İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Mal Alımı

İhale No 1212590
Sektör Konfeksiyon, Tekstil, İş Güvenliği Malzeme ve Ekipmanları
İdare ANKARA KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 17 Kasım 2016
İhale Tarihi 21 Kasım 2016 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İşin Adı : MAL ALIMI
İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN
         
İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
Adres : BAKANLIKLAR / ANKARA
Telefon : +903124175190
Faks : +903124183226
Elektronik Posta Adresi :
         
Malın Niteliği ve Türü : MALZEME ALIMI
Malın Miktarı : 12 KALEM
Mal Teslim Yeri : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
Mal Teslim Tarihi: TAAHHÜT KONUSU MALLAR, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 10 (ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TAŞ.(TÜK.)-692 MAL SAYMANLIĞINA DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
İhale Yeri : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
İhale Tarihi : 21.11.2016 10:00:31

 

İhale İlanı Metni 

DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULÜ İLE ALIMA TEKLİF VERMEK İSTEYEN İSTEKLİ ADAYLARI TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNİ KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALACAKTIR.

İSTEKLİLER  TEKLİFLERİNİ 21 KASIM 2016 SAAT 10:00'A KADAR KAPALI ZARF İÇERİSİNDE KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA/KİRAZLIDERE TESLİM EDECEKLERDİR.    

ALIM ESAS NUMUNESİ TUTULMUŞTUR. ALIM ESAS NUMUNESİ KARA HARP OKULU EK ÇALIŞMA BİNASI LOJİSTİK ŞUBE TEDARİK KISMI (KİRAZLIDERE/ANKARA) ADRESİNDE GÖRÜLEBİLECEKTİR.

 

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ
     
 
S.
NU. STOK NU MALZEMENİN CİNSİ ÖLÇÜ
BİRİMİ MİKTARI
1 - FLAMA, TELALI TEK YILDIZ ADET 1
2 - BAYRAK TÜRK (200X300 CM.) ADET 24
3 - BAYRAK TÜRK (70X105 CM.) ADET 30
4 - BAYRAK TÜRK (100X150 CM.) ADET 40
5 - ATATÜRK POSTERİ (600X900 CM.) MAREŞAL KIYAFETLİ ADET 1
6 - ATATÜRK POSTERİ (600X900 CM.) TAKIM ELBİSELİ ADET 1
7 - PASPAS, ISLAK ZEMİN (KIRMIZI) PROTOKOL METRE 204
8 - KAYDIRMAZ BANT (SİYAH) METRE 1400
9 - FORS, ARAÇ ADET 2
10 - FLAMA, BÖLÜK  ADET 10
11 - FLAMA, ALAY  ADET 2
12 - DİREK, FLAMA  ADET 11
         
1. FLAMA, TELALI TEK YILDIZ    
  a. Flama 100X150 cm ebadında, dikdörtgen, flama takma aralığı 3,5 cm. olacaktır.       
  b. Flama kırmızı zemin üzerine beyaz tek yıldız olacaktır.    
  c. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.    
2. BAYRAK TÜRK (200X300 CM.)    
  a. 200X300 cm ebadında olacaktır.       
  b.Türk Bayrağı Kanununa uygun standartlarda olacaktır.      
3. BAYRAK TÜRK (70X105 CM.)    
  a. 70X105 cm ebadında olacaktır.       
  b.Türk Bayrağı Kanununa uygun standartlarda olacaktır.      
4. BAYRAK TÜRK (100X150 CM.)    
  a. 100X150 cm ebadında olacaktır.       
  b.Türk Bayrağı Kanununa uygun standartlarda olacaktır.      
5. ATATÜRK POSTERİ (600X900 CM.) MAREŞAL KIYAFETLİ      
  a. 600X900 cm ebadında olacaktır.       
  b. Kumaş Avrupa Branda olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.    
  c.Poster üzerinde idarenin belirlediği  resim olacaktır.    
6. ATATÜRK POSTERİ (600X900 CM.) TAKIM ELBİSELİ      
  a. 600X900 cm ebadında olacaktır.       
  b. Kumaş Avrupa Branda olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.    
  c.Poster üzerinde idarenin belirlediği  resim olacaktır.    
7. PASPAS, ISLAK ZEMİN (KIRMIZI) PROTOKOL      
  a.Eni 120 cm. genişliğinde olacaktır      
  b.Kalınlığı 18 mm. olacaktır.    
  c. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.    
8. KAYDIRMAZ BANT (SİYAH)      
  a.Eni 5 cm. , Rulo boyu min.:10 m. İle max.:25 m. arası Olacaktır.      
  b. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.    
9. FORS, ARAÇ      
  a. Flama 30x30 ebadında, kare , flama takma aralığı 3,5 cm. olacaktır.    
  b. Flama ortalarında Loj.Des.K.lığı amblemi ve üst köşedelerde  KHO amblemi olacaktır.  
  c. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.    
10. FLAMA, BÖLÜK      
  a. Flama 70x50 ebadında, kırlangıç, flama takma aralığı 3,5 cm. olacaktır.  
  b. Flamalar, 6 Adet Piyade, 2 Adet İstihkam ve 2 Adet Ulaştırma Logolu ve renklerinde olacaktır.
  c. Üst köşelerde KHO amblemi olacaktır.    
  d. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.    
11. FLAMA, ALAY      
  a. Flama 70x50 ebadında, dikdörtgen , flama takma aralığı 3,5 cm. olacaktır.    
  b. Flama ortalarında Lojistik Destek Komutanlığı sembolü olacaktır.    
  c. Üst köşelerde KHO amblemi olacaktır.    
  d. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.    
12. DİREK, FLAMA      
  a. Flama direği ahşap olacaktır.      
  b. Direkler vernikli olacaktır.Renk açık meşe olacaktır.    
  c. Direk boyu üst damla veya alem dahil 245 cm.olacaktır.    
  ç. Flama direği üzerine takılan damla ve alem, pirinç döküm olacaktır.    
  d. Flama direğinin çapı 3 cm. olacaktır.    
  e. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.    
         
  Yukarıda belirtilen ölçülerde +/- %10 tolerans uygulanabilecektir.

 

12 KALEM MUHTELİF MALZEME ALIMI
DOĞRUDAN TEMİN İLE MAL ALIM SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı ile diğer tarafta …………………………………………………. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

 2.1. İdarenin   

a) Adı: Kara Harp Okulu Komutanlığı

b)  Adresi : Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası : 0312 417 51 90 / 2425-2421

ç)  Faks numarası    : 0 312 417 51 99

d) Elektronik posta adresi (varsa): Elektronik  posta  yoluyla  bildirim öngörülmemiştir.

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………

b) T.C. Kimlik No: ……………………………….

c) Vergi Kimlik No: …………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………..

d) Telefon numarası:………………………….

e) Bildirime esas faks numarası:…………………………

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………

g) Banka Şubesi………..

ğ) İBAN Numarası….………..

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Dili

 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

 Madde 4- Tanımlar

      Bu Sözleşmenin uygulanmasında; yürürlükteki İhale Mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.

 Madde 5- Sözleşmenin Konusu

 5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktar ve özellikleri düzenlenen “12 Kalem Muhtelif Malzeme” alımı ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 

 5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malın miktarı:

 CİNSİ

 ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

1

FLAMA, TELALI TEK YILDIZ

ADET

1

2

BAYRAK TÜRK (200X300 CM.)

ADET

24

3

BAYRAK TÜRK (70X105 CM.)

ADET

30

4

BAYRAK TÜRK (100X150 CM.)

ADET

40

5

ATATÜRK POSTERİ (600X900 CM.) MAREŞAL KIYAFETLİ

ADET

1

6

ATATÜRK POSTERİ (600X900 CM.) TAKIM ELBİSELİ

ADET

1

7

PASPAS, ISLAK ZEMİN (KIRMIZI) PROTOKOL

METRE

204

8

KAYDIRMAZ BANT (SİYAH)

METRE

1400

9

FORS, ARAÇ

ADET

2

10

FLAMA, BÖLÜK

ADET

10

11

FLAMA, ALAY

ADET

2

12

DİREK, FLAMA

ADET

11

 5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.2. Alım İle İlgili Diğer Bilgiler

5.2.1. 12 Kalem Muhtelif Malzemenin muayenesi 23.2 maddesinde belirtilen teknik özelliklerine göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

 

Alım esas numunesi tutulmuştur. Alım esas numunesi Kara Harp Okulu Ek Çalışma Binası Lojistik Şube Tedarik Kısmı (Kirazlıdere/Ankara) adresinde görülebilecektir.

 Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli  

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………………… (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

             Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.           
           Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

 7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

 7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

 7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), eğitim, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

7.3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz suretinin idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

 Madde 8- Sözleşmenin Süresi

 8.1.  Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 400 (dörtyüz) gündür.

 Madde 9- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

 9.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Çankaya/ANKARA

 9.2. İşe Başlama Tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

 9.3. Teslim Şekli:  

9.3.1. Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde Taş.(Tük.)-692 Mal Saymanlığına defaten teslim edilecektir.

 9.3.2. Taahhüt edilen malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 13’üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.

 9.4. Kodlandırma Hükümleri:

 Yüklenici MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosuna, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gerekli bilgi ve belgelerle birlikte müracaat edecek ve malzemenin kat’i kabul tarihine kadar kodlandırma işlemini tamamlayarak ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda MSY 310-8(A) MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

 Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler

 10.1. İstekliden, sözleşme bedelinin % 6 (yüzde altı)’sı oranında teminat alınacaktır.

 10.2. Bu işe ilişkin alınan teminat miktarı ; ...........................................................................  (rakam/yazı ile) olup ; süresi (mektup ise) ...../....../....... tarihine kadardır. (Teminat mektubunun süresi sözleşmenin süresinden en az 20 (yirmi) gün fazla olacaktır.) Süre uzatımı halinde mektubunun süresi de uzatılır.

 10.3. Teminat, taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini müteakip  (garanti süresi varsa yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı) yükleniciye iade edilir.

 Madde 11- Ödeme yeri ve şartları

 11.1. Ödeme yeri

11.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler; Malın kat’ı kabulünü müteakip ilgili mal saymanlığı (Tşn.(Tük.)-692 Mal Saymanlığı) tarafından; tanzim edilecek usulüne uygun belgelere (muayene raporu, taşınır mal işlem belgesi ve fatura) istinaden Kara Harp Okulu Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03.2.6.90 (Diğer Özel Malzeme Alımları) ekonomik bütçe kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinden Kara Harp Okulu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.

11.1.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını devir veya temlik edemez.

 11.2. Ödeme koşulları ve zamanı

11.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

11.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

11.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

 Madde 12- Gecikme Cezası

 12.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 Madde 13- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

 13.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

 Malın montaj veya teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

13.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
 Madde 14- Yüklenicinin Yükümlülükleri

 14.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri

14.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

14.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

14.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

14.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine  ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

 Madde 15- Malların Taşınması

 15.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

Madde 16- Ambalajlama

 Malzemeler varsa orijinal ambalajında olacaktır. Ambalaj ve malzeme üzerinde tanıtıcı bilgiler yazılı etiketler bulunacaktır.

 Madde 17 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

 17.1. Muayene şartları

17.1.1. Sözleşme kapsamındaki malzemelerin muayenesi sözleşme kapsamında belirtilen özelliklere göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

 17.1.2. Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümleri esas alınacaktır.

 17.1.3. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

 17.1.4. Muayene ve montaj esnasında gerekli olan her türlü alet, araç, gereç test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere )yükleniciye aittir.

 17.1.5. Muayene esnasında dizayn, tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

 17.1.6. Ambalajdan çıkan bozuk arızalı ve deformasyona uğramış tüm malzemenin sorumluluğu yüklenici firmaya aittir.

17.1.7. Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca mal numunesi tutulmayacaktır.

17.1.8.  Muayene sonucunda taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilecektir.

 17.2. İTİRAZ MUAYENELERİ:

17.2.1. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal/mallar üzerinden yapılır.

 17.2.2. Malın/malların fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde yüklenici veya kanuni vekili, muayene sonucunun tebliğini müteakip iki (2) iş günü içerisinde, mal saymanlığına yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir.

 Madde 18- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk

 Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

 Madde 19- Garanti ve Bakım, Onarım

 19.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydı ile kati kabulüne müteakip yüklenici tarafından teslim edilecek malların, garanti süresi en az 1 (bir) yıl olacaktır. Garanti süresince, arızalı malzeme kullanıcı birlikten, yüklenici tarafından teslim alınacak ve onanırımdan sonra kullanıcı birliğe yüklenici tarafından teslim edilecektir. Bu kapsamda yapılan her türlü taşıma, ulaşım vb. giderler ile hasarlar, idare tarafından farklı bir uygulama yazılı olarak yükleniciye bildirilmediği sürece yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

 19.2. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Arızalı malzemenin onarım süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Yüklenici onarım süresi içinde arızayı giderecek veya yerine aynı özelliklerde veya idarenin yazılı onayı ile daha üst özelliklerde yeni bir malzeme verecektir. Yüklenici, bu yükümlülüğünü onarım süresi içinde yerine getirememesi durumunda, söz konusu arızalı malzemenin birim fiyatının % 0,05 (onbinde beş) miktarı kadar cezayı, onarım süresini geçen her bir takvim günü için ödeyecek veya teminatından kesilecektir.

 19.3. Arızalı malzemenin onarımı yapılamadığı takdirde, yüklenici arızalı malzeme ile aynı özelliklerde veya idarenin yazılı onayı ile daha üst özelliklerde yeni bir malzemeyi kullanıcıya kalıcı olarak teslim edecektir.

 19.4. Garanti İle İlgili Diğer Hususlar:

 19.4.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği” esaslarına göre garanti belgesi düzenleme zorunluluğu olan malzemeler için garanti belgesi düzenlenecektir.

 19.4.2. Yüklenici, teslim edeceği mallara ilişkin sözleşme ekinde yer alan Garanti Taahhütnamesi örneğini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp malı teslim alan Mal Saymanlığına teslim edecektir.

19.4.3. Yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi düzenlenmesi durumunda düzenlenen taahhütname, Damga Vergisi Kanununa göre Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen yürürlükteki oranda Damga Vergisine tabi tutulacaktır. Damga Vergisi sözleşme bedeline dahil olup; yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemelerin muayene işlemlerinin sonucu “NİTELİKLERİNE UYGUN” çıktığı takdirde, yüklenici taşınır mal işlem belgesinin kesilebilmesi maksadıyla, fatura ile beraber Garanti Taahhütnamesi Belgesini ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisini yatıracak ve alındı makbuzunu ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. İlgili mal saymanlığı tarafından, fatura muayene raporları, Garanti Taahhütnamesi ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun fotokopisi taşınır mal işlem belgesine eklenecek ve ödeme makamına gönderilecektir.
 

Madde 20 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre belirlenen teslim süresi ve ihtarlı süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve yüklenicinin iznini almaya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek kati teminat hazineye gelir kaydedilir.

 Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü

 Bu sözleşmeye ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 Madde 22- Hüküm Bulunmayan Haller

 Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

 Madde 23- Diğer Hususlar

 23.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler:

 Teslim edilecek mallara ait tebligatlar Mal Saymanlığınca yapılacaktır. Teminat iradı, fesih onayı, teminat iadesi, uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler KHO Lojistik Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için sözleşme hükümlerine göre zamanında bildirilmesinden Mal Saymanlığı sorumludur.

 23.2. Teknik Özellikler;

 23.2.1.

1.

FLAMA, TELALI TEK YILDIZ

 a. Flama 100X150 cm ebadında, dikdörtgen, flama takma aralığı 3,5 cm. olacaktır.

 B. Flama kırmızı zemin üzerine beyaz tek yıldız olacaktır.

 c. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.

 2.

BAYRAK TÜRK (200X300 CM.)

 a. 200X300 cm ebadında olacaktır.

 B.Türk Bayrağı Kanununa uygun standartlarda olacaktır.

 3.

BAYRAK TÜRK (70X105 CM.)

 a. 70X105 cm ebadında olacaktır.

 b.Türk Bayrağı Kanununa uygun standartlarda olacaktır.

 4.

BAYRAK TÜRK (100X150 CM.)

 a. 100X150 cm ebadında olacaktır.

 b.Türk Bayrağı Kanununa uygun standartlarda olacaktır.

 5.

ATATÜRK POSTERİ (600X900 CM.) MAREŞAL KIYAFETLİ

 a. 600X900 cm ebadında olacaktır.

 b. Kumaş Avrupa Branda olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.

 c.Poster üzerinde idarenin belirlediği  resim olacaktır.

 6.

ATATÜRK POSTERİ (600X900 CM.) TAKIM ELBİSELİ

 a. 600X900 cm ebadında olacaktır.

 b. KUmaş Avrupa Branda olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.

 c.Poster üzerinde idarenin belirlediği  resim olacaktır.

 7.

PASPAS, ISLAK ZEMİN (KIRMIZI) PROTOKOL

 a.Eni 120 cm. genişliğinde olacaktır

 b.Kalınlığı 18 mm. olacaktır.

 c. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.

 8.

KAYDIRMAZ BANT (SİYAH)

 a.Eni 5 cm. , Rulo boyu min.:10 m. İle max.:25 m. arası Olacaktır.

 b. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.

 9.

FORS, ARAÇ

 a. Flama 30x30 ebadında, kare , flama takma aralığı 3,5 cm. olacaktır.

 b. Flama ortalarında Loj.Des.K.lığı amblemi ve üst köşedelerde  KHO amblemi olacaktır.

 c. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.

 10.

FLAMA, BÖLÜK

 a. Flama 70x50 ebadında, kırlangıç, flama takma aralığı 3,5 cm. olacaktır.

 b. Flamalar, 6 Adet Piyade, 2 Adet İstihkam ve 2 Adet Ulaştırma Logolu ve renklerinde olacaktır.

 c. Üst köşelerde KHO amblemi olacaktır.

 d. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.

 11.

FLAMA, ALAY

 a. Flama 70x50 ebadında, dikdörtgen , flama takma aralığı 3,5 cm. olacaktır.

 b. Flama ortalarında Lojistik Destek Komutanlığı sembolü olacaktır.

 c. Üst köşelerde KHO amblemi olacaktır.

 D. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.

  2.

DİREK, FLAMA

 a. Flama direği ahşap olacaktır.

 b. Direkler vernikli olacaktır.Renk açık meşe olacaktır.

 c. Direk boyu üst damla veya alem dahil 245 cm.olacaktır.

 ç. Flama direği üzerine takılan damla ve alem, pirinç döküm olacaktır.

 d. Flama direğinin çapı 3 cm. olacaktır.

 e. Asgari numune kalite ve özelliğinde olacaktır.

 Yukarıda belirtilen ölçülerde +/- %10 tolerans uygulanabilecektir.

 Made 24 – Yürürlük

 24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 Madde 25- Sözleşmenin imzalanması

 25.1. Bu sözleşme 25 (yirmibeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …..…..../…..……/2016 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

         
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)