1 (A Binası yanı)

2

400 kVA

Genleşme Tanklı Yağlı Tip (Kabinli Bina İçi)

MASKE 2  (Y Binası yanı)

3

1000 kVA

Genleşme Tanklı Yağlı Tip (Kabinli Bina İçi)

MASKE  1/A (Müşt. Mebs. Eğt. Komp. yanı)

4

160 kVA

Genleşme Tanklı Yağlı Tip (Direk Üstü)

MUHABERE 1 (1'inci Çvş. Eğt. Tb. Binası yanı)

5

250 kVA

Genleşme Tanklı Yağlı Tip (Direk Üstü)

PİYADE 2 (Mu. Alay.K.lık Binası yanı)

6

630 kVA

Genleşme Tanklı Yağlı Tip (Kabinli Bina İçi)

PİYADE 1 (M Binası yanı)

3.12. DİĞER

İş kapsamında kullanılacak malzemeler TSE belgeli olacaktır. İşçilik nedeniyle meydana gelecek hasarlardan firma sorumlu olacaktır.

Tafolar ve trafo teçhizatları sistem devreye alındıktan sonra çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Firmanın kışla içerisinde çalıştıracağı personelin giriş ve çıkışları, davranışları, güvenlikle ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

İş bitimini takiben yapılan tüm iş ve testler (eksiklikler, yapılması gerekenler) firma yetkili mühendisi tarafından onaylanarak rapor halinde sunulacaktır.

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

Denetim ve muayeneler, yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre yapılacaktır.

Denetim ve muayeneler esnasında, satın alınacak tüm malzemeler ve işçilikler %100 (yüzde yüz) göz muayenesi ve işlerlik kontrolüne tabi tutulacaktır.

Denetim ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel ve test cihazları satıcı firma tarafından temin edilecektir.

Muayene sırasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hatalardan satıcı firma sorumlu olacak; hasarlar ve masraflarla ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

Denetim ve muayene metotları ile ilgili diğer hususlar idari şartnamede olduğu gibidir.

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunacaktır.
Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

Firma tarafından temin edilecek silika jel ve ibreli termometrenin garanti süresi asgari 2 (iki) yıl olacaktır. Bakım onarımı ve testleri yapılan trafoların testleri sonucunda çalışmaya uygun olduğu yüklenici firma tarafından tespit edilip rapor halinde idareye sunulacaktır. Raporun hazırlanma tarihinden itibaren bakım onarımı yapılmış ve yenilenmiş parçalara 2 (iki) yıl garanti verilecektir. Trafoların esaslı bakım onarımından sonra buşing, çekirdek, sargılar, yağ, kazan, ray, takoz, tespit cıvataları ve bunun gibi trafoya ait olan tüm kısımlar için iki yıl süre ile garanti verilecektir.
Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

 

MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI KIŞLASINDA BULUNAN 7 ADET ELEKTRİK TRAFOSUNUN PERİYODİK BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........................................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

b) Adresi:Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası:3123509797

ç) Faks numarası:3123530355

d) Elektronik posta adresi:-

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : MEBS Okl. ve Eğt.Mrk. K.Lığı, Kışlasında bulunan 7 adet  Elektrik Trafosunun  Bakım Onarımı  işi.

3.2. İşin yapılma yeri: MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

Trafo Bakım Onarımı. (10 ihtiyaç kalemi)

 

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline

 

 

 

 

 

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

Madde 7 Sözleşmenin ekleri

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme Tasarısı,

2-Uygulama Projesi,

3-Mahal Listesi,

4-Özel Teknik Şartname,

 

Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi

8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

 

8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

 

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

 

Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

 

10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

 

 

 

 

 

10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

          a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,

          b. İdarenin,  bu  sözleşmede  ve  şartnamede  sözleşmenin  ifasına  ilişkin  yükümlülüklerini

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,

          c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,

          ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

          d. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

Madde 11-Teminata ilişkin hükümler

11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Yüklenicinin Hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:

16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması

17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki

her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.

 

 

 

 

Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.

18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.

19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları :

20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;

      a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

      b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

      c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç                                                                                                                                                                 

ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,                                   

      ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.

 

 

20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

20.2.Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

20.3.Çalışanların kazaya uğramaları

Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.

20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 

Madde 23. Garanti Şartları:

23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

 

 

 

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar

24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;

 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü

26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27 - Diğer hususlar

27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
 

27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
 

27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
 

27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı,  uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
 

27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
 

27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.

 

27.7  İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.

 

27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük

çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir.  

 

Madde 28 - Yürürlük

28.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 29  Sözleşmenin imzalanması

29.1. Bu sözleşme 29 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2014 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

NOT: Faks ve e-mail ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir Firma yetkili kişiler ile katılımı sağlayacaktır.

Firmalar exel üzerinde kendi firmalarına ait teklif mektupları ile katılabilirler. (teklif mektuplarında mutlaka FİRMA KAŞESİ, TARİH, ISLAK İMZA VE İSİM ayrıca TELEFON VE VERGİ NUMARASI YADA TC KİMLİK NUMARASI (EKAP KAYIT İÇİN) KAŞE HARİCİNDE EL İLE YAZILARAK teslim edilmelidir.)

0312 350 97 97 / 2421

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ( 2018 / 10 )
MEBS OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞINA  MAMAK / ANKARA
TEKLİF SAHİBİNİN
ADI SOYADI / FİRMA ADI				:
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ				:
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NU.				:
TELEFON VE FAKS NUMARASI				:
E-MAİL ADRESİ (Varsa)				:
ALIMI YAPILACAK MAL/HİZMET/ İŞİNİN ADI				:	MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI KIŞLASINDA BULUNAN 7 ADET ELEKTRİK TRAFOSUNUN PERİYODİK BAKIM ONARIMI İŞİ
AÇIKLAMALAR                                10 (On) kalem bakım onarım işi alımı idarenin belirlediği  özelliklere göre yapılacaktır
ALIMI YAPILACAK MAL/HİZMET/ İŞİNİN BİRİM FİYAT CETVELİ
S.NU	MALZEMENİN CİNSİ					İHT. MİK.	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYAT TL	TUTAR TL	AÇIKLAMALAR
1.	MUHTELİF GÜÇTE YAĞLI TİP GENLEŞME DEPOLU TRANSFORMATÖR BAKIMI, YAĞ KAÇAĞI KONTROLÜ, BUSHING TESTLERİ, İKAZ AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ, TOPRAKLAMA DİRENCİ ÖLÇÜMÜ, İZOLASYON TESTİ (AG-TANK ARASI 2,5KV, YG-TANK VE YG-AG ARASI 5KV), POLARİZASYON ENDEKSİ TESTİ, SARGI DİRENCİ TESTİ, GERİLİM ÇEVİRME ORANININ ÖLÇÜLMESİ VE GERİLİM VEKTÖRÜ FAZ KAYMASININ KONTROLÜ					6	AD
2.	SİLİKA JEL TEMİNİ VE MONTAJI					1	AD
3.	İBRELİ TRANSFORMATÖR TERMOMETRESİ TEMİNİ VE MONTAJI					3	AD
4.	TRAFO YAĞI TESTLERİ					6	AD
5.	KOMPANZASYON PANOLARININ ÖLÇÜMLERİNİN VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI					6	AD
6.	2 ADET TRAFO DEMİR DİREKLERİNİN  SPRİRALLE RASPALANMASI VE İKİ KAT ANTİPAS YAPILMASI					187,02	M2
7.	TRAFO KÖŞKÜNÜN İÇ CEPHESİNİN SPİRALLE RASPALANMASI VE İKİ  KAT ANTİPAS BOYA YAPILMASI					40,00	M2
8.	TRAFO AG-OG İZOLATÖR, BUCHLOZ CONTA TAKIMI (KOMPLE)					1,00	TK
9.	AG PARAFUDR 4 KUTUPLU, (100 kA Kısa Devre Kesme Kapasiteli)					1	AD
10.	3x63 A K.OTOMATİK SİGORTA (10kA Kesme Kapasiteli)					1	AD
FİYATLARA KDV DAHİL EDİLMEYECEKTİR. TELEFON: 0312 350 97 97 /2421						TOPLAM (KDV HARİÇ)

 

 

                                                                                                                                                                                         …./…./2018
                                                                                                                                                                               Adı/Soyadı/Ticaret Ünvanı
                                                                                                                                                                                      Firma Kaşe ve İmza