Yeni Sürümde İncele 
| İhale No | 1316221 |
| Sektör | Sanayi ve Tarım Makineleri |
| İdare | İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı |
| İhale Tipi | Hizmet Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | İstanbul |
| İşin İli | İstanbul |
| Yayın Tarihi | 19 Nisan 2017 |
| İhale Tarihi | 25 Nisan 2017 10:30 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
3’ÜNCÜ KOLORDU YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONUNDAN AYAZAĞA / İSTANBUL
1. Kh.Des.Gr.K.lığı, MEBS.A.K.lığı ve Merkez K.lığı Kazan Dairelerinde Bulunan Buhar ve Sıcak Su Kazanlarının, Genleşme Tanklarının ve Boylerlerin Basınç Testleri Hizmet Alımının Doğrudan Temin usulü ile piyasa fiyatları değerlendirmesi 25 Nisan 2017 Salı günü saat 10:30’da yapılacaktır.
2. Teklifler toplam bedel üzerinden götürü bedel usulü değerlendirilecektir. Teminat alınmayacaktır. Her türlü vergiler yükleniciye aittir.
3. Söz konusu hizmet alımı, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Alım kararına müteakip yüklenici ile idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme metni 3’üncü Kolordu İhale Komisyonunda görülebilir.
4. Yükleniciye yer teslimi 15 Mayıs 2017 tarihinden sonra yapılacaktır. Yüklenici taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır.
5. Bahse konu işin kabulü, kontrol teşkilatının Teknik ve Genel Şartname ile sözleşmeye uygun olarak söz konusu işin yapıldığının tespiti sonucunda, Kabul Heyeti tarafından aynı şartname ve sözleşmeye göre yapılacaktır.
6. Hakedişler, aylık bakımı müteakip tanzim edilen form ve belgeler dâhilinde muayene ve kabul heyetince ve 3’üncü Kor.K.lığınca tanzim edilecek usulüne uygun belgelere istinaden K.K.Mly.D.Bşk.lığınca tahakkuka bağlanarak; hakediş tutarları ile alım bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödeme yapılacaktır.
7. Yapılacak işin Teknik Şartnamesi, Genel Şartname, Mahal Listesi, Metraj Cetveli, İlerleme Yüzdeleri ve Sözleşme Tasarısı aşağıdadır. Piyasa fiyatı araştırma (Teklif) formu aşağıda belirtilen irtibat telefonlarına ya da e-posta adresine başvurarak e-posta ile veya dileyen istekliler Komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.
8. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 25 Nisan 2017 Salı günü saat 10:30’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyonuna teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliye kazan dairelerine ait bacaların temizlenmesi hizmetinin yaptırılmasına karar verilecektir.
9. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.
10. İrtibat için e-posta ve telefon numaraları aşağıda verilmiştir.
İRTİBAT NUMARALARI:
Tel:0 212 365 12 00’dan 2980 – 2982 (İkmal Albay Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00’dan 2981 (Mu.Asb.Bçvş. Sinan ÖNAL)
Tel: 0 212 365 12 64
E-posta: 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
İŞİN ADI KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI VE MERKEZ K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN BASINÇ TESTLERİ HİZMET ALIMI
MAHAL LİSTESİ
No Poz No Adı MAHAL
1 Piyasa 01 250.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / A Bina
2 Piyasa 02 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / A Bina
3 Piyasa 03 400.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / B Bina
4 Piyasa 04 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / B Bina
5 Piyasa 05 20.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / C Bina
6 Piyasa 06 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / D Bina
7 Piyasa 07 180.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / Spor Salonu
8 Piyasa 08 34.400 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / 3 Nolu Nizamiye
9 Piyasa 09 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
10 Piyasa 10 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
11 Piyasa 11 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
12 Piyasa 12 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
13 Piyasa 13 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
14 Piyasa 14 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
15 Piyasa 15 100.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 3.Kolordu Komutanlığı / Komutan Konutu
16 Piyasa 16 500.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
17 Piyasa 17 1.000.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
18 Piyasa 18 100.000 KCAL/H SICAK SU BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
19 Piyasa 19 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
20 Piyasa 20 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
21 Piyasa 21 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
22 Piyasa 22 26000-32000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
23 Piyasa 23 36-46000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
24 Piyasa 24 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
25 Piyasa 25 36-46000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI MEBS A.K.LIĞI
26 Piyasa 26 90.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI Merkez K.lığı
27 Piyasa 27 550.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI Merkez K.lığı
28 Piyasa 28 200.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI Merkez K.lığı
29 Piyasa 29 200.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI Merkez K.lığı
30 Piyasa 30 100.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI Merkez K.lığı
31 Piyasa 31 150.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI Merkez K.lığı
32 Piyasa 32 100.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI Merkez K.lığı
33 Piyasa 33 400.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI Merkez K.lığı
34 Piyasa 34 800 Kg/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI Merkez K.lığı
35 Piyasa 35 800 Kg/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI Merkez K.lığı
36 Piyasa 36 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (110 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / A Bina
37 Piyasa 37 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / A Bina
38 Piyasa 38 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / A Bina
39 Piyasa 39 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / A Bina
40 Piyasa 40 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / A Bina
41 Piyasa 41 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / A Bina
42 Piyasa 42 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / B Bina
43 Piyasa 43 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / B Bina
44 Piyasa 44 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / B Bina
45 Piyasa 45 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / B Bina
46 Piyasa 46 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / B Bina
47 Piyasa 47 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / C Bina
48 Piyasa 48 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / C Bina
49 Piyasa 49 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / D Bina
50 Piyasa 50 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / D Bina
51 Piyasa 51 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / D Bina
52 Piyasa 52 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Spor Salonu
53 Piyasa 53 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (2500 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Spor Salonu
54 Piyasa 54 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / 3 Nolu Nizamiye
55 Piyasa 55 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
56 Piyasa 56 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (3000 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
57 Piyasa 57 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (5000 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Isı Merkezi
58 Piyasa 58 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Emniyet Muhafız Eşanjör
59 Piyasa 59 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Emniyet Muhafız Eşanjör
60 Piyasa 60 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (750 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Grup Eşanjör
61 Piyasa 61 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Grup Eşanjör
62 Piyasa 62 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Komutan Konutu
63 Piyasa 63 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Komutan Konutu
64 Piyasa 64 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 3.Kolordu Komutanlığı / Komutan Konutu
65 Piyasa 65 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (750 LT) MEBS A.K.LIĞI
66 Piyasa 66 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (250 LT) MEBS A.K.LIĞI
67 Piyasa 67 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) MEBS A.K.LIĞI
68 Piyasa 68 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (24 LT) MEBS A.K.LIĞI
69 Piyasa 69 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (800 LT) MEBS A.K.LIĞI
70 Piyasa 70 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) MEBS A.K.LIĞI
71 Piyasa 71 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (18 LT) MEBS A.K.LIĞI
72 Piyasa 72 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (160 LT) MEBS A.K.LIĞI
73 Piyasa 73 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (18 LT) MEBS A.K.LIĞI
74 Piyasa 74 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) MEBS A.K.LIĞI
75 Piyasa 75 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000LT) Merkez K.lığı
76 Piyasa 76 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) Merkez K.lığı
77 Piyasa 77 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300LT) Merkez K.lığı
78 Piyasa 78 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300LT) Merkez K.lığı
79 Piyasa 79 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) Merkez K.lığı
80 Piyasa 80 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) Merkez K.lığı
81 Piyasa 81 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100LT) Merkez K.lığı
82 Piyasa 82 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500LT) Merkez K.lığı
İŞİN ADI KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI VE MERKEZ K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN BASINÇ TESTLERİ HİZMET ALIMI
İŞ KALEMLERİ VEYA İŞ GRUPLARINA AİT İLERLEME YÜZDELERİ LİSTESİ
İş Kalemi / Grubu
No Adı Ödemeye Esas İmalat Yüzdesi
1 250.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
2 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
3 400.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
4 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
5 20.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
6 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
7 180.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
8 34.400 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,36%
9 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,36%
10 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,36%
11 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,36%
12 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,36%
13 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,36%
14 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,36%
15 100.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
16 500.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 2,73%
17 1.000.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 2,40%
18 100.000 KCAL/H SICAK SU BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
19 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
20 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
21 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
22 26000-32000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
23 36-46000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
24 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
25 36-46000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
26 90.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
27 550.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 2,40%
28 200.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
29 200.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI 1,20%
30 100.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI 1,20%
31 150.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI 1,20%
32 100.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI 1,20%
33 400.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI 2,40%
34 800 Kg/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI 1,36%
35 800 Kg/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI 1,36%
36 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (110 LT) 0,95%
37 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) 0,95%
38 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 0,95%
39 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300 LT) 0,95%
40 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 0,95%
41 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
42 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
43 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
44 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
45 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
46 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 0,95%
47 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 0,95%
48 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) 0,95%
49 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
50 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300 LT) 0,95%
51 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 0,95%
52 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 0,95%
53 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (2500 LT) 1,91%
54 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) 0,95%
55 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 0,95%
56 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (3000 LT) 0,95%
57 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (5000 LT) 0,95%
58 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 1,91%
59 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 0,95%
60 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (750 LT) 0,95%
61 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) 1,91%
62 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) 0,95%
63 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
64 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 0,95%
65 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (750 LT) 1,91%
66 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (250 LT) 1,91%
67 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) 0,95%
68 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (24 LT) 0,95%
69 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (800 LT) 0,95%
70 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
71 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (18 LT) 0,95%
72 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (160 LT) 0,95%
73 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (18 LT) 0,95%
74 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) 0,95%
75 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000LT) 1,91%
76 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) 0,95%
77 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300LT) 0,95%
78 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300LT) 0,95%
79 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) 0,95%
80 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) 0,95%
81 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100LT) 0,95%
82 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500LT) 1,91%
TOPLAM 100,00%
İŞİN ADI: KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI VE MERKEZ K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN BASINÇ TESTLERİ HİZMET ALIMI
METRAJ CETVELİ
İş Kalemi/Grubu Adı BİRİM MİKTAR
No Poz No Adı
1 PİYASA 01 250.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
2 PİYASA 02 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
3 PİYASA 03 400.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
4 PİYASA 04 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
5 PİYASA 05 20.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
6 PİYASA 06 150.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
7 PİYASA 07 180.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
8 PİYASA 08 34.400 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
9 PİYASA 09 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
10 PİYASA 10 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
11 PİYASA 11 100.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
12 PİYASA 12 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
13 PİYASA 13 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
14 PİYASA 14 1.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
15 PİYASA 15 100.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
16 PİYASA 16 500.000 KCAL/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 2
17 PİYASA 17 1.000.000 KCAL/H SICAK SU KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 2
18 PİYASA 18 100.000 KCAL/H SICAK SU BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
19 PİYASA 19 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
20 PİYASA 20 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
21 PİYASA 21 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
22 PİYASA 22 26000-32000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
23 PİYASA 23 36-46000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
24 PİYASA 24 50.000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
25 PİYASA 25 36-46000 KCAL/H KAT KALORİFERİ BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
26 PİYASA 26 90.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
27 PİYASA 27 550.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 2
28 PİYASA 28 200.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
29 PİYASA 29 200.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
30 PİYASA 30 100.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI ADET 1
31 PİYASA 31 150.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI ADET 1
32 PİYASA 32 100.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI ADET 1
33 PİYASA 33 400.000 KCAL/H KALORİFER KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI ADET 2
34 PİYASA 34 800 Kg/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ
YAPILMASI ADET 1
35 PİYASA 35 800 Kg/H BUHAR KAZANI BASINÇ TESTİ YAPILMASI ADET 1
36 PİYASA 36 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (110 LT) ADET 1
37 PİYASA 37 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) ADET 1
38 PİYASA 38 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) ADET 1
39 PİYASA 39 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300 LT) ADET 1
40 PİYASA 40 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) ADET 1
41 PİYASA 41 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
42 PİYASA 42 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
43 PİYASA 43 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
44 PİYASA 44 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
45 PİYASA 45 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
46 PİYASA 46 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) ADET 1
47 PİYASA 47 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) ADET 1
48 PİYASA 48 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) ADET 1
49 PİYASA 49 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
50 PİYASA 50 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300 LT) ADET 1
51 PİYASA 51 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) ADET 1
52 PİYASA 52 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) ADET 1
53 PİYASA 53 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (2500 LT) ADET 2
54 PİYASA 54 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) ADET 1
55 PİYASA 55 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) ADET 1
56 PİYASA 56 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (3000 LT) ADET 1
57 PİYASA 57 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (5000 LT) ADET 1
58 PİYASA 58 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) ADET 2
59 PİYASA 59 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) ADET 1
60 PİYASA 60 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (750 LT) ADET 1
61 PİYASA 61 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000 LT) ADET 2
62 PİYASA 62 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100 LT) ADET 1
63 PİYASA 63 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
64 PİYASA 64 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) ADET 1
65 PİYASA 65 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (750 LT) ADET 2
66 PİYASA 66 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (250 LT) ADET 2
67 PİYASA 67 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200 LT) ADET 1
68 PİYASA 68 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (24 LT) ADET 1
69 PİYASA 69 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (800 LT) ADET 1
70 PİYASA 70 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
71 PİYASA 71 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (18 LT) ADET 1
72 PİYASA 72 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (160 LT) ADET 1
73 PİYASA 73 GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (18 LT) ADET 1
74 PİYASA 74 BOYLER BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500 LT) ADET 1
75 PİYASA 75 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (1000LT) ADET 2
76 PİYASA 76 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) ADET 1
77 PİYASA 77 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300LT) ADET 1
78 PİYASA 78 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (300LT) ADET 1
79 PİYASA 79 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) ADET 1
80 PİYASA 80 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (200LT) ADET 1
81 PİYASA 81 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (100LT) ADET 1
82 PİYASA 82 DENGE TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (500LT) ADET 2
İŞİN ADI: KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI VE MERKEZ K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN BASINÇ TESTLERİ HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME
1. Genel Hususlar:
a. " Kh.Des.Gr.K.lığı, MEBS A.K.lığı ve İstanbul Merkez K.lığı Kazan Dairelerinde Bulunan Kalorifer Kazanları, Buhar Kazanları ve Basınçlı Tanklarına Basınç Testi Hizmet Alım İşi ", "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"nün 207 ve 208'inci maddeleri ve 4457 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından kazanların periyodik basınç testlerini yapmaya yetkilendirilmiş kuruluş veya firmalardan birisi tarafından sağlanacaktır.
b. Yüklenici kuruluş veya firma, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen, kazan basınç muayenesi yapabileceğine dair "Akreditasyon Sertifikası"na sahip olacak ve bu sertifikanın süresi dolmamış olacaktır. Ayrıca kuruluş veya firma, bu sertifikanın bir nüshasını idareye verecektir.
c. Basınç testleri, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"nün 207'nci Maddesinde belirtilen "yılda bir periyodik olarak" ibaresi gereğince yapılacaktır.
ç. Testler sırasında bir kaza meydana gelmesi durumunda sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici bu konuda her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
d. Testler esnasında kazanlar ve basınçlı tanklarda her türlü hasar veya arızaların meydana gelmesi durumunda, onarım işlemleri Yükleniciye aittir ve bu durum, bir rapor ile idareye bildirilecektir. Kazanlar ve basınçlı tanklar çalışır durumda idareye teslim edilecektir.
e. Kazanların ve basınçlı tankların teste hazır hale getirilmesi için yapılacak ön hazırlık ve test sonrası kazanların ve basınçlı tankların çalışır duruma getirilmesi işlemleri ve bu işlemler için gerekli alet ve malzemelerin temini Yükleniciye aittir.
f. Kazanların ve basınçlı tankların testi yapı denetim görevlisinin nezaretinde yapılacaktır. Testlere müteakip rapor tutulacak ve idareye teslim edilecektir. Yapı denetim görevlisi olmadan yapılan testler geçersiz sayılacaktır.
g. Yüklenici tarafından işe 15 Mayıs 2017 tarihinden sonra başlanacaktır.
2.Teknik Hususlar:
2.1.Basınç Testleri Yapılacak Kazanların Özellikleri
Basınç testi yapılacak kazanlara ve basınçlı tanklara ait bilgiler yükleniciye sunulmuştur. Yüklenici sözleşmeyi imzalayarak kazanların tümünün sayı ve özelliklerinden haberdar olduğunu ve işin şartnameye göre yapılacağını teyit etmiş olur.
2.2. Kazan Basınç Testinin Yapılması
2.2.1.Mevcut kazanların basınç testleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır:
a. Testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğutulacaktır.
b. Kazan ön ve arka kapakları açılacaktır.
c. Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenecektir.
ç. Kalorifer kazanlarında duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.
d. Bağlantı ve diğer bütün kaçakları önlenmelidir.
e. Basınç testleri yapılırken kazanlarla genleşme tanklarının bağlantıları kesilecek ve körlenecektir.
f. Kazanın bütün vanaları (emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, kalorifer kazanlarında sıcak su çıkış dönüş vanaları, blöf vanası presostatları) kör flanş ile körlenecektir.
g. Kazan tamamen su ile doldurulmalıdır. Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 ºC arasında olmalıdır.½" 'lik bağlantı ağzı bırakılarak bu ağza test pompası bağlanacaktır.
ğ. Kazan basıncı yavaş yavaş artırılarak çalışma basıncına çıkarılıp, daha sonra basınç yüklemesi dakikada 1-2 bar olarak test basıncına getirilecektir. Test basıncı, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacaktır.
h. Kazan manometresi ile test manometresi aynı değerde olacaktır.
ı. 30 dakika içinde arka ve ön duman sandığı, alev duman boruları ve ayna kaynak, makineto boru kaynak bağlantılarında, kazan külhan ve cehennemliğinde sızıntı, terleme ve kaçak olmayacaktır.
i. 30 dakika içinde bütün bağlantı ve flanş yerlerinde sızıntı, terleme ve kaçak olmayacaktır. Hidrostatik test basıncı sonunda kazan basıncı yavaş yavaş düşürülecektir.
j. Emniyet ventillerinin test düzeneği ve kazan üzerindeki montajı yapılacaktır.
k. Emniyet ventilleri montajdan sonra ayar basıncında açılacaktır.
l. Kazan eski haline getirilerek periyodik kontrol işlemi tamamlanacaktır.
m. Bu hususlara ek olarak, muayenenin gerektirdiği diğer ayrıntılar da kontrol edilecek ve muayene raporunda belirtilecektir.
2.2.2.Hazırlanacak kazan basınç muayene raporlarının içereceği bilgiler: a. Kazan numarası :
b. Kazan imalatçısı : Firmanın adı
c. Kazan yapım tipi: (Yarım silindirik veya tam silindirik olduğu belirtilecek)
ç. Kazanın yakıt tipi:
d. Kazanın cinsi: (Sıcak su veya buhar kazanı)
e. Kazanın ısıtma alanı veya kapasitesi:
f. Kazanın konstrüksiyon basıncı : (Bar veya ATÜ)
g. Kazanın muayene basıncı: (Bar veya ATÜ)
ğ. Kazanın işletme basıncı : (Bar veya ATÜ)
h. Buhar kazanı emniyet ventillerinin açılma basıncı: (Bar veya ATÜ)
ı. Buhar kazanı su seviye göstergesinde su seviye çizelgelerinin gösterilmesi : (Seviye göstergesinde kazandaki suyun en düşük ve en yüksek seviyelerini belirtecek çizgiler işaretlenmelidir.)
i. Buhar kazanı en düşük su seviyesi alarm düzeni : (En düşük su seviyesi alarm düzeninin çalıştığı görülecek yani faal durumda olduğu tespit edilecektir.)
j. Buhar kazanı azami basınç alarm düzeni : (Azami basınç alarm düzeninin çalıştığı görülecek yani faal durumda olduğu tespit edilecektir.)
k. "Buhar kazanı otomatik su besleme cihazı" : (Buhar kazanının elektrikli veya manyetik tipteki otomatik su besleme cihazının faal durumda olduğu tespit edilecektir.)
l. Buhar kazanı presostadı : (Presostadın basınç artması durumunda azami basınç alarm düzenini çalıştırdığı; basıncın artması halinde sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda brülörü durdurduğu görülecektir, yani faal olduğu tespit edilecektir.)
m. Sıcak su kazanı termometresi : (Sıcak su kazanında kazanın su sıcaklığını gösteren bir termometre olduğu görülecek ve faal olduğu tespit edilecektir.)
n. Sıcak su kazanı hidrometresi : (Sıcak sulu genleşme depolu tesisatta mevcut su yüksekliğini metre su olarak gösteren hidrometre üzerinde tesisatta bulunması gereken su seviyesinin renkli bir çizgi ile işaretlenmiş olduğu görülecek ve hidrometrenin faal olduğu tespit edilecektir.)
o. Sıcak su kazanı manometresi : (Sıcak sulu kapalı genleşme depolu tesisatta maksimum işletme basıncını Bar veya ATÜ olarak gösteren manometre olduğu; manometre üzerinde tesisatın maksimum işletme basıncının renkli bir çizgi ile işaretlenmiş olduğu görülecek ve manometrenin faal olduğu tespit edilecektir.)
ö. Sıcak su kazanı termostatı : (Sıcak suyun sıcaklığı üzerine çıktığında fuel-oil yakıtlı kazanda brülörü, kömür yakıtlı kazanda varsa hava vantilatörünü otomatik olarak durdurup çalıştırdığı görülecek yani termostatın faal olduğu tespit edilecektir.
2.2.3.Diğer teknik hususlar
a. Her kazan için ayrı ayrı olmak üzere, sonuçları içeren muayene raporları, 3 (üç) nüsha halinde hazırlanarak idareye teslim edilecektir.
b. Hazırlanan basınç testi muayene raporları, raporun hazırlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süre boyunca geçerli olacaktır.
2.3.Genleşme Tankı ve Boyler Basınç Testlerinin Yapılması
Genleşme tankı ve Boyler basınç testleri, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
Şevket SARI
Topçu Atğm.
Mak.Müh.
Mehmet TEMUR
İs.Yb.
İs. Ş.Md.
ONAY
..…/…../2017
Yusuf Turan ÖZSÖZ
Mu. Alb.
Milli Kh.Kur.Bşk.
A. Suha BIYIKLI
Kurmay Albay
Milli Karargâh Kurmay Başkanı
Recep CUMERT
İs.Yzb.
İnş.Pl.Sb.
EK-B
HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
Genel Hükümler
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Başlıklar ve Yorum
Madde 4- Tanımlar
Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
İkinci Bölüm
Genel Yükümlülükler
Madde 6- Yüklenicinin Genel Sorumlulukları
Madde 7- İşyerinin Yükleniciye Teslimi
Madde 8- Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerler
Madde 9- Yüklenicinin İş Başında Bulunması
Madde 10- İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Araçlar
Madde 11- İdare ve Kontrol Teşkilatının İtiraz Hakkı
Madde 12- Mevzuata Uygunluk
Madde 13- Gizlilik
Madde 14- Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar
Madde 15- Kamu Düzenine ve Mallarına Zarar Vermeme
Madde 16- Diğer Yüklenicilere Olanak Sağlanması
Madde 17- Malzeme, Tesis ve İşçilik Kalitesi
Madde 18- Alt Yükleniciler
Madde 19- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması
Madde 20- Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar
Madde 21- İşlerin Bakımı
Madde 22- İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması
Üçüncü Bölüm
Teknik Doküman
Madde 23- Teknik Dokümanı İdare Tarafından Verilen İşler
Madde 24- Teknik Dokümanın Tesliminde Gecikme Olması
Madde 25- Yüklenici Tarafından Sunulacak Rapor ve Teknik Doküman
Dördüncü Bölüm
Kontrol Hizmetleri
Madde 26- Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri
Madde 27- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Beşinci Bölüm
İşin Yürütülmesi
Madde 28- İş Programı
Madde 29- Revize Program
Madde 30- Yüklenicinin Görev ve Sorumluluklarının Devam Etmesi
Madde 31- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
Madde 32- Hatalı, Kusurlu ve Eksik İşler
Madde 33- Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları
Madde 34- İlgili Kayıtlar
Madde 35- İşin Süresi ve Uzatılması
Madde 36- İşin Süresinden Önce Bitirilmesi
Madde 37- Fiyatı Belli Olmayan İşlerde Yeni Birim Fiyat Tespiti
Altıncı Bölüm
Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel, Çalışanların Hakları ve Çalışma Şartları
Madde 38- Çalışanların Özlük Hakları
Madde 39- Çalışanların Sağlık İşleri
Madde 40- Çalışanların Kazaya Uğramaları
Madde 41- Çalışanların Yiyeceği ve İçeceği
Yedinci Bölüm
Hakedişler ve Ödeme
Madde 42- Hakediş Ödemeleri
Madde 43- Hakedişlerin Düzeltilmesi
Sekizinci Bölüm
Kabul İşlemleri ve Kesin Ödeme
Madde 44- Hizmetin Kabulü
Madde 45- Kısmi Kabul
Madde 46- Yüklenicinin Başvuruda Bulunmaması
Madde 47- İşlerin Eksik Olarak Kabulü
Madde 48- Kabul Sürecindeki Bakım ve Giderler
Madde 49- Garanti Dönemi Olan İşlerde Kabul İşlemi
Madde 50- Kesin Hesap Raporu
Madde 51- Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi
Dokuzuncu Bölüm
Sözleşme İlişkileri
Madde 52- Sözleşmenin Devri
Madde 53- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi
ve İşin Tasfiyesi
Madde 54- Sözleşmenin Feshi ve İşin Tasfiyesi
Madde 55- Yüklenicinin Ölümü
Madde 56- Yüklenicinin İflası
Madde 57- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Hükümlülük
Hali
Madde 58- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır
Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet
Madde 59- Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici Arasındaki Anlaşmazlıklar
EK-B
HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Genel Şartnamenin amacı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Genel Şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından 4735 sayılı Kanun uyarınca götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan “danışmanlık” dışındaki hizmet işlerini kapsar.
Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde belirtilen üst limit tutarının altında kalan hizmet işlerinde bu Genel Şartnamenin 2, 4, 5 ve 6 ncı bölümlerinde yer alan hükümler, idareler tarafından uygulanmayabilir.
Bu Genel Şartname, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır.
Başlıklar ve yorum
Madde 3- Bu Genel Şartnamedeki başlıklar ve madde kenar başlıkları, Genel Şartnamenin bir parçası olarak kabul edilmeyecek ve Genel Şartnamenin, ilgili ihale dokümanının veya sözleşmenin yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır.
İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir.
Kişileri veya tarafları belirten kelime ve terimler, taşıdığı ada veya tabi olduğu hukukun tüzel kişilik tanıyıp tanımadığına bakılmaksızın tüm firma, şirket, kurum, kuruluş ve benzerleri ile tabi olduğu hukukun kendisine hukuksal varlık tanıdığı her türlü oluşum, kişi, mal ve sermaye topluluklarını ifade eder.
Tanımlar
Madde 4- Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kanunda ve diğer ihale mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.
Ayrıca;
İş: Yükleniciye ihale edilen ve artışlar dahil sözleşme kapsamında gerçekleştirilen; sürekli (belli dönemler itibariyle tekrarlanmak suretiyle ifa edilen) nitelikteki hizmetleri veya belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak (bir defada ) ortaya çıkarılan hizmetleri,
İşyeri: İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,
Yüklenicinin Ekipmanı: Hizmetlerin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri,
Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirlenen ve hizmetlerin tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemleri,
Yüklenici Vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için idarenin kabulünden sonra yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış gerçek kişiyi,
Üçüncü Kişi: İdare, kontrollük ve yüklenici dışındaki kişi ve/veya kişileri,
Gün: Takvim gününü,
Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,
Yıl: Takvim yılını,
İş Bedeli: Sözleşmede belirtilen işlerle öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlanıp, varsa kusur ve eksiklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve yükleniciye ödenecek olan bedeli,
Alt Yüklenici: İdarenin onayıyla sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici adına ve ona bağlı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,
Teknik Doküman: Sözleşme uyarınca idare tarafından yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile yüklenici tarafından sunulan ve idare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,
İşe Başlama Tarihi: Yüklenicinin idareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
Tamamlanma Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve sözleşmede belirtilen işlerin veya herhangi bir bölümünün ya da kısmının bitirilmesi için varsa idarece uzatılan süre de dahil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığını,
Kabul Belgesi: İşlerin tamamlanıp Kabul Komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi,
Bölüm: Sözleşmede açıkça bölüm veya kısım olarak belirtilmiş kısımları,
İfade eder.
Bu maddede tanımlanan terimlerin kapsam ve içeriğinin, 4734 sayılı Kanunda veya ona dayanılarak çıkarılan ve Bu Genel Şartnameye nazaran kurallar kademelenmesinde daha üstte olan düzenlemelerde kullanılan terimlerin kapsam veya içeriğine aykırı olduğu hallerde; ilgili terim, 4734 sayılı Kanunda veya ona dayanılarak çıkarılan ve işbu Genel Şartnameye nazaran kurallar kademelenmesinde daha üstte olan düzenlemelerde kullanılan terimlerin kapsam ve içeriğiyle uygulanır.
Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
Madde 5- İdare, yüklenici ve kontrol teşkilatı arasındaki her türlü iletişim, yazı ile yapılacak olup, sözleşmeye göre bir izin, onay, belge, tebligat, olur verilmesi veya tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı veya davette bulunulması veya dağıtılması gerektiğinde, bunlar, taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler
Yüklenicinin genel sorumlulukları
Madde 6- Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, idarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl ederek idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.
İşyerinin yükleniciye teslimi
Madde 7- İşyerinin yükleniciye teslimi, sözleşme veya eklerinde belirtilen esaslara göre yapılır. İşyeri, işin özelliğine göre yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.
İşin yapılacağı yerin yükleniciye tesliminde gecikme olması halinde bu gecikme işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini etkilerse işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Yüklenici bu nedenle sözleşme bedelinin artırılmasını veya sözleşmede öngörülenler dışında kendisine bir ödemede bulunulmasını isteyemez.
Zorunluluk halinde yükleniciye teslim edilmiş işyerlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde, yüklenici iş yerine getirilmiş olan malzeme, araç ve makineleri yeni işyerine nakleder ve eski işyerindeki (kurulmuş ise) şantiye, bina ve tesislerin yeni işyerine taşır ve kurar. Yüklenici taşınma ve yeniden kurulma işlerini bizzat yürütmek veya bu işlere nezaret etmekle yükümlüdür. Taşınma ve yeniden kurulma sırasında meydana gelecek her türlü hasar yüklenicinin sorumluluğunda olup, bunun için ayrıca bedel ödenmez.
Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler
Madde 8- Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından yükleniciye bedelsiz olarak verileceği sözleşme veya eklerinde yazılı olduğu takdirde, yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita, plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komşu yerler sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer seçimi yapmak zorundadır. Bununla birlikte idare, gerekli gördüğü takdirde, yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçerek yükleniciye gösterebilir. Bu durumda yüklenici, idarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedel talep etmemek şartı ile kullanabilir.
Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değil ise, yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. Ancak bu yerlerin geçici işgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler geçici işgale ilişkin harita, plan ve cetveller yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile idare tarafından yapılır.
Yüklenicinin iş başında bulunması
Madde 9- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işyerinden ayrılamaz. Ancak, idare tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili, iş yerinden ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde, kontrol teşkilatından izin almak zorundadırlar.
Yüklenici veya vekili, işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında istendiği zaman kontrol teşkilatı ile birlikte bulunacaklardır.
İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar
Madde 10- Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır.
Yüklenici tarafından sağlanan yüklenici ekipmanı ve malzemelerin tamamı işyerine getirildiğinde, yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak sayılır ve yüklenici, bunların tamamını veya bir kısmını, işyeri içinde taşınması hariç, kontrol teşkilatı olurunu almadan nakledemez. Ancak, elemanları, işçileri ve yüklenici ekipmanı ile malzemeleri işyerine getirecek veya işyerinden götürecek vasıtalar için olur almaya gerek yoktur.
Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzeme ve ekipman ile yeterli sayıda personeli her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde yüklenici, bu hususta kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on (10) gün içinde bunları istenen sayı ve miktara çıkarmak zorundadır.
Sözleşmede, işyerinde çalıştırılması gereken personel sayısının belirtildiği hallerde, yüklenici, belirtilen sayıda personeli işyerinde bulundurmak zorundadır.
Yüklenici işlerin yürütülmesinde, gerektiği şekilde eğitim ve öğretim görmüş, diplomalı, sertifikalı vb. personeli çalıştıracak ve bunları her zaman diğerlerine tercih edecektir.
(Ek 16/3/2011–27876 R.G. / 39. md.) Üyelerinin tamamı belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinin, belediyelerin ve savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren idarelerin yapacağı hizmet alımları hariç olmak üzere; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanıldığı işlerde, yüklenici, idare tarafından sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğ edildiği tarih itibarıyla bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırdığı işçiler hariç, sözleşme konusu işte çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli, ihale dokümanında belirlenen nitelikleri taşıyan, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bu Kurumun internet portalına üye olarak doğrudan ya da Kurumun İl ve Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bu birimlerde görevli personel aracılığıyla ve kendisinin belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edecektir. Söz konusu personelin seçimi, bu Şartnamede yer alan, idarenin ve kontrol teşkilatının konuyla ilgili denetim yetkisini düzenleyen hükümler saklı kalmak kaydıyla 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yükleniciye aittir.
(Ek 16/3/2011–27876 R.G. / 39. md.) İşin devamı süresince yüklenicinin yukarıda belirtilen hususlara uyup uymadığı izlenecek ve gerekli görülürse yükleniciden, çalıştırdığı personeli Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağladığını belgelemesi istenecektir. Personelin kısmen veya tamamen yukarıda belirtilen şekilde sağlanamadığı hallerde, yüklenici, gerekçesini belirtmek suretiyle bu hususu mümkün olan en kısa sürede idareye yazılı olarak bildirecektir.
Yüklenici, iş yerinde çalıştırılan eleman ve çeşitli sınıftan işgücü sayıları ile yüklenici ekipmanına ilişkin olarak kontrol teşkilatının isteyeceği bilgileri, sözleşme ve eklerinde öngörülen şekilde ve sıklıkta vermekle yükümlüdür.
İdare ve Kontrol Teşkilatının itiraz hakkı
Madde 11- İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.
Kontrol teşkilatı, uygun olmayan ekipman ve araçların işyerinden uzaklaştırılmasını talep hakkına sahiptir. Yüklenici, söz konusu ekipman ve araçları idare veya kontrol teşkilatınca kabul edilebilir olanlarla değiştirecektir.
Mevzuata uygunluk
Madde 12- İlgili bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere yüklenici,
(a) İşlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
(b) Malları veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı idarenin zararını karşılayacaktır.
Gizlilik
Madde 13- Yüklenici, işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve idarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa idarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.
Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar
Madde 14- İdare, sözleşme hükümleri çerçevesinde yüklenici tarafından üstlenilen bir hizmetin konusu olan ya da hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topoğrafyalar (chip’ler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklardan hangisi veya hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi şartlarla sahip olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde düzenleyecektir. Bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran idareye ait olacaktır.
Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil ) yükleniciden tahsil ve tazmin eder.
Kamu düzenine ve mallarına zarar vermeme
Madde 15- Yüklenici işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde;
Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak,
(b) Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır.
Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Diğer yüklenicilere olanak sağlanması
Madde 16-Yüklenici, kontrol teşkilatının isteklerine uygun olarak;
a) İdare tarafından istihdam edilen diğer bütün yüklenicilere ve onların işçilerine,
b) İdarenin personeline,
c) Sözleşme konusu işlerle bağlantılı olarak veya bu işlerin görülmesine yardımcı olması amacıyla idarenin bizzat yürüttüğü veya bir başka sözleşme uyarınca başka yükleniciler tarafından yürütülen veya sözleşmenin kapsamında yer almayan herhangi bir iş nedeniyle, bu işin niteliği gereği işyerinde veya işyeri yakınında çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş olan şahıslar ile bunlara tâbi personele,
görevli veya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacaktır.
Malzeme, tesis ve işçilik kalitesi
Madde 17- Bütün malzemeler, tesisler ve işçilik;
(a) Sözleşmede ve eklerinde belirtilen tip ve türlerde ve kontrol teşkilatının talimatlarına uygun olacak,
(b) İmalat, üretim veya hazırlanma yerinde, işyerinde ya da sözleşmede öngörülen başka herhangi bir yerde kontrol teşkilatının talep edeceği zamanlarda denetim ve testlere tabi tutulacaktır.
Yüklenici, malzemeleri veya tesisleri incelemek, ölçmek ve test etmek için gereken her türlü desteği, işçiliği, elektriği, yakıtı, cihazları ve aletleri temin edecek ve işte kullanılmadan önce bütün malzeme numunelerini, kontrol teşkilatı tarafından seçilecek ve gerekli görülecek testlerin yapılması amacıyla idareye sunacaktır.
Bütün numuneler, yüklenici tarafından sözleşme ile temin ve ibraz edilmeleri açıkça öngörüldüğü takdirde masrafları yükleniciye ait olmak üzere temin edilecektir.
Alt yükleniciler
Madde 18- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale dışı bırakılması gerekenler, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.
İdareler, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olduğu işlerde, işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin isimleri ve yapacakları iş bölümlerini, işin bütününü, hiçbir suretle alt yükleniciye yaptırmamak kaydıyla, idarenin onayına sunar.
İdare, on beş (15) gün içinde alt yükleniciyi onaylayıp onaylamadığını bildirir. Alt yükleniciler, idarenin onayından sonra işe başlayabilecektir, aksi halde alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamazlar.
İdarece sözleşme imzalanmadan önce onaylanan listede yer alan alt yüklenicilerle bunlar işe başlamadan önce yüklenicinin sözleşme yapması ve bunun bir örneğini idareye vermesi gerekir.
İşin başında idarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya yaptıkları iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir.
Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde kaldırmaz.
İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.
İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması
Madde 19- İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.
Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.
Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.
Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.
Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.
Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.
Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.
Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.
Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.
Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.
Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar
Madde 20- Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler sigorta kapsamında olsun veya olmasın yüklenici bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlar nedeniyle meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli süre uzatımı verilir.
Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya yüklenici ve varsa alt yüklenici tarafından kullanılmadıkça bir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunların gerektirdiği önlemler sonucunda meydana gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan türden riskler ile idarenin işlerin tamamlanmış kısımlarını teslim alarak kullanmasından dolayı doğacak riskler idareye aittir.
İşlerin bakımı
Madde 21- Yüklenici, işe başlama tarihinden işlerin tümü için kabul belgesinin tanzim edildiği tarihe kadar işlere, malzemelere ve tesise gereken özen ve bakımı gösterme sorumluluğu altında olacaktır.
Yüklenici, garanti süresi içinde taahhüt ettiği bütün işlerin ve malzemelerin ve ilgili tesislerin bakım ve özeninden bu sürenin sonuna kadar sorumlu olacaktır.
İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması
Madde 22- İşlerin yürütülmesi esnasında, yüklenici işyerini gereksiz bütün engellerden temizleyecek, yüklenici ekipmanlarını ve artan malzemeleri depolayacak ya da elden çıkartacak ve gerekmeyen bütün hurda malzemeleri, çöpleri vb ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde işyerinden kaldıracaktır.
İşyerleri, işin sonunda yüklenici tarafından her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından temizlenir. Bundan başka, yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülür ve götürülür, bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel yüklenicinin hakedişinden, hakediş kalmamışsa teminatından kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Doküman
Teknik dokümanı idare tarafından verilen işler
Madde 23- Sözleşme konusu işin proje veya bu mahiyette teknik dokümana dayalı olarak yaptırılması ihale dokümanında belirtilmiş ise, söz konusu iş, idare tarafından yükleniciye verilecek teknik dokümana ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır.
Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen teknik dokümanın, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya teknik ve sanat kurallarına uymadığını ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini hem kontrol teşkilatına, hem de idareye yazı ile bildirecektir.
Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde bu kararın olağan sonucu olarak ortaya çıkan eksiklik, kusur, kalitesizlik ve benzeri olumsuz hallerden yüklenici sorumlu olmayacaktır.
İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.
Teknik dokümanın tesliminde gecikme olması
Madde 24- İş için gerekli olan teknik dokümanın yükleniciye tesliminde gecikme olması veya yeni teknik doküman hazırlanmasını gerektirecek bir zamana ihtiyaç olması halinde bir gecikme söz konusu olursa, bu gecikmenin süre uzatımı verilmesini zorunlu kılması halinde işin süresi gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.
Yüklenici tarafından sunulacak rapor ve teknik doküman
Madde 25- Yüklenicinin hazırlayacağı projeler ve/veya raporlar onaylanmak üzere idareye teslim edilirken, idarece yapılacak incelemeleri kolaylaştıracak ve bunların teklif edilen şekli ile sözleşme veya eklerinde belirlenen şartlar çerçevesinde, amaca en uygun olduğunu gösterecek bilgilerin de diğer teknik belgelerle birlikte yüklenici tarafından verilmesi gereklidir.
Onay işlemi sırasında idare tarafından bu dokümanda yanlışlık, eksiklik ve kusurlar tespit edildiği takdirde, yüklenici idarenin yazılı emri üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol Hizmetleri
Kontrol teşkilatı ve yetkileri
Madde 26- Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.
Kontrol teşkilatının yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirir.
Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş yerinde kullanamaz. Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır.
Kontrol teşkilatının kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri idarece mühürlenerek işin sonuna kadar saklanır.
Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, kontrol teşkilatının bu husustaki yazılı tebligatı tarihinden başlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde kontrol teşkilatı bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.
Yüklenici tarafından kötü ve kusurlu yapıldıkları kesin olarak anlaşılan iş kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda kontrol teşkilatı yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin kaldırıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
Sözleşme konusu iş süreklilik gösteren bir mahiyette ise, işin yapılmasına ilişkin kayıtlar sözleşmesinde belirtilen sıklıkta tutulur ve bu tutanaklar yüklenici tarafından da imzalanır. İşlerin eksik, kötü ve sözleşmeye aykırı olarak yapılması durumunda sözleşmede belirtilen cezalar uygulanır.
Onay verilmesinin sorumluluğu ortadan kaldırmaması
Madde 27- Herhangi bir işin, kontrol teşkilatının denetimi altında yapılmış veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşin Yürütülmesi
İş programı
Madde 28- Yüklenici, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan yasal prosedürlerin tamamlandığının kendisine tebliği ve buna göre işe başlama tarihinden itibaren, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, üstlenilen işler için kontrol teşkilatının öngöreceği formda ve detaylarda ayrıntılı bir iş programı düzenler ve kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunar. İş programı, kontrol teşkilatı tarafından talep edildiği takdirde, yüklenicinin işin yürütülmesi için uygulamayı önerdiği metotlar ve düzenlemeler hakkında genel bir açıklamayı da içerecektir.
Kontrol teşkilatı, iş programının verildiği bu tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde programı olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak idarenin onayına sunar.
İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayı ile geçerli olur.
İş programlarında, hizmete ilişkin proje, rapor, teknik belgeler vb. belgelerin idareye hangi sıra ile, hangi tarihlerde verileceğinin belirtilmesi gereklidir. Yüklenici, bunların hazırlanması için idarece verilmesi gereken bilgilerin, esasların ve talimatın, kendisine en geç hangi tarihlerde verilmesi gerektiğini, ayrıntılı bir şekilde iş programı ile birlikte idareye bildirecektir.
Yüklenici, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.
Revize program
Madde 29- İşe ilişkin olarak idare tarafından onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu veya herhangi bir zamanda kontrol teşkilatı, işlerin fiili ilerlemesinin onay verilmiş programa uymadığı görüşüne vardığı takdirde yüklenici, kontrol teşkilatının talebi üzerine on (10) gün içinde işlerin öngörülen tamamlanma süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere bir revize program hazırlayarak kontrol teşkilatına sunacaktır. Revize program, kontrol teşkilatının uygun görüşü ve idarenin onayı ile yürürlüğe girer.
Yüklenicinin görev ve sorumluluklarının devam etmesi
Madde 30- Bu programların kontrol teşkilatına sunulması ve bunlar hakkında kontrol teşkilatının uygun görüşünün alınması ya da yukarıda bahsi geçen genel açıklamaların verilmesi, yükleniciyi sözleşme gereği yüklendiği görev veya sorumluluklarından kurtarmaz.
Sözleşme ve eklerine uymayan işler
Madde 31- Yüklenici projelerde ve işe ilişkin diğer teknik dokümanda, kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Boyutları, kullanma şekli ve durumu proje ve şartnamelere uymayan, kötü ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri, yüklenici, kontrol teşkilatının talimatı üzerine, belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya bozup yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
Yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu kontrol teşkilatı tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, ilave bedel isteyemez.
Kontrol teşkilatı, sözleşme dokümanında belirtilen özelliklerden daha iyi özelliklere sahip olması ve yüklenicinin kabul etmesi koşuluyla işe ilişkin herhangi bir değişiklik talebinde bulunabilir.
Hatalı, kusurlu ve eksik işler
Madde 32- Kontrol teşkilatı, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren belirtiler ve kanıtlara ulaştığı takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi ve tespiti için yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ eder.
Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler kontrol teşkilatı tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir.
Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur.
Sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, işin gerçekleştirilme şekil ve durumuna göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesilir.
Belli dönemler halinde ( günlük, haftalık, vs ) tekrarlanmak suretiyle ifa edilen sürekli nitelikteki işlerde kontrol teşkilatı, yapılan işle ilgili olarak Genel Şartnamenin 34 üncü maddesindeki esaslara göre bu dönemler itibariyle kayıt tutar. Hakediş ödemelerinde bu kayıtlar da dikkate alınır ve sözleşme ve eklerine aykırı olarak gerçekleştirildiği tutanağa yazılan işler için sözleşmesinde belirtilen kesinti ve cezalar uygulanır.
Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları
Madde 33- Yapılan işlerin her türlü sorumluluğu, kabul işlemlerinin idarece onaylanması tarihine kadar, tümüyle yükleniciye aittir. Bu nedenle yüklenici, gerek malzemenin kötülüğünden ve gerekse işlerin kusur ve eksikliklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.
Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, idare kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on (10) gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini bir başkasına yaptırarak bu yapılan işlerin bedeli için, yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir.
Yüklenicinin yaptığı işlerde, kabul tarihine kadar geçen zaman içinde, herhangi bir aksaklık görüldüğü takdirde, bu aksaklıklar yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilip onarılmakla birlikte idare, işin niteliğine göre, aksaklığı tespit edilen bu gibi işlerin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için, idarenin uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonulur. Yapılan işlerde, yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve ivedilikle ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alma imkanı yoksa bu takdirde idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir.
Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca hakkında 4735 sayılı Kanunun 27 nci madde hükümleri uygulanır.
İlgili kayıtlar
Madde 34- İşyerinde, işin sözleşme ve eklerine ve iş programına uygun olarak yapılmasını temin ve bunun kontrolü için idarenin sözleşmesinde belirlediği kayıtlar, yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından tutulur. Yüklenici bu kayıtları ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir.
Yüklenici, bu belgeler ve defterleri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. Bu belgeleri imzalamaz veya ihtirazı kayıtla imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, kayıt ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, on (10) gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır ve bu durumu tespit eden bir tutanak düzenlenerek kayıtlara eklenir.
Sözleşme konusu iş, belli bir hizmetin dönemler halinde ( günlük, haftalık, vs ) ifa edilmesi suretiyle yapılan sürekli nitelikte bir iş ise, yukarıda sözü edilen kayıtlar bu dönemler itibariyle tutulur ve kayıtlara itiraz da kayıtların tutulduğu sırada yapılır. Bu kayıtlarda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, işlerdeki hata, kusur ve eksiklikler, kaç kişinin çalıştığı ve hangi makine ve ekipmanın kullanıldığı ve kontrol teşkilatı tarafından gerek görülen diğer hususlar belirtilir. Bu kayıt ve itirazlar hem hakediş ödemelerinde, hem de sözleşmenin sona erdiği tarihte kabul komisyonu tarafından gerçekleştirilecek kabul işlemlerinde esas alınır.
İşin süresi ve uzatılması
Madde 35- İhale edilen işin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi esastır. Yüklenici bu esasa herhangi bir şekilde uymazsa sözleşmede gösterilen cezalar uygulanır.
Bu Genel Şartnamede öngörülen diğer haller saklı kalmak kaydıyla, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde sözleşmesinde belirtilen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan zorunlu gecikme nedenlerinin doğuşunda, durum idarece incelenerek işi engelleyici nedenlere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.
Yüklenici, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından başlamak üzere yirmi (20) gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse bunun nedenlerini belirten bir yazı ile idareye başvuracak ve durumun açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir.
Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devamı sırasında yapılacak başvuru, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.
Sözleşmesinde işin tamamlanması için sözleşme tarihinden başlayarak belli bir tarih ve süre belirlenen ve başkaca kayıt bulunmayan işlerde, işin yapılması için tespit olunan döneme rastlayan kış aylarının ve resmi tatil günlerinin etkisi de göz önünde tutulmuş sayılacağından yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, verilecek sürenin çalışılamayacak günler de dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.
İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu Genel Şartnamede ve sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini, yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin ve iş programının onaylanmasının, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gereği kadar uzatılır.
Birim fiyat sözleşmelerde ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
İşin süresinden önce bitirilmesi
Madde 36- Taahhüdün sözleşmede tespit edilmiş süreden önce tamamlaması halinde, yüklenicinin isteği üzerine, idare sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin "Kabul İşlemleri ve Kesin Ödeme" bölümünde belirlenen usullere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.
Fiyatı belli olmayan işlerde yeni birim fiyat tespiti
Madde 37- İşin devamı sırasında, yapılması idarece istenen veya 53 üncü maddeye göre sözleşme kapsamında ilave olarak yaptırılacak ve birim fiyat cetvelinde yer almayan yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar;
a) Yüklenicinin birim fiyatlarının tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler,
b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler,
c) Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile personel ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler,
d) İdarede ve diğer idarelerde mevcut rayiçler ile yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler,
e) İdarece kabul edilmek şartıyla ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya meslek odasınca onaylanmış memleket rayiçleri, kullanılarak yukarıdaki öncelik sırasına göre kontrollük ile yüklenici tarafından tespit edilir. Bu hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan sonra geçerli olur.
Fiyat tutanağının idarenin onayına sunulduğu tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde taraflar yeni birim fiyatlar üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa bu hususta bir anlaşmazlık zaptı düzenlenerek taraflarca imzalanır ve konu sözleşmedeki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümlere göre çözümlenir. Ancak bu süre içinde yüklenici, idare tarafından tespit edilen birim fiyatın uygulanması şartı ile işe devam etmek zorundadır.
ALTINCI BÖLÜM
Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel, Çalışanların Hakları ve Çalışma Şartları
Çalışanların özlük hakları
Madde 38- Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.
Kontrol teşkilatı işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.
Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.
Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.
Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.
Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.
Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.
Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.
Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.
Çalışanların sağlık işleri
Madde 39- Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.
Çalışanların kazaya uğramaları
Madde 40- Yüklenicinin önlemler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya işe bağlı nedenlerle ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de yüklenici tarafından karşılanır.
Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.
Çalışanların yiyeceği ve içeceği
Madde 41- Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelinin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün önlemleri almak zorundadır. Ancak bu sağlama işi, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini sağlamak hususundaki serbestliklerini bozmayacaktır.
Yüklenicinin işyerinde yiyecek ve içecek satım ve temininden doğan her türlü hukuksal mükellefiyet ve sorumluluk, kendisine aittir. Yüklenici, kendisi adına üçüncü kişilere yaptırdığı satım ve teminden de müteselsilen sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Hakedişler ve Ödeme
Hakediş ödemeleri
Madde 42- a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi :
Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.
İdarenin isteği halinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu kesinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır.
Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;
Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenlenir.
İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.
Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir.
Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.
Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.
Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.
Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.
Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.
2-Toplam Bedel Üzerinden Götürü Bedel Sözleşmelerde;
Yüklenicinin yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hakediş raporları, ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir. Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri yukarıdaki (1) numaralı bentte yazılı hükümlere göre yapılır.
b) Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi
Yüklenicinin yapacağı iş bir defada teslim alınacaksa hakediş raporu sözleşmesinde yazılı esaslara göre iş bitiminde bir defada düzenlenir. Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri de yukarıda (a/1) bendinde yazılı hükümlere göre yapılır.
İşin mahiyeti ne olursa osun, yüklenici süresinde hakediş başvurusunda bulunmadığı taktirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir.
Hakedişlerin düzeltilmesi
Madde 43- Kontrol teşkilatı, herhangi bir ara hakedişte, daha önce kendisi tarafından çıkarılmış eski bir hakedişe yönelik değişiklikler veya düzeltmeler yapabilir ve herhangi bir işi yetersiz görürse, bu işin değerini bir ara hakedişten düşürmeye veya tamamen çıkarmaya yetkilidir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kabul İşlemleri ve Kesin Ödeme
Hizmetin kabulü
Madde 44- a) Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetlerde:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile idareye başvurur. Yapılan işler, idarece verilecek talimat üzerine kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda kontrol teşkilatı işlerin durumunu inceleyerek mevcut haliyle sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve idarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu tespit ederse, işin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış sayılabileceğini idareye bildirir. Bu durumda idare en az üç (3) kişiden oluşan bir kabul komisyonu kurar ve kabul aşamasına geçilir.
(Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 51. md.) Ancak, kontrol teşkilatı tarafından işte önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse, bu durum idareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez. İdare bu bildirim üzerine işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için yükleniciye nedenleri açıkça belirtilen en az on gün süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını ister. Bu ihtardan sonra yüklenici işi süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise sözleşme feshedilir. Bu tamamlama süresi, işin sözleşmesinde belirtilen sürenin aşılmasına neden olursa, yüklenici aşan sürede cezalı olarak çalışır.
Verilen bu sürede işin yapılması ve teslim için ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, kontrol teşkilatı tekrar bir inceleme yapar ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle işin sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve idarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit ettiği eksiklikleri de gösteren bir liste ile idareye bildirir. Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak kabul komisyonunun işyerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu tarih, işin kabul tarihi olur.
Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak muayene ve incelemeden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar. Kabul komisyonu işin kabulüne ilişkin kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, gördüğü kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler.
Kabul işlemleri sırasında sözleşmeye göre gerekli görülen teknik deneyler, istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır.
Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliğin durumuna göre sözleşmesinde gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranı tutarında ceza uygulanır ve kabul tarihi eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme, sözleşmede belirtilen süreyi geçtiği takdirde idare, bu eksiklikleri üçüncü taraflara yaptırabilir. Bu işlerin bedeli yüklenicinin varsa alacaklarından veya teminatından kesilir. Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.
Kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir.
Garanti dönemi olan işler için bu kabul ön kabul olarak tespit edilir ve garanti dönemi sonunda kabul yapılır.
Kabul işleminin tamamlanması sonucunda yapılmış işleri ayrıntılı olarak (gerekli durumlarda iş kalemlerini gösteren bir liste halinde) gösteren bir kabul belgesi düzenlenir.
b) Sürekli Nitelikteki İşlerde:
Kontrol teşkilatının Genel Şartname gereğince tuttuğu kayıtlar ile yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belge ve kayıtlar idarece (a) fıkrasında öngörüldüğü şekilde kurulan kabul komisyonu tarafından esas alınır. Kabul komisyonu, yüklenicinin yapılan iş nedeniyle idareye karşı herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığına karar verirse, üç nüshalı bir kabul belgesi düzenler ve bir nüshasını yükleniciye verir. Eğer yüklenicinin idareye karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği tespit edilirse, buna ilişkin sözleşmesinde belirtilen ceza ve kesintiler uygulanır ve kabul belgesi bundan sonra verilir.
Kısmi kabul
Madde 45- Sözleşme çerçevesinde yapılan işlerin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan her kısım için, sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı takdirde, 44 üncü maddede belirtilen şekilde işlem yapılır.
Sözleşmede belirlenen tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir.
Yüklenicinin başvuruda bulunmaması
Madde 46- Yüklenici başvurusunda gecikmiş olur veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getiremezse, sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.
Yapılan işte kusur ve eksikliklerin bulunması halinde, bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.
İşlerin eksik olarak kabulü
Madde 47- Kabul için yapılan incelemede, giderilmesi mümkün olmayan veya zaman kaybını gerektiren ancak işin teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen kusur ve eksiklikler tespit edilecek olursa, yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından, yüklenicinin hakediş veya teminatından iş değerindeki azalma, kusur ve eksikliğin fazladan doğuracağı bakım ve onarım giderleri ile diğer giderler de dikkate alınarak belirlenecek uygun bir bedel kesilerek bu haliyle kabul edilebilir. İşin, kusur ve eksiklikleri karşılığı olmak üzere, bir bedelin kesilerek kabul edilmesi yükleniciyi varsa garanti yükümlülüklerinden kurtarmaz. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
Bu kabul işlemlerinde, varsa sözleşmesindeki özel hükümler de göz önünde bulundurulur.
Kabul sürecindeki bakım ve giderler
Madde 48- Yüklenici, kabul sürecinin başlangıcından sonuna kadar geçen süre içinde işlerin bakımını yapmak, tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.
Yüklenicinin kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır.
Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ile iş bitim tarihinden kabul tarihine kadar geçen sürede işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir.
Garanti dönemi olan işlerde kabul işlemi
Madde 49- Sözleşmesinde işe ilişkin bir garanti dönemi belirtilmiş olması durumunda, yüklenicinin başvurusu üzerine idarece verilecek talimat üzerine kontrol teşkilatınca işlerin garanti şartlarını karşılayıp karşılamadığı ve varsa bu dönemde yüklenicinin temerrüdünden dolayı idarece yapılmak zorunda kalan masraflar tespit edilir. Kurulan kabul komisyonu, kontrol teşkilatının verilerine ve kendi gözlemlerine dayanarak işin kabulünü yapar veya yüklenicinin hakedişinden veya teminatından düşülecek bedeli belirleyerek kabul işlemini tamamlar. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir.
Bu kabul işlemlerinde varsa sözleşmesindeki hükümler uygulanır.
Kesin hesap raporu
Madde 50- Kabul belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç altmış (60) gün içerisinde, kabul komisyonu detaylı olarak, sözleşmeye uygun şekilde yapılmış olan bütün işlerin değerini gösteren tamamlayıcı dokümanla birlikte bir kesin hesap raporu düzenleyecektir.
Kesin hesap raporu aşağıdaki asgari bilgileri içerecektir:
(a) İdare tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve idarenin sözleşme ile hak kazandığı alacaklar indirildikten sonra, varsa idarenin yükleniciye borçlu kaldığı bakiye ile,
(b) Kesin hesapta yükleniciye ödenmesi gereken bir tutar öngörülmüşse bu tutar, kesin hesabın idareye iletilmesinden itibaren altmış (60) gün içerisinde idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Ancak yukarıdaki (a) bendi gereğince çıkarılan hesap sonucunda yüklenicinin idareye borçlu bulunduğu anlaşılırsa, idare bir süre vererek bu miktarın ödenmesini yükleniciden talep eder. Yüklenicinin ödemede bulunmaması halinde, idarenin alacağı yüklenicinin teminatından kesilir.
Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
Madde 51- Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesinin getirilmesi halinde yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatın yarısı, garanti süresinin sonunda tamamı; garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.
Yüklenicinin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde kesin teminat ve ek kesin teminat, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Sözleşme İlişkileri
Sözleşmenin devri
Madde 52- Sözleşmenin devri, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla mümkündür. İdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken öncelikle 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından düzenlenecek devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur.
Devir sözleşmelerinde, devralan yüklenicinin devreden yüklenicinin yaptığı sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini devredenin tabi olduğu veya olacağı kapsam ve içeriği ile yüklendiği hususu yer alır.
Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz.
Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç (3) yıl içinde yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının idare tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.
Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 53- Birim fiyat sözleşmelerde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme konusu işte bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;
a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılması konusunda idare yetkilidir. Bu durumda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
Madde 54- (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 52. md.) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine on günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.
Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.
Sözleşmenin feshi halinde 4735 sayılı Kanunun 20nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek,
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.
İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
Yüklenici ile idarenin, tasfiyenin idare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Ayrıca yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir.
Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi ön kabul veya kabul tarihi sayılmak üzere, ön kabul, ön kabul ile kabul tarihi arasındaki süre ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu şartnamenin Sekizinci Bölüm hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir.
Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 51 inci maddede yer alan esaslara göre yapılır.
Tasfiye edilmiş işin, ön kabul tarihinden sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yine idarenin yapacağı tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.
Gerek sözleşmenin feshi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshi hali için durum tespit tutanağında belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işler yapılır.
Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinden sonra hesap kesme hakedişi idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 50 inci maddedeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde idare, hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.
Yüklenicinin ölümü
Madde 55- Yüklenicinin ölümü halinde iş tasfiye edilir. Yapılmış olan işlerin 54 üncü maddedeki esaslara göre kesin hesabı çıkarılarak yüklenicinin kesin teminatı ve varsa diğer alacakları mirasçılarına verilir. Teminatın verilmesinde 51 inci madde esaslarına göre işlem yapılır.
Ancak idare, istekli olan mirasçılardan yeterli gördüklerine, ölüm tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde kesin teminatı vermeleri şartı ile sözleşmeyi devredebilir.
Yüklenicinin iflası
Madde 56- Yüklenicinin iflas etmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre sözleşme feshedilir. Kesin hesabın tasfiyesi 54 üncü madde esaslarına göre yapılır. Bundan dolayı idare bir zarara uğrarsa, aynı Kanunun 20 nci maddesine göre işlem yapılır.
Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya hükümlülük hali
Madde 57- Yüklenici, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere otuz gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir.
Eğer yüklenici, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilip, 54 üncü madde esaslarına göre kesin hesabın tasfiyesi yapılır. Bundan dolayı idare bir zarara uğrarsa, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre işlem yapılır.
Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet
Madde 58- Ortak Girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddesine göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.
Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.
Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici arasındaki anlaşmazlıklar
Madde 59- İşin yürütülmesi sırasında ve kesin hesapların çıkarılmasında kontrol teşkilatı ile, yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, sözleşme ve eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır.
Yüklenici, anlaşmazlığa neden olan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on gün içinde itiraz ve şikayetlerini maddi ve hukuki gerekçeleriyle birlikte açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır.
İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten itibaren en çok iki ay içinde konuyu inceleyip bu husustaki kararını yükleniciye bildirecektir.
ONAY
……/……/2017
Yusuf Turan ÖZSÖZ
Mu.Alb.
Milli Kh.Kur.Bşk.
Mehmet TEMUR
İs.Yb.
İs.Ş.Md.
Recep CUMERT
İs.Yzb.
İnş.Pl.Sb.
Bu süre içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde yüklenicinin, anlaşmazlıkların çözümüne dair sözleşmede belirtilen çözüm yöntemini harekete geçirme hakkı saklıdır.
Şevket SARI
Topçu Atğm.
Mak.Müh.
İŞİN ADI: KH.DES.GR.K.LIĞI, MEBS A.K.LIĞI VE MERKEZ K.LIĞI KAZAN DAİRELERİNDE BULUNAN BUHAR VE SICAK SU KAZANLARININ, GENLEŞME TANKLARININ VE BOYLERLERİN BASINÇ TESTLERİ HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME
Madde 1- sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kor.K.lığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.…………….……………………………………………………............................................................ …………………………………..(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin adresi: 3’üncü Kor.K.lığı – Ayazağa/İSTANBUL,
Tel no : 0-212-365 12 00
Faks no : 0-212-285 03 23
Elektronik posta adresi (varsa): .........................................................................dir.
2.2. Yüklenicinin adı :
Yüklenicinin tebligat adresi :…..……….................................................................................. ……………………………………………………………………………………………. olup,
Tel no:..................................
Faks no:................................
Elektronik posta adresi (varsa): ........................................................................dir.
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşmenin dili Türkçe’dir.
Madde 4- Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- İş Tanımı
Kh.des.gr.k.lığı, mebs a.k.lığı ve merkez k.lığı kazan dairelerinde bulunan buhar ve sıcak su kazanlarının, genleşme tanklarının ve boylerlerin basınç testleri hizmet alımı İşi. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve alım dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Basınç testi yapılacak kazanların özellikleri teknik şartnamede ve diğer dokümanlarda belirtilmiştir.
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
6.1. Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, alım dokümanında yer alan teknik şartnameye dayalı olarak işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ……………………….……...(rakam),.……..………………………………………………………… (yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin hususlar sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Ön Hazırlıklar Yüklenici Firma Tarafından Yapılacaktır.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
1)Teknik Şartname
2)Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
Madde 10- Sözleşmenin Süresi
Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
Madde 11- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi
11.1.İşin yapılma yeri: 3’üncü Kor. K.Lığı, MEBS A.K.lığı ve İstanbul Merkez K.lığına bağlı birliklerdir.
11.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar:
(Bu madde boş bırakılmıştır.)
11.3. İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Yükleniciye yer teslimi 15 Mayıs 2017 tarihinden sonra yapılacaktır. Yüklenici taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır.
Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
12.1. Kesin Teminat: Bu iş için kesin teminat alınmayacaktır.
Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları
13.1. Ödeme, 2017 Mali Yılı ödeneklerinin K.K.K.lığı tarafından serbest bırakılmasından sonra, Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğüne teslim edilecek, usulüne uygun belgelere istinaden düzenlenecek ödeme emrini müteakiben, 03.5.9.90 ekonomik kodundan 3’üncü Kor.K.lığına tahsis edilen ve Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Md.lüğü nezdinde mevcut bulunan ödenekten, tek seferde yapılacaktır.
13.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı
15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Yüklenici tüm işi kendisi yapacak alt yüklenici çalıştırmayacaktır.
Madde 17- Cezalar ve Kesintiler
17.1.İdare tarafından, iş zamanında bitirilmediği takdirde, bu iş için ayrıca en az 10 gün süreli ihtar çekilecektir. İhtar süresi bitim tarihinde sözleşme şartları yerine getirilmemişse idare sözleşmeyi fesih edecektir.
17.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanır.
Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
18.3. Sözleşmenin 30. maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.”
18.4. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 19- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 4’üncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir
Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar
(Bu madde boş bırakılmıştır.)
Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
İşin kontrolü, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 44’üncü maddesi gereği, Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra kabul işlemleri yapılacaktır.
21.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere 3’üncü Kor.K.lığı-Ayazağa/İSTANBUL adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.
21.2. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile “Hizmet İşleri Genel Şartnamesi”nde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 7 (Yedi) takvim günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.
Madde 22- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması
22.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
22.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara
karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
22.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 23- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 6’ncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.
Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
24.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
24.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti
(Bu madde boş bırakılmıştır.)
Madde 26- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 27- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder :
a) Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on (10) takvim günü süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 28- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 29- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 30- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
“Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi;
Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve alım dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.
Madde 31- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 32- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 33- Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar
(Bu madde boş bırakılmıştır.)
Madde 34- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar
Bu maddeye ait hususlar teknik şartnamede belirtilmiştir.
Madde 35- Garanti İle İlgili Şartlar
(Bu madde boş bırakılmıştır.)
Madde 36- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 37- Diğer Hususlar
(Bu madde boş bırakılmıştır.)
Madde 38- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 39- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı ……/……/………. tarihte yürürlüğe girer.
Madde 40-Sözleşmenin İmzalanması
İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/……/…....... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse Talep imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.
İnş.Pl.Sb.Yzb.R.CUMERT :
İs.Ş.Md.Yb. M.TEMUR :
İDARE YÜKLENİCİ
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)
