İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele
  1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. Mal Alımı

Mal Alımı

İhale No 218157
Sektör Muhtelif Ürünler
İdare ANKARA KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 23 Kasım 2012
İhale Tarihi 28 Kasım 2012 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :    MAL ALIMI
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
ADRESİ:    BAKANLIKLAR / ANKARA
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +903124175190 - +903124259733
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    ihale@kho.edu.tr
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    SU NUMUNE ŞİŞESİ STERİL 250 CC ALIMI
MİKTARI:    1,400    adet
MALIN TESLİM YERİ:    KHO.LOJ.DES.K.LIĞI TAŞINIR (TÜKETİLEBİLİR) MAL SAYMANLIĞI
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 7 (YEDİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
İhalenin YAPILACAĞI YER:    KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA
İhalenin TARİH VE SAATİ:    28/11/2012-10:00

ALIMI YAPILACAK MALZEME LİSTESİ

S.No Stok Numarası Cinsi Miktarı Ölçü Birimi

1 6530KK0360424 SU NUMUNE KABI STERİL 250 CC 1.400 AD.

NOT:

1.Doğrudan Temin Alım Usulü ile alıma teklif vermek isteyen istekli adayları teklif mektubu örneğini Kara Harp Okulu İhale Komisyon Başkanlığından alacaktır.
2. İstekliler tekliflerini 28 KASIM 2012 Saat:10:00'a kadar Kapalı Zarf İçerisinde Kara Harp Okulu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULÜNE AİT 1.400 ADET SU NUMUNE ŞİŞESİ STERİL (250 CC) SÖZLEŞMESİ

Götürü Bedel Mal Alımı Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................
(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1. İdarenin adresi Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/ANKARA olup,
Tel no : 417 51 90/2421
Faks no :
Elektronik posta adresi (varsa): --
2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi : ........................................................................
................................... olup,

Tel No :
Cep Tlf.No :
Faks No :
Elektronik Posta Adresi (varsa) :
Vergi Numarası :
Vergi Dairesi :
BANKA ADI VE ŞUBESİ :
İBAN No :

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
İş Tanımı
Madde 3- K.H.O.K.lığının ihtiyacı olan 1.400 Adet Su Numune Şişesi Steril (250 CC)’in ihale dokümanı ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir. Mal ile ilgili aranacak özellikler ve diğer ayrıntılar sözleşmede diğer hususlar bölümünde belirtildiği gibidir.

Madde 4- Teminata İlişkin Hükümler

4.1. Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak İhale Komisyon Bşk.lığına sunacaktır.
4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın bu iş için yatırılan teminatı hazineye irad kaydedilerek sözleşme fesih edilecektir.
4.3. İşin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği idarece tespit edildikten sonra (kat’i kabul yapıldıktan sonra), bu iş için yatırılan teminat yükleniciye iade edilecektir.
4.4. Teminat mektubunun süresi en az 90 (DOKSAN) gün olacaktır. Bir yıllık garanti taahhütnamesi yüklenici tarafından ilgili Saymanlığa teslim edilecektir.
Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 5- Götürü Bedel Mal Alımı Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli ................................................................................................................................’dir.

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 6- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 7- Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Ancak ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi idarece yükleniciye ödenir.
Sözleşmenin Ekleri
Madde 8-
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
Sözleşmenin Süresi
Madde 9- Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

Madde 10-
10.1.İşin yapılma yeri: Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya/ANKARA

10.2. Malın teslim yeri ve işe başlama tarihi: Mal sözleşmenin yüklenici tarafından imzalanmasını takip eden günden itibaren 7 (yedi) takvim günü içerisinde Loj.Ds.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) Mal Say.lığına teslim edilecektir. Şayet son teslim günü tatil gününe rastlarsa; tatil gününün bitimini takip eden ilk iş günü malların teslim edileceği son gün olacaktır. (Ancak sözleşmenin imzalanmasının gecikmesi halinde teslim süresi cezalı süre dahil hiçbir şekilde 07 Aralık 2012 (dahil) tarihini geçmeyecektir.)

Teslim tarihi (cezalı süre dahil) yıl sonu geldiğinden Maliye Bakanlığınca ödeme emirleri durduruluncaya kadar olan süreyi hiçbir şekilde geçmeyecek, geçmesi halinde sözleşme kendiliğinden fesih olacak, teminat irat kaydedilecektir.

Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 11-

11.1. Sözleşmenin bedeli malın teslimi müteakip usulüne uygun belgelere istinaden 03-2-6-01 ekonomik kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde 2012 yılı ödeneklerinden
KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ve bu sözleşmenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde Türk Parası olarak ödenecektir.

11.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Gecikme Cezası

Madde 12-

12.1. İdare tarafından sözleşmenin 13 ncü maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her iş günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %0,5(Binde beş) oranında Gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme süresi 3 (üç) takvim günüdür. Teslimatın
3 (üç) takvim gününü geçmesi durumunda (Son takvim gününün tatil gününe rastlaması hariç) sözleşme fesh edilecektir. Son teslim günü tatil gününe rastlarsa; tatil gününün bitimini takip eden ilk iş günü malların teslim edileceği son gün olacaktır. Ancak gecikme cezası geç getirilen günlerin toplamı kadar yükleniciden tahsil edilecektir.

12.2. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 13-

Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Madde 14-
14.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

14.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

Madde 15- İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Madde 16- Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde bu sözleşmenin diğer hususlar bölümünde belirtilen niteliklere uygun olmayan, kusurlu mal getirmesi veya taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilecektir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17- Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 18- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Diğer Hususlar
Madde 19-
19.1. 1.400 Adet Su Numune Şişesi Steril 250 CC)’in muayenesi aşağıda belirtilen teknik özelliklerine göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

19.1.1. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.

19.2. Bu muayene neticesinde yüklenicinin getirdiği mal red olursa; yüklenici teslim süresi içerisinde redde karşılık sadece bir kez mal getirme serbestisine sahiptir. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca muayene neticesi tutanak altına alınacaktır.

19.3. Getirilen malların garanti süresi; malların kati kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır. Garanti süresi içerisinde evsafını yitiren mallar; aynı koşul ve şartlarda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

20. Kodlandırma Hükmü:

20.1. Yüklenici, Milli Savunma Bakanlığı’na herhangi bir mali, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemeyi tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Milli Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB’nin isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür.

20.2. Yüklenici, alt yüklenicilerinden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB’ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu hususa kendi alt yüklenici/terarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği taktirde bu sözleşmeler TMKB’ye ibraz edilir.

20.3. Yüklenici, sözleşme süreci boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dahilinde malzeme üzerinde yapılan değişikliklerinde (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür.

20.4. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır.

20.5. Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırılması yerine, üretici tarafından “Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesi”nde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür.

20.6. Yüklenicinin, kesin kabul muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemi’ne dahil olup, TMKB’ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir.

20.7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, MSY:310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi’nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

20.8. İdare tarafından tedarik edilecek mal/mallara ilişkin bir stok numarası belirlenmiş ise bu madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 21- Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve yüklenici ) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 21 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .........../.........../2012 tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. İstenildiği takdirde yükleniciye fotokopi verilebilecektir.

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)