Malzeme Alımı

İşin Adı : MAL ALIMI

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : BAKANLIKLAR / ANKARA

Telefon : +903124175190

Faks : +903124183226

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü : MALZEME ALIMI

Malın Miktarı : 22 KALEM

Mal Teslim Yeri : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Mal Teslim Tarihi: YÜKLENİCİ MALI / MALLARI 1-30 (BİR TİRE OTUZ) TAKVİM GÜNÜNDE DEFATEN (TEK PARTİ OLARAK), KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI TAŞINIR (TÜKETİLEBİLİR) 692 MAL SAYMANLIĞI (BAKANLIKLAR/ANKARA) DEPOLARINA KADAR TAŞIMA, TAHMİL, TAHLİYE, DEPODA İSTİFLEME VE BUNA BENZER BÜTÜN GİDERLER YÜKLENİCİYE AİT OLMAK ÜZERE TESLİM EDECEKTİR.

İhale Yeri : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

İhale Tarihi : 26.9.2016 10:00:32

İhale İlanı Metni 

DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULÜ İLE ALIMA TEKLİF VERMEK İSTEYEN İSTEKLİ ADAYLARI TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNİ KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALACAKTIR.

İSTEKLİLER  TEKLİFLERİNİ 26 EYLÜL 2016 SAAT 10:00'A KADAR KAPALI ZARF İÇERİSİNDE KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA/KİRAZLIDERE TESLİM EDECEKLERDİR.    

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULUNE AİT

KHO K.LIĞI 1987-SER-DEM-063 ALBÜM NUMARALI SERA BUHAR HATTININ YENİLENMESİ İÇİN 22 KALEM MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı  (bundan sonra “İdare” olarak

anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................(bundan sonra

“Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin   

a) Adı:                                                            Kara Harp Okulu Komutanlığı

b)  Adresi :                                                     Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası  :                                   0312 417 51 90 – 2504/2505/2506

ç)  Faks  numarası    :                                   0312 417 51 99

d) Elektronik posta adresi (varsa): Elektronik posta yoluyla bildirim öngörülmemiştir.

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………………...

b) T.C. Kimlik No: ………………………………………………………………………………….

c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:…………………......……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………....

d) Telefon numarası:………………………………………………………………………………

e) Bildirime esas faks numarası:…………………………………………………………………

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………….......

g) Banka Şubesi…………………………………………………………………………………...

ğ) İBAN Numarası….……………………………………………………………………………...

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

Madde 3- Sözleşmenin Dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4-  İş Tanımı

4.1.  “KHO K.lığı 1987-SER-DEM-063 Albüm Numaralı Sera Buhar Hattının Yenilenmesi için 22 Kalem Malzeme Alımı” ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. Mallar ile ilgili aranacak özellikler ve diğer ayrıntılar sözleşmede diğer hususlar bölümünde belirtildiği gibidir.

 

4.2. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malların miktarları:

 

S.Nu.

Stok Nu.

 Malzeme Cinsi

Miktarı

Ölçü Birimi

1

 

İZOLELİ (JEOTERMAL) 1 1/2'' BORU

150,00

M

2

 

İZOLELİ (JEOTERMAL) BORULARIN MONTAJI İÇİN EK VE/VEYA MUF İZOLASYON MALZEMESİ

60,00

KG

3

4730KK0442375

DİRSEK, PATENT 1 1/2''

10,00

AD

4

 

İZOLELİ (JEOTERMAL) BORU İÇİN UZUN TİP EF MANŞON 110 MM

22,00

AD

5

4710270060992

POLİETİLEN 75 MM ÇAPLI KANGAL BORU 16 ATÜ

100,00

M

6

4710KK0325661

POLİETİLEN 50 MM ÇAPLI KANGAL BORU 16 ATÜ

100,00

M

7

4730KK0204223

KABLİN MANŞON 75 MM ÇAPLI 16 ATÜ

3,00

AD

8

 

KABLİN MANŞON 50 MM ÇAPLI 16 ATÜ

2,00

AD

9

4730KK0204297

KABLİN DİRSEK 75 MM ÇAPLI 16 ATÜ

5,00

AD

10

4730KK0354902

KABLİN DİRSEK 50 MM ÇAPLI 16 ATÜ

3,00

AD

11

4730270582415

KABLİN İÇ DİŞLİ REKOR 75 MM ÇAPLI 16 ATÜ

3,00

AD

12

4730KK0354892

KABLİN İÇ DİŞLİ REKOR 50 MM ÇAPLI 16 ATÜ

3,00

AD

13

4730KK0476204

KABLİN İÇ DİŞLİ TE 50X32X50 MM 16 ATÜ

2,00

AD

14

 

KABLİN İÇ DİŞLİ TE 50X3/4''X50 MM 16 ATÜ

1,00

AD

15

4510KK0166966

PİSLİK TUTUCU 2 1/2'' 16 ATÜ

1,00

AD

16

4730270136338

NİPEL (GALVANİZ) 2 1/2'' 16 ATÜ

5,00

AD

17

4730270149498

NİPEL (GALVANİZ) 1 1/2'' 16 ATÜ

2,00

AD

18

4730270193983

NİPEL (GALVANİZ) 1 1/4'' 16 ATÜ

3,00

AD

19

4730KK0467481

DİRSEK (GALVANİZ) 2 1/2'' 16 ATÜ

3,00

AD

20

 

DALGIÇ POMPA 1.1 HP GÜCÜNDE, 220 V

1,00

AD

21

4730270360563

REDÜKSİYON (GALVANİZ) 2'' - 1 1/2'' 16 ATÜ

2,00

AD

22

4730000074667

REDÜKSİYON (GALVANİZ) 2'' - 1 1/4'' 16 ATÜ

2,00

AD

 

Madde 5-  Teminata İlişkin Hükümler

5.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

5.1.1. Yüklenici.......................................................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir. (Sözleşme bedelinin %6 ’sından az olmamak üzere yüklenicinin kendi belirleyeceği tutarda sözleşme yapılmadan önce kesin teminat yatırarak İhale Komisyonu Bşk.lığına sunacaktır.)

5.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …../…./……. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

5.2. Ek kesin teminat:

5.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6’sı, iş artışı olması halinde artış tutarının %6 ’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakkedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

5.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

5.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

5.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

5.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

5.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

5.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

5.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

 

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, ‘idarece hazırlanmış cetvelde yer alan’ her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam) ve ………………………… (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatların toplamı esas alınır.

 

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

7.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), eğitim, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

7.3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz suretinin idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Madde 8-  Sözleşmenin Ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

Madde 9-  Sözleşmenin Süresi

9.1.  Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 800 (sekizyüz) takvim günüdür.

    

Madde 10- Malı / Malları Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
10.1. Malın / Malların Teslim Edilme Yeri veya Yerleri:
İhale konusu malın / malların tamamı Kara Harp Okulu Komutanlığı Taşınır (Tüketilebilir) 692 Mal Saymanlığı Depolarına (Bakanlıklar/ANKARA) teslim edilecektir.

 

10.2.    İşe Başlama Tarihi

10.2.1. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün aynı zamanda işe başlama talimatı tebliği olarak kabul edilecektir. Yüklenici ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyeceğini peşinen kabul edecek ve sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip 1-30 (bir tire otuz) takvim gününde teslim yerine malları defaten teslim edilecektir.

10.3. Teslim Programı ve Teslim Tarihi

10.3.1. YÜKLENİCİ MALI / MALLARI 1-30 (BİR TİRE OTUZ) TAKVİM GÜNÜNDE DEFATEN (TEK PARTİ OLARAK), KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI TAŞINIR (TÜKETİLEBİLİR) 692 MAL SAYMANLIĞI (BAKANLIKLAR/ANKARA) DEPOLARINA KADAR TAŞIMA, TAHMİL, TAHLİYE, DEPODA İSTİFLEME VE BUNA BENZER BÜTÜN GİDERLER YÜKLENİCİYE AİT OLMAK ÜZERE TESLİM EDECEKTİR. Teslimatlar yüklenici veya kanuni temsilcisi tarafından yapılacaktır. Yüklenici malları teslim etmeden önce idare ile koordine kuracaktır.

 

 

 

 

10.3.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları

10.3.2.1. Taahhüt konusu mal / mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip İhtiyaç Listesinde yazılı miktarda Kara Harp Okulu Komutanlığı Taşınır (Tüketilebilir) 692 Mal Saymanlığı (Bakanlıklar/ANKARA) depolarına teslim süresine uygun olarak defaten teslim edilecektir.

10.3.2.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 12’nci maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.

10.3.2.3. Muayenede geçen sureler teslim süresinden sayılmayacaktır. Muayene süresi, yüklenici tarafından, malın muayene ve kabul işlemleri için idareye teslim edildiği tarih ile muayene sonucunun yükleniciye tebellüğ edildiği tarih arasında geçen süredir. Ancak, muayene ve kabul komisyonları tarafından muayenenin başlangıcında, malın muayenesine başlanması için gerekli şartların yüklenici tarafından yerine getirilmeden muayenesine sunulduğunun tespit edilmesi ve Muayene Başlangıç Tutanağında belirtilmesi halinde, bu süreler muayene süresinden sayılmaz.

 

Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları

11.1. Sözleşmenin bedeli, malın teslimini müteakip, KHO Muayene Komisyonu Başkanlığınca kat’i kabulün yapılması akabinde usulüne uygun belgelere istinaden Taşınır (Tük.) 692 Mal Saymanlığınca Taşınır Mal İşlem Belgesi kesilmesini müteakip 03.8.1.04 (Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri) ekonomik harcama kodundan KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenir. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır.

11.1.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

11.1.2. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir.

 

Madde 12- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler

12.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

12.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı / işi süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için % 0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

12.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

12.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

12.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

12.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 (bir) defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

 

Madde 13 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

13.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

13.1.1.  İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin 12’nci maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

13.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

13.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

13.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

13.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

Hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakkedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

13.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

13.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

Madde 14 - Fesih tarihinin belirlenmesi

14.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali,  anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

14.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

 

14.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

 

Madde 15 - Fesih halinde yapılacak işlemler

15.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

15.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

15.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

15.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

15.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

15.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

 

Madde 16 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

16.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

 

Madde 17- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
17.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi koşuluyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 

 

 

 

Madde 18- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

18.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

18.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

 

Madde 19- Yüklenicinin Yükümlülükleri
19.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri

19.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslimi için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

19.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

19.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

19.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

 

Madde 20 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

20.1. Muayene şartları

20.1.1. Sözleşme kapsamındaki malzemelerin muayenesi sözleşme kapsamında belirtilen özelliklere göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

20.1.2. Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümleri esas alınacaktır.

20.1.3. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1(bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

20.1.4. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece bu sözleşmenin 12’ inci maddesine göre verilecek ihtarlı sürede sadece 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.

20.1.5. Muayene esnasında gerekli olan her türlü alet, araç, gereç test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil olmak üzere )yükleniciye aittir.

20.1.6. Muayene esnasında dizayn, tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

20.1.7. Ambalajdan çıkan bozuk arızalı ve deformasyona uğramış tüm malzemenin sorumluluğu yüklenici firmaya aittir.

20.1.8. Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca mal numunesi tutulmayacaktır.

20.1.9.  Muayene sonucunda, Yüklenici ihtiyaç listesinde belirtilen mal ve malzemelerin piyasada bulunmaması ya da üretimden kalkması durumunda idarenin vereceği karara göre taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilecektir.

 

20.2. İTİRAZ MUAYENELERİ:

20.2.1. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal/mallar üzerinden yapılır.

20.2.2. Malın/malların fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde yüklenici veya kanuni vekili, muayene sonucunun tebliğini müteakip iki (2) iş günü içerisinde, mal saymanlığına yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir.

 

Madde 21-  Hüküm Bulunmayan Haller

21.1.    Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

 

Madde 22-  Anlaşmazlıkların Çözümü

22.1.    Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 23- Diğer Hususlar

23.1. Yüklenicinin taahhüdü çerçevesinde getirilen mallar Kara Harp Okulu Muayene ve Kabul Komisyonunca fiziki özellikleri bakımından veya tutulmuşsa numuneye uygunluğu bakımından muayene edilecektir. Bu muayene neticesinde yüklenicinin getirdiği mal red olursa; yüklenici teslim süresi içerisinde 1 (bir) kez mal getirme hakkına sahiptir. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca muayene neticesi tutanak altına alınacaktır.

23.2. Garanti ve Bakım, Onarım

23.2.1. Garanti:  Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

23.2.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

23.2.1.2. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

23.2.2.  Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini

23.2.2.1. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının 15 (onbeş) iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder. İdarece bu mala ilişkin teslim tesellüm belgesi düzenlenir.

 

 

 

23.2.2.2. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 2 (iki)’den  fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 (dört)’den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 (altı)’dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür.

23.2.3.Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

23.2.4. Yüklenici, teslim edeceği mallara ilişkin sözleşme ekinde yer alan garanti taahhütnamesi örneğini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim imza ve kaşesini tamamlayıp malı teslim alan mal saymanlığına teslim edecektir

23.3. Garanti İle İlgili Diğer Hususlar:

23.3.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği” esaslarına göre garanti belgesi düzenleme zorunluluğu olan malzemeler için garanti belgesi düzenlenecektir.

23.3.2. Yüklenici, teslim edeceği mallara ilişkin sözleşme ekinde yer alan Garanti Taahhütnamesi örneğini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp malı teslim alan Mal Saymanlığına teslim edecektir.

23.3.3. Yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi düzenlenmesi durumunda düzenlenen taahhütname, Damga Vergisi Kanununa göre Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen yürürlükteki oranda Damga Vergisine tabi tutulacaktır. Damga Vergisi sözleşme bedeline dâhil olup; yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemelerin muayene işlemlerinin sonucu “NİTELİKLERİNE UYGUN” çıktığı takdirde, yüklenici taşınır mal işlem belgesinin kesilebilmesi maksadıyla, fatura ile beraber Garanti Taahhütnamesi Belgesini ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisini yatıracak ve alındı makbuzunu ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. İlgili mal saymanlığı tarafından, fatura muayene raporları, Garanti Taahhütnamesi ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun fotokopisi taşınır mal işlem belgesine eklenecek ve ödeme makamına gönderilecektir.

23.4. Ambalajlama

23.4.1. Teslim edilecek malzemeler her türlü hava şartlarına, ulaşım, korozyon ve benzeri etkenlerden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanacaktır. Her türlü ambalajın üzerine firma adı, ambalaj içinde bulunan malzemenin cinsi ve miktarı, varsa stok numarası ve parça numarası yazılacaktır. Ambalajlamadan dolayı zarar gören malzemeler yenisi ile değiştirilecektir. Bozulan ambalajlar yüklenici tarafından düzeltilecektir. Ambalajlar malzemenin kolay taşınmasını ve zarar görmesini engelleyecek şekilde olacaktır.

Nakliye ambalajları; Vinç, forklift ve elden geçirme teçhizatı ile indirme, bindirme ve taşımaya uygun olacaktır. Sözleşme konusu teslim edilecek malzemeler; malzemenin özelliğine göre fiziksel ve kimyasal şartlarından etkilenmeyecek koruyucu özelliklere sahip malzeme ile ambalajlanacak ve malzemenin son kullanıcıya ambalajlı ulaşacak şekilde tek tek paketlenecektir.

23.4.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

23.5. Malzemenin muayenesi alt maddelerde belirtilen fiziksel özelliklerine göre ve KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yürürlükte bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

23.5.1. Malzemeler hiç kullanılmamış, yeni olacaktır.

23.5.2. Malzemelerde kırık, çatlak, çapak, pas vs. olmayacaktır.

 

 

23.5.3. Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir.

23.5.4. Muayene esnasında tasarım, imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

23.6. Malların Taşınması

Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

 

Madde 24 - Kodlandırma Hükmü:

24.1.  Müteahhit, MSB.’lığına herhangi bir ilave mali yük getirmeksizin, TSK ‘ya temin etmeyi taahhüt ettiği malların kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru dilekçesi, malzeme tanımlama bilgileri, imalatçı sözleşmesi ve teknik veriler, çizimler gibi) Milli Kodlandırma Bürosuna (MSB.Tek.Hiz.D.Bşk.lığı) vermek, ve kodlandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, kodlandırma ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi MKB.ye vermekle yükümlüdür.

24.2.  Bu maksatla Yüklenici Firma, MKB’ nin kodlandırma için talep edeceği formları ve diğer bilgileri kağıt, disket, e-mail gibi vasıtalarla ve MKB. nin kodlandırma uzmanlarınca belirtilen özelliklere göre, tam ve eksiksiz olarak hazırlayacak ve MKB ye teslim edecektir. Müteahhit, Türk MKB nin isteği halinde, malzeme tanımlama bilgilerini derlemek üzere, MKB’ ye uzman personel görevlendirmekle yükümlüdür.

24.3. Firmanın muayeneye çağrı tarihine kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (acil durumlarda, çok parçalı sistemlerde veya kodlandırılması diğer NATO Ülkelerince yapılacak malzemelerde), Türk MKB tarafından onaylanan kodlandırma protokolü ve malzeme listesinin tedarik makamına ibraz edilmesi halinde, Yüklenici Firma kodlandırma ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecek ve kabul ile ilgili işlemlere başlanacaktır. Söz konusu malzeme MKB. CE kodlandırma sırasına alınacak ve kodlandırma işleminin tamamlanmasını müteakip sonuçlar (NSN ve DD-146 Formu), Yüklenici Firma ve ihtiyaç sahibi Kuvvet Komutanlığının Kodlandırma Bürosuna bildirilecektir.

24.4. Yurt dışı kaynaklı malzeme durumunda, NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG) 4177 gereğince, Yüklenici Firma veya taşeron, kendi ülkesini kodlandırma makamları ile temasa geçmek ve kodlandırma veya kullanıcı kaydı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve belgeyi sağlayarak,  işlemin sonuçlandırmasını sağlamaktan sorumludur.

24.5. Eğer Yüklenici Firma veya taşeron, daha önce bu şartname ile satın alınacak malzeme ile ilgili kodlandırma işlemini yaptırmış ise, kodlandırma yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecektir. Yurt dışı kaynaklı malzemeler için, anılan malzemenin NSN.si olup da, NATO NMCRL dokümanında Türkiye “kullanıcı” olarak kayıtlı ise, müteahhit kodlandırma işleminden muaf sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

24.6. Müteahhit, esas üretici veya tali Yüklenici Firmalardan temin ettiği mal içinde gerekli bilgi ve belgeyi bu hüküm kapsamında temin etmekten sorumludur.

Madde 25- Teknik Özellikler; “KHO K.lığı 1987-SER-DEM-063 Albüm Numaralı Sera Buhar Hattının Yenilenmesi için 22 Kalem Malzeme Alımı Teknik Şartnamesi ’nde belirtilmiştir.”

 

Madde 26- Yürürlük

26.1. Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve yüklenici) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 26 (Yirmialtı) maddeden ibaret olan bu sözleşme; idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…./……. tarihinde imza altına alınarak (1) nüshası taraflarca (idare ve Yüklenicide) alıkonulur.

 

 

 

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

 

KHO K.LIĞI 1987-SER-DEM-063 ALBÜM NUMARALI SERA BUHAR HATTININ YENİLENMESİ İÇİN 22 KALEM MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

           

 

1. Bu teknik şartname yayın tarihinden itibaren geçerlidir.

 

2. KHO.İs.Ş.Md.lüğünün yazılı     izni alınmadan şartnamede değişiklik yapılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

            

 

 

 

 

 

 
 
İÇİNDEKİLER

                                                                                                                                                           

SAYFA NO  :

 

KONU                                                                                                       3
İSTEK VE ÖZELLİKLER                                                                          3-5
NUMUNE ALMA                                                                                      5
KONTROL VE MUAYENE METODLARI                                               6
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME                                                        6
GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI                                           6
İLGİLİ DÖKÜMANLAR                                                                            6
REFERANSLAR                                                                                      6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

     KONU:  Bu teknik şartname, KHO K.lığı 1987-SER-DEM-063 Albüm Numaralı Sera Buhar Hattının Yenilenmesi için 22 Kalem Malzeme Alımına ait teknik özellikleri, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

 

        İSTEK VE ÖZELLİKLER:

 

     İzoleli (Jeotermal) Boru 1 1/2'';

Malzeme içi dikişli siyah boru olacaktır.
Malzeme dışı polietilen boru olacaktır.
Polietilen boru ile dikişli siyah boru arasında poliüretan köpük olacaktır.
Çelik borunun çapı 1 1/2’’, kalınlığı en az 2,6 mm olacaktır.
Polietilen kılıf borunun çapı en az 110 mm olacaktır.
Malzeme 120 ºC sürekli sıcaklığa dayanıklı olacaktır.

 

     İzoleli (Jeotermal) Boruların Montajı İçin Ek ve/veya Muf İzolasyon Malzemesi;

Malzeme ilgili boruya ve manşona uygun olacaktır.
Polüretan EN 253’e uygun izolasyon malzemesi olacaktır.
Malzeme iki karışımlı birleşimli tüp halinde olacaktır.
Malzeme 120 ºC sürekli sıcaklığa dayanıklı olacaktır.

 

     Dirsek, Patent 1 1/2'';

Malzeme dikişli siyah patent dirsek olacaktır.
Malzeme çapı 1 1/2'’ olacaktır.
Malzeme izoleli (jeotermal) olacaktır.
Malzeme iç bükey / dişbükey eğimli bağlantı stilinde olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi kaynaklı olacaktır.

 

     İzoleli (Jeotermal) Boru İçin Uzun Tip EF Manşon 110 mm;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 110 mm ve izoleli (jeotermal) boruya uygun olacaktır.
Malzeme boyu en az 55 cm olacaktır.
Malzemenin üzerinde izolasyon için deliği olacaktır.

 

     Polietilen 75 mm Çaplı Kangal Boru 16 Atü;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 75 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme et kalınlığı en az 4,5 mm olacaktır.

 

Polietilen 50 mm Çaplı Kangal Boru 16 Atü;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 50 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme et kalınlığı en az 3,5 mm olacaktır.

 

     Kablin Manşon 75 mm Çaplı 16 Atü);

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 75 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı stili baskılı manşonlu sıkıştırmalı döner somun tipli olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi vida dişli hortum rekor sıkıcılı olacaktır.

 

 

Kablin Manşon 50 mm Çaplı 16 Atü);

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 50 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı stili baskılı manşonlu sıkıştırmalı döner somun tipli olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi vida dişli rekor hortum sıkıcılı olacaktır.

 

     Kablin Dirsek 75 mm Çaplı 16 Atü;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 75 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı stili baskılı manşonlu sıkıştırmalı döner somun tipli olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi vida dişli rekor hortum sıkıcılı olacaktır.

 

Kablin Dirsek 50 mm Çaplı 16 Atü;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 50 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı stili baskılı manşonlu sıkıştırmalı döner somun tipli olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi vida dişli rekor hortum sıkıcılı olacaktır.

 

Kablin İç Dişli Rekor 75 mm Çaplı 16 Atü;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 75 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı stili baskılı manşonlu sıkıştırmalı döner somun tipli olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi vida dişli rekor hortum sıkıcılı olacaktır.

 

Kablin İç Dişli Rekor 50 mm Çaplı 16 Atü;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 50 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı stili baskılı manşonlu sıkıştırmalı döner somun tipli olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi vida dişli rekor hortum sıkıcılı olacaktır.

 

Kablin İç Dişli Te 50x32x50 mm 16 Atü;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 50x32x50 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı stili baskılı manşonlu sıkıştırmalı döner somun tipli olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi vida dişli rekor hortum sıkıcılı olacaktır.

 

Kablin İç Dişli Te 50x3/4’’x50 mm 16 Atü;

Malzeme plastik polietilen olacaktır.
Malzeme çapı 50x3/4’’x50 mm olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı stili baskılı manşonlu sıkıştırmalı döner somun tipli olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi vida dişli rekor hortum sıkıcılı olacaktır.

 

Pislik Tutucu 2 1/2'' 16 Atü;

Malzeme prinç olacaktır.
Malzeme çapı 2 1/2'’ olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.

 

 

Nipel (Galvaniz) 2 1/2'' 16 Atü;

Malzeme galvanizli olacaktır.
Malzeme çapı 2 1/2'’ olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.

 

Nipel (Galvaniz) 1 1/2'' 16 Atü;

Malzeme galvanizli olacaktır.
Malzeme çapı 1 1/2'’ olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.

 

NİPEL (Galvaniz) 1 1/4'' 16 Atü;

Malzeme galvanizli olacaktır.
Malzeme çapı 1 1/4'’ olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.

 

Dirsek (Galvaniz) 2 1/2'' 16 Atü;

Malzeme galvanizli olacaktır.
Malzeme çapı 2 1/2'’ olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi içi vidalı tipli olacaktır.

 

Dalgıç Pompa 1.1 Hp Gücünde, 220 V;

Malzeme 1,1 Hp gücünde, çalışma enerjisi 220 V olacaktır.
Malzeme tekno polimer gövdeli olacaktır.
Malzeme çarkı paslanmaz çelik olacaktır.
Malzeme mili paslanmaz çelik olacaktır.
Malzeme flotalli olacaktır.
Malzeme termik korumalı olacaktır.
Malzeme maksimum basınç yükseliği 11,5 m olacaktır.
Malzeme maksimum debisi 17 m3/h olacaktır.
Malzeme basma ölçüsü 1 1/4'' olacaktır.

2.20.10.Malzeme motor gömleği paslanmaz çelik olacaktır.

2.20.11.Malzeme elektrik kablosu HO7RN-F uzunluğu en az 9 m olacaktır.

2.20.12.Malzeme 1 mm su emişi yapabilecektir.

2.20.13.Malzeme filtresi paslanmaz çelik olacaktır.

 

Redüksiyon (Galvaniz) 2'' - 1 1/2'' 16 Atü;

Malzeme galvanizli olacaktır.
Malzeme bir uç çapı 2'’, diğer ucu 1 1/2'’  olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi içi ve dışı vidalı tipli olacaktır.

 

Redüksiyon (Galvaniz) 2'' - 1 1/4'' 16 Atü;

Malzeme galvanizli olacaktır.
Malzeme bir uç çapı 2'’, diğer ucu 1 1/4'’  olacaktır.
Malzeme en az 16 atülük basınca dayanıklı olacaktır.
Malzeme bağlantı tipi içi ve dışı vidalı tipli olacaktır.

 

     NUMUNE ALMA

3.1.      Numune alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

     KONTROL VE MUAYENE M4ETOTLARI

4.1.      MSY — 331-1/(C) TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi ’ne göre yapılacaktır.

4.2.      Muayene için her türlü araç, malzeme ve personel Yüklenici Firma tarafından sağlanacaktır.

4.3.      Muayene masraflarının tamamı yüklenici firmaya aittir.

4.4.      Muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan Yüklenici Firma sorumludur.

4.5.      Bu şartnamede belirtilen tüm malzemeler teknik üye tarafından % 100 göz muayenesine tabi tutulacaktır.  

 

     AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

     Piyasa teamülü ile satılan malzemeler ambalajlı olarak teslim edilecektir.
     Ambalajlı malzemeler üzerinde, imalatçı firmanın adı, elemana ait tüm teknik bilgiler standart veya simgesi okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.
     Malzemelerin tümünün kalite belgeleri mevcut olacaktır.

 

     GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI

     İhale konusu malzemeler ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketici korunması öngörülen asgari garanti süresi 1 yıldan az ise teknik şartnamede yazılı 1 yıllık süre uygulanacaktır. Garanti süresi 1 yıldan fazla ise kanunda öngörülen ve/ veya firmaca verilen süre uygulanacaktır.
Satın alınacak malzemelerin tamamı fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.

Teknik şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 30  (Otuz) takvim günü içinde idarece belirlenecek yere defaten teslim edilecektir.
Teknik şartnameye uygun olarak malzemeler alınacaktır.
Satın alınacak mal/malzemelerin elverişli kısımları için kısmi kabul yapılacaktır.

 

     İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1.      Firma katalog bilgileri.

     

     REFERANSLAR

     Yoktur.

 

Bu şartname 22 (Yirmiiki) kalem malzeme muhteviyatını kapsar ve bu madde dâhil 8 maddeden ibaret olup, 14 Temmuz 2016 tarihinde hazırlanmıştır.

                                        

                                                                         

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903124175190

c.Fax Numarası: +903124183226

d.Elektronik Posta adresi: