Kitap Alımı

İşin Adı : MAL ALIMI

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : BAKANLIKLAR / ANKARA

Telefon : +903124175190

Faks : +903124183226

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü : KİTAP ALIMI

Malın Miktarı : 173 KALEM

Mal Teslim Yeri : SLH.KUV.BANDO OKLL.K.LIĞI YÜCETEPE/ANKARA

Mal Teslim Tarihi: TAAHHÜT KONUSU MALLAR, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 7 (YEDİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TAŞ.(DAY.)-692 MAL SAYMANLIĞINA VEYA SLH.KUV.BANDO OKLL.K.LIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR.

İhale Yeri : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

İhale Tarihi : 23.11.2016 10:00:41

İhale İlanı Metni 

DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULÜ İLE ALIMA TEKLİF VERMEK İSTEYEN İSTEKLİ ADAYLARI TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNİ KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALACAKTIR.

İSTEKLİLER  TEKLİFLERİNİ 23 KASIM 2016  SAAT 10:00'A KADAR KAPALI ZARF İÇERİSİNDE KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA/KİRAZLIDERE TESLİM EDECEKLERDİR.    

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULÜNE AİT(173 KALEM KİTAP ALIMI) MAL ALIM SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

 

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı  ile diğer tarafta …………………………………………………. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

 

2.1. İdarenin   

a) Adı: Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı

b)  Adresi : Yücetepe/ANKARA

c) Telefon numarası : 0.312.425 04 42(2412)

ç)  Faks numarası    : 0 312 425 97 46

d) Elektronik posta adresi (varsa): Elektronik  posta  yoluyla  bildirim öngörülmemiştir.

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………

b) T.C. Kimlik No: ……………………………….

c) Vergi Kimlik No: …………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………..

d) Telefon numarası:………………………….

e) Bildirime esas faks numarası:…………………………

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………

g) Banka Şubesi………..

ğ) İBAN Numarası….………..

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Dili

 

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4- Tanımlar

      Bu Sözleşmenin uygulanmasında; yürürlükteki İhale Mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.

 

Madde 5- Sözleşmenin Konusu

 

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktar ve özellikleri düzenlenen “173 Klm.Kitap “ alımı ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malın miktarı:

 

S.NU

KİTABIN ADI

YAZARI

YAYIN EVİ

MİKTARI

D/B

1.

Arı Kovanına Çomak Sokan Kız

Stieg Larsson

Pegasus

3

ADET

2.

Örümcek Ağındaki Kız

Davit Lagercrantz

Pegasus

3

ADET

3.

Kefaret

Simon Toyner

Nemesis

3

ADET

4.

Kardan Adam

Jo Nesbo

Doğan

3

ADET

5.

Gece Yarısından Sonra

Tess Gerritsen

Martı

3

ADET

6.

Karanlığın Ayak İzleri

Tess Gerritsen

Martı

3

ADET

7.

Buz Kapanı

Glean Made

Kırmızı Kedi

3

ADET

8.

Elveda Güzel Vatanım

Ahmet Ümit

Everest

3

ADET

9.

Sultanı Öldürmek

Ahmet Ümit

Everest

3

ADET

10.

Sherlock Holmes:Kuşku

Sir Arthur Conan Doyle

Tutku

3

ADET

11.

Sherlock Holmes:Panik

Sir Arthur Conan Doyle

Tutku

3

ADET

12.

Psikopat

Keith Ablow

Pegasus

3

ADET

13.

Karanlığın Sol Eli

Ursula
 K.Le Guin

Ayrıntı

3

ADET

14.

Solaris

Stanislaw Lem

İletişim

3

ADET

15.

Marslı

Andy Weir

İthaki

3

ADET

16.

Telepati 1:Telepati

Leonardo Patrignani

Pegasus

3

ADET

17.

Telepati 2:Hafıza

Leonardo Patrignani

Pegasus

3

ADET

18.

Telepati 3:Ütopya

Leonardo Patrignani

Pegasus

3

ADET

19.

Metro 2033

 Dmitry Glukhovsky

Panama

3

ADET

20.

Metro 2034

Dmitry Glukhovsky

Panama

3

ADET

21.

Kılıçların Fırtınası Kısım 1

George R. R. Martin

Epsilon

3

ADET

22.

Kılıçların Fırtınası Kısım 2

George R. R. Martin

Epsilon

3

ADET

23.

Kralların Çarpışması Kısım 1

George R. R. Martin

Epsilon

3

ADET

24.

Kralların Çarpışması Kısım 2

George R. R. Martin

Epsilon

3

ADET

25.

Ejderhaların Dansı Kısım 1

George R. R. Martin

Epsilon

3

ADET

26.

Ejderhaların Dansı Kısım 2

George R. R. Martin

Epsilon

3

ADET

27.

Oğuz Kağan - Diriliş

 Lokman Aydoğan

Bilge Kültür Sanat

3

ADET

28.

Kızıl Elma

Cengiz Aytmatov

Elips

3

ADET

29.

Genç Werther'in Acıları

Goethe

Truva

3

ADET

30.

Aylak Adam

Yusuf Atılgan

Yapı Kredi

3

ADET

31.

Karalama Defteri - Ararken

Nurullah Ataç

Yapı Kredi

3

ADET

32.

Benim Gibi Biri

Cengiz Dağcı

Ötüken

3

ADET

33.

Rahmet Yolları Kesti

Kemal Tahir

İthaki

3

ADET

34.

Yılanların Öcü

Fakir Baykurt

Literatür

3

ADET

35.

O Sarışın Kurt

Attila İlhan

İş Bankası

3

ADET

36.

Suskunlar

İhsan Oktay Anar

İletişim

3

ADET

37.

Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar

İletişim

3

ADET

38.

Memleketimden İnsan Manzaraları - Şiirler 5

Nazım Hikmet

Yapı Kredi

3

ADET

39.

Henüz Vakit Varken Gülüm

Nazım Hikmet

Yapı Kredi

3

ADET

40.

Ütopya

Thomas More

Alfa

3

ADET

41.

Emile - Bir Çocuk Büyüyor

Jean-Jacques Rousseau

Selis

3

ADET

42.

Pembe ve Yusuf

Canan Tan

Doğan

3

ADET

43.

Türkçe Sözlü Hafif Mizah

Vedat Özdemiroğlu

İletişim

3

ADET

44.

Felatun Bey ile Rakım Efendi

Ahmet Mithat Efendi

Panama

3

ADET

45.

Bilmediğinizi Bilmediğiniz 100 Temel Şey

John D. Barrow

Pegasus

3

ADET

46.

Yaratıcı Beyin - Dehanın Nörobilimi

Nancy C. Andreasen

Akılçelen Kitaplar

3

ADET

47.

Büyük Tasarım

 Stephen Hawking

Doğan

3

ADET

48.

Atatürk Bilim ve Üniversite

Metin Özata

Tübitak Yayınları

3

ADET

49.

Hayatımızı Değiştiren İcatlar ve Keşifler

Batuhan Damla

3 Adam

3

ADET

50.

Kısa Dünya Tarihi

Michael Cook

Say

3

ADET

51.

Sarı Paşam - Mustafa Kemal,İttihatçılar ve 2. Abdülhamit Sultan,Örgüt ve İhtilal

Sinan Meydan

İnkılap Kitapevi

3

ADET

52.

Devlet-i Aliyye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1

Halil İnalcık

İş Bankası

3

ADET

53.

Devlet-i Aliyye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 2

Halil İnalcık

İş Bankası

3

ADET

54.

Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası

Halil İnalcık

Kırmızı

3

ADET

55.

Batılılaşma Yolunda

İlber Ortaylı

İnkılap Kitapevi

3

ADET

56.

Savaş Sanatı

 Sun Zi

Bilge Kültür Sanat

3

ADET

57.

Yalnızlık Paylaşılmaz

Özdemir Asaf

Yapı Kredi

3

ADET

58.

Yalancılar ve Sahtekarlar Ansiklopedisi

Roelf Bolt

Domingo Yayınevi

3

ADET

59.

Osmanlı'ya Bakmak

İlber Ortaylı

İnkılap Kitapevi

3

ADET

60.

Sen Aydınlatırsın Geceyi

William Shakespeare

Sözcükler

3

ADET

61.

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

Arif Nihat Asya

Ötüken

3

ADET

62.

Sonrası Kalır 1

Edip Cansever

Yapı Kredi

3

ADET

63.

Sonrası Kalır

Edip Cansever

Yapı Kredi

3

ADET

64.

Göğe Bakma Durağı

Turgut Uyar

Yapı Kredi

3

ADET

65.

Şiir Denizi 1

Ümit Yaşar Oğuzcan

Everest

3

ADET

66.

Şiir Denizi 2

Ümit Yaşar Oğuzcan

Everest

3

ADET

67.

Gün Doğmadan

Sezai Karakoç

Diriliş

3

ADET

68.

Han Duvarları

Faruk Nafiz Çamlıbel

Yapı Kredi

3

ADET

69.

Satranç

Stefan Zweig

Can

3

ADET

70.

Budalalar Okulu

 Saşa Sokolov

İthaki

3

ADET

71.

Dostlarla Mektuplaşmalar

Stefan Zweig

Tekin

3

ADET

72.

Günaydın Funda

Ilgın Olut

Doğan

3

ADET

73.

Tutunamayanlar - Bütün Eserleri - 1

Oğuz Atay

İletişim

3

ADET

74.

Bozkurtlar

Hüseyin Nihal Atsız

Ötüken

3

ADET

75.

Deli Kurt

Hüseyin Nihal Atsız

Ötüken

3

ADET

76.

Romantika

Turgut Özakman

Bilgi Yayınevi

3

ADET

77.

Bree Tanner'ın İkinci Hayatı

Stephenie Meyer

Epsilon

3

ADET

78.

Gregor ve Zaman Kehaneti - Yeraltı Günlükleri Serisi 5.Kitap

Suzanne Collins

Pegasus

3

ADET

79.

Metal Yorgunluğu - Seçme Öyküler

Turgut  Uyar

Yapı Kredi

3

ADET

80.

Türkiye Rock Tarihi - 1

Güven Erkin Erkal

Esen Kitap

3

ADET

81.

25 Yıla 25 Besteci

Kolektif

Pan Yayıncılık

3

ADET

82.

Müzikte Alımlama (Cd'li)

 Mehmet Nemutlu

Pan Yayıncılık

3

ADET

83.

Müziğin Kehaneti

Dinçer Yıldız

Sun Yayınevi

3

ADET

84.

Salsa ve Latin Caz

Isabelle Leymarie

Dost

3

ADET

85.

Müzik Felsefesi

 Aaron Ridley

Dost

3

ADET

86.

Batı Müziğinin Kısa Tarihi

Paul Griffiths

İş Bankası

3

ADET

87.

Polifonik Koro İçin 10 Parça

Adnan Atalay

Müzik Eğitimi Yayınları

3

ADET

88.

Şan İçin Temel Bilgiler ve Ses Egzersizleri

Asena Gözen Baltacıoğlu

Müzik Eğitimi Yayınları

3

ADET

89.

Şan İçin Piyano Eşlikli  Türküler

Muhammet Koç

Müzik Eğitimi Yayınları

3

ADET

90.

Lontano

 Jean-Christophe Grange

Doğan

3

ADET

91.

Kelepçe

Canan Tan

Doğan

3

ADET

92.

Fransız Teğmenin Kadını

 John Fowles

Ayrıntı

3

ADET

93.

Tutsak Güneş

Ayşe Kulin

Everest

3

ADET

94.

Çile

Necip Fazıl Kısakürek

Büyük Doğu

3

ADET

95.

Sevgili Arsız Ölüm

Latife Tekin

İletişim

3

ADET

96.

Tehlikeli Oyunlar

Oğuz Atay

İletişim

3

ADET

97.

Göl Saatleri

Ahmet Haşim

Yapı Kredi

3

ADET

98.

Piyale

Ahmet Haşim

Yapı Kredi

3

ADET

99.

Sevginin Gücü

Cengiz Erşahin

Tutku

3

ADET

100.

Korkma Ben Varım

Murat Menteş

İletişim

3

ADET

101.

Sabah Uykum

 Ahmet Batman

Destek

3

ADET

102.

Bana İkimizi Anlat

Ahmet Batman

Destek

3

ADET

103.

Alacakaranlıkta Bir Öykü

Stefan Zweig

Ayrıntı

3

ADET

104.

Kabuslar Pazarı

Stephen King

Altın Kitaplar

3

ADET

105.

İçimizdeki Şeytan

 Sabahattin Ali

Yapı Kredi

3

ADET

106.

Anayurt Oteli

Yusuf Atılgan

Yapı Kredi

3

ADET

107.

Casus

Paulo Coelho

Can

3

ADET

108.

Strateji

Osman Pamukoğlu

İletişim

3

ADET

109.

O Topraklar Bizimdi

 Cengiz Dağcı

Ötüken

3

ADET

110.

Melekler ve Şeytanlar

Dan Brown

Altın Kitaplar

3

ADET

111.

Hava Parası

Memduh Şevket Esendal

Bilgi Yayınevi

3

ADET

112.

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği

Milan Kundera

Can

3

ADET

113.

Mahur Beste

Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergah

3

ADET

114.

Sahnenin Dışındakiler

Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergah

3

ADET

115.

Prens

Niccolo Machiavelli

Alfa

3

ADET

116.

Sırça Köşk

Sabahattin Ali

Yapı Kredi

3

ADET

117.

Değirmen

Sabahattin Ali

Yapı Kredi

3

ADET

118.

Drina Köprüsü

Ivo Andriç

İletişim

3

ADET

119.

Yağmurda Aşk

Necib Mahfuz

Kırmızı Kedi

3

ADET

120.

Venedik Aşıkları

Michel Zevaco

İmge Kitapevi

3

ADET

121.

Sıfır Sayı

Umberto Eco

Doğan

3

ADET

122.

Ölümlü Nesneler

Jose Saramago

Kırmızı Kedi

3

ADET

123.

Orta Zekalılar Cenneti

 Zülfü Livaneli

Doğan

3

ADET

124.

Kendi Gecesinde

İnci Aral

Kırmızı Kedi

3

ADET

125.

İzlanda Balıkçısı

Pierre Loti

Oda Yayınları

3

ADET

126.

Menderes Irmağın Gölgesi

Üstün Dökmen

Remzi

3

ADET

127.

Handan

Ayşe Kulin

Everest

3

ADET

128.

Enver

 Murat Bardakçı

İş Bankası

3

ADET

129.

Deniz Feneri

Virginia Woolf

İletişim

3

ADET

130.

Dört İstanbul

Radi Dikici

Remzi

3

ADET

131.

Kan Revan İçinde

Roy Porter

Metis

3

ADET

132.

Enerjinin İktidarı

Necdet Pamir

Hayykitap

3

ADET

133.

Kusursuzluk Çabası ve Yetersizlik Duygusu

Kolektif

Say Yayınları

3

ADET

134.

Nar Çiçekleri

Sandy Tolan

Pegasus

3

ADET

135.

Harita Metod Defteri

Murathan Mungan

Metis

3

ADET

136.

Hayal Kahramanları

 Sunay Akın

İş Bankası

3

ADET

137.

Kabuğunu Kıran İnci

 Nadia Hashimi

Lemur

3

ADET

138.

İnsan Neden Hasta Olur?

 Darian Leader

Doğan Novus

3

ADET

139.

İyi Baba

Noah Hawley

Pegasus

3

ADET

140.

Gıda Krizi

Abdullah Aysu

Metis

3

ADET

141.

Kim Bulduysa Onundur

Stephen King

Altın Kitaplar

3

ADET

142.

Boğulmamak İçin

George Orwell

Can

3

ADET

143.

Eski Zamanlar Eski İnsanlar

Yavuz Selim Karakışla

Doğan

3

ADET

144.

Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları

Ransom Riggs

İthaki

3

ADET

145.

Korku

Stefan Zweig

İş Bankası

3

ADET

146.

Güncel Örneklerle Mikro-Ekonomi

Mahfi Eğilmez

Remzi

3

ADET

147.

Konfüçyüs ve Liderlik

John Adair

 Babıali Kültür

3

ADET

148.

Büyük Tarih: Büyük Patlamadan Bugüne

Cynthia Stokes Brown

Aylak Kitap

3

ADET

149.

Halkların Dünya Tarihi

Chris Harman

Yordam Kitap

3

ADET

150.

Gölgede ve Güneşte Futbol

Eduardo Galeano

Can

3

ADET

151.

Kayıp Zamanın İzinde-Albertine Kayıp

 Marcel Proust

Yapı Kredi

3

ADET

152.

Kayıp Zamanın İzinde Mahpus

Marcel Proust

Yapı Kredi

3

ADET

153.

Kayıp Zamanın İzinde-Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde

Marcel Proust

Yapı Kredi

3

ADET

154.

Kayıp Zamanın İzinde -Yakalanan Zaman

Marcel Proust

Yapı Kredi

3

ADET

155.

Kayıp Zamanın İzinde-Sodom ve Gomorra

Marcel Proust

Yapı Kredi

3

ADET

156.

Kayıp Zamanın Tarafı-Swann'ların Tarafı

Marcel Proust

Yapı Kredi

3

ADET

157.

Yol Ayrımı

Kemal Tahir

İthaki

3

ADET

158.

Esir Şehrin Mahpusu

Kemal Tahir

İthaki

3

ADET

159.

Ana Ben Ölmedim

Cemalettin Taşkıran

İş Bankası

3

ADET

160.

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet

Halil İnalcık

İş Bankası

3

ADET

161.

Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü

Murat Bardakçı

İş Bankası

3

ADET

162.

Rönesans Avrupası

Halil İnalcık

İş Bankası

3

ADET

163.

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Robert Mantran

İş Bankası

3

ADET

164.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Seferberliği

 Mehmet Beşikçi

İş Bankası

3

ADET

165.

İmparatorlukların Çöküşü - Osmanlı-Rus Çatışması 1908-1918

Michael A. Reynolds

İş Bankası

3

ADET

166.

Büyük Hezimet - Balkan Harpleri'nde Osmanlı Ordusu

Edward J. Erickson

İş Bankası

3

ADET

167.

Kadı ve Günlüğü - Sadreddinzade Telhisi Mustafa Efendi Günlüğü

Selim Karahasanoğlu

İş Bankası

3

ADET

168.

Osmanlı Düşünce Dünyası ve Tarih Yazımı

İlber Ortaylı

İş Bankası

3

ADET

169.

Batı Rumeli'yi Nasıl Kaybettik

 Fevzi Çakmak

İş Bankası

3

ADET

170.

Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşın'da Osmanlı Ordusu

 Edward J. Erickson

İş Bankası

3

ADET

171.

İstanbul'da İşgal Yılları

 İ.Hakkı Sunata

İş Bankası

3

ADET

172.

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler

 Afet İnan

İş Bankası

3

ADET

173.

Arapların Gözünden Haçlı Seferleri

Amin Maalouf

Yapı Kredi

3

ADET

 

 

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.2. Alım İle İlgili Diğer Bilgiler

5.2.1. Alımı yapılan kitapların muayenesi yukarıda belirtilen yazar ve kitapevleri dikkate alınarak Slh.Kuv.Bondo Okll.K.lığı  Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

 

 

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli  

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………………… (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

 

            Alınan malların bedellerinin ödenmesinde, KHO K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığının ihaleye ilişkin kararında belirtilen birim fiyatlar esas alınır.        
           

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

 

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

 

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

 

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), eğitim, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

7.3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz suretinin idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Madde 8- Sözleşmenin Süresi

 

8.1.  SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30(OTUZ) GÜNDÜR.

 

Madde 9- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

 

9.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri

SLH.KUV.BANDO OKLL.K.LIĞI YÜCETEPE/ANKARA

 

9.2. İşe Başlama Tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

 

9.3. Teslim Şekli:  

9.3.1. TAAHHÜT KONUSU MALLAR, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 7 (YEDİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TAŞ.(DAY.)-692 MAL SAYMANLIĞINA VEYA SLH.KUV.BANDO OKLL.K.LIĞINA  TESLİM EDİLECEKTİR.

 

9.3.2. Taahhüt edilen malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 13’üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.

 

9.3.3. Yüklenici firma tarafından sözleşme kapsamında eksik teslim edilebilecek kitap miktarı ihtiyaç listesinde belirtilen toplam kalem adedinin(173 klm.) %10’nu geçemez.

 

9.4. Kodlandırma Hükümleri:

 

Yüklenici MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosuna, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gerekli bilgi ve belgelerle birlikte müracaat edecek ve malzemenin kat’i kabul tarihine kadar kodlandırma işlemini tamamlayarak ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda MSY 310-8(A) MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

 

Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler

 

10.1. İstekliden, sözleşme bedelinin % 6 (yüzde altı)’sı oranında teminat alınacaktır.

 

10.2. Bu işe ilişkin alınan teminat miktarı ; ...........................................................................  (rakam/yazı ile) olup ; süresi (mektup ise) ...../....../....... tarihine kadardır. (Teminat mektubunun süresi sözleşmenin süresinden en az 20 (yirmi) gün fazla olacaktır.) Süre uzatımı halinde mektubunun süresi de uzatılır.

 

10.3.          Teminat, taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini müteakip  (garanti süresi varsa yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı) yükleniciye iade edilir.

 
Madde 11- Ödeme yeri ve şartları

 

11.1. Ödeme yeri

11.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler; Malın kat’ı kabulünü müteakip ilgili mal saymanlığı (Tşn.(Day.)-692 Mal Saymanlığı) tarafından; tanzim edilecek usulüne uygun belgelere (muayene raporu, taşınır mal işlem belgesi ve fatura) istinaden Kara Harp Okulu Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03-2-1-04 (Diğer Yayın Alımları) ekonomik bütçe kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinden Kara Harp Okulu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.

11.1.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını devir veya temlik edemez.

 

11.2. Ödeme koşulları ve zamanı

11.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

11.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 3 (üç) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

11.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

 

Madde 12- Gecikme Cezası

 

12.1. İdare tarafından, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (On)  gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

12.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5 (bindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

12.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

12.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

12.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

12.6. Gecikme Halinde Uygulanacak Ceza İle İlgili İlave Hususlar

 

Gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi)  ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar (dahil) hesap edilecektir.

Cezalı sürenin başladığı, sözleşmenin 2.4’üncü maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalıyla ihtar çekilir.

İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günü takip eden günden itibaren başlayacaktır. Ancak, gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün yerine getirilmesi gereken son günü takip eden takvim gününden (iş günü değil) başlayarak, yüklenicinin taahhüdü yerine getirdiği tarihe kadar(dahil) hesap edilecektir.

          Taahhüdün yerine getirilmediği günü takip eden günden ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde mal kabul edilecek ve ceza, teslime kadar (dahil) geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel)  kanalıyla gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilecektir. Ancak, iki tebliğ PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalı ile gönderilen yazının tebliği ile elden tebliğ) arasında tarih farkı olması durumunda önce tebliğ edilen tarih geçerli olacaktır.

 

Madde 13- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

 

13.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

 

Malın montaj veya teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

13.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
 
Madde 14- Yüklenicinin Yükümlülükleri

 

14.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri

14.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

14.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

14.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

14.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine  ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

 
Madde 15- Malların Taşınması

 

15.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

Madde 16- Ambalajlama

 

Malzemeler varsa orijinal ambalajında olacaktır. Ambalaj ve malzeme üzerinde tanıtıcı bilgiler yazılı etiketler bulunacaktır.

 

Madde 17 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

 

17.1. Muayene şartları

17.1.1. Slh.Kuv.Bando Okll.K.lığı  Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca; satın alınacak kitapların muayenesinde ihtiyaç listesinde belirtilen yayınevi ve yazarlarının aynı olduğu, kitapların sayfalarının tam ve yıpranmamış olduğu ve her bir kitapta orijinal bandrol(Hologram) olduğu kontrol edilecektir.

 

17.1.2. Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümleri esas alınacaktır.

 

17.1.3. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

 

17.1.4. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece bu sözleşmenin 12’ inci maddesine göre verilecek ihtarlı sürede sadece 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.

 

17.1.5. Muayene ve montaj esnasında gerekli olan her türlü alet, araç, gereç test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere )yükleniciye aittir.

 

17.1.6. Muayene esnasında dizayn, tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

 

17.1.7. Ambalajdan çıkan bozuk arızalı ve deformasyona uğramış tüm malzemenin sorumluluğu yüklenici firmaya aittir.

17.1.8. Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca mal numunesi tutulmayacaktır.

17.1.9.  Muayene sonucunda taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilecektir.

 

17.2. İTİRAZ MUAYENELERİ:

17.2.1. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal/mallar üzerinden yapılır.

 

17.2.2. Malın/malların fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde yüklenici veya kanuni vekili, muayene sonucunun tebliğini müteakip iki (2) iş günü içerisinde, mal saymanlığına yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir.

 

Madde 18- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk

 

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

 

Madde 19- Garanti ve Bakım, Onarım

 

19.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydı ile kati kabulüne müteakip yüklenici tarafından teslim edilecek malların, garanti süresi yoktur.

 

 

Madde 20 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre belirlenen teslim süresi ve ihtarlı süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve yüklenicinin iznini almaya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek kati teminat hazineye gelir kaydedilir.

 

Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü

 

Bu sözleşmeye ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 22- Hüküm Bulunmayan Haller

 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

 

Madde 23- Diğer Hususlar

 

23.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler:

 

Teslim edilecek mallara ait tebligatlar Mal Saymanlığınca yapılacaktır. Teminat iradı, fesih onayı, teminat iadesi, uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler Slh.Kuv.Bando Okll.K.lığı Lojistik Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için sözleşme hükümlerine göre zamanında bildirilmesinden Mal Saymanlığı sorumludur.

 

Madde 24 – Yürürlük

 

24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

Madde 25- Sözleşmenin imzalanması

 

25.1. Bu sözleşme 25 (yirmibeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …..…..../…..……/2016 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

 

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903124175190

c.Fax Numarası: +903124183226

d.Elektronik Posta adresi: