K.alan Gar 3/1 Ve 5/1-2 Loj.çatı Bakım Onarımları

  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ ŞARTNAME

            

1-Adı geçen iş 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan temin usulü ile yapılacaktır.

 2-Teklifler en geç ........... Tarih .......... saat’e kadar ilgilisine verilecektir. Firmalar tekliflerin görevli heyet tarafından açılması esnasında isterlerse teklif zarflarının üzerlerinde belirtmek şartıyla toplantıya katılabilirler.Teklifler açıldıktan en geç 48(kırksekiz) saat içinde sözleşme yapılması zorunludur.Firma süresi içerisinde gelmediği taktirde teklif yok sayılarak değerlendirme ona göre yapılacaktır.

 

 3-İstekliler (özel veya tüzel kişiler )  ticaret odası /sanayi odası / meslek odasi kayit belgelerinden (asıllarını veya aslı gibidir yapılmış nüshasını) birini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.(Son bir yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir) Firmalar, ödeme yapılabilmesi için vergi borcu yoktur belgesini ve ayı içerisinde alınmış Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu yoktur yazısını faturalarına ekleyeceklerdir. 

 

 4- 15.000-TL ve üzeri işlerden teklifinin % 6 ‘sı kadar teminat alınacaktır. Teminat işin kabulünden itibaren 6 ay (altı) sonunda denetim elemanlarınca  yapılacak tutanağa göre iade edilecektir.

 

5-İş bitiminde Yapı Kabul Heyetince kabul tutanağı olarak tesellümü yapılacaktır.

            

6-İstekliler tekliflerini kapalı zarfla ve zarf üzerinde işin tam ve doğru olarak adını yazacaklar ve kaşeliyeceklerdir. Sundukları teklif mektup ve diğer evraklarda silinti ,kazıntı, düzeltme kesinlikle olmayacaktır. Bu tarz evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

         7-İşin belirlenmiş bitiş tarihinden sonraki gecikmeler için günlük sözleşme bedellerinin % 0,3 (binde üç) oranında ceza uygulanacaktır.

8-İhale alan firma ile kurum arasında anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi yapılacaktır.

9-İdare işi sözleşme yapılıncaya kadar geçen sürede sebep göstermeksizin iptal etmeye yetkilidir. İstekliler bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Sözleşme yapılıp işe başlandıktan sonra işin ikmalinin herhangi bir aşamasında idare işi iptal edebilir. İdare yüklenicinin verdiği fiyat teklifi üzerinden hesaplama yaparak imalatı kadar bedeli öder. Yapacağı diğer kısımlar için malzeme ihzaratı yapmış olsa bile bu kalemler için ödeme yapılmaz. Yüklenici malzemesini alıp götürür ve hiçbir talepte bulunamaz. Ödeme hesabında keşif özetinde bu imalat kalemleri hesaplanır, yüklenici verdiği fiyat teklifi üzerinden kırımı düşülür, kalan kısım için Yapı Kabul heyetince kabul yapıldıktan sonra hak ediş düzenleyip TCDD muhasebe usullerine göre yükleniciye ödeme yapılır teklif veren istekliler bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır.

 

10-Nakliye fiyat farkı ve avans ödenmeyecektir. Ara ödeme yapılmayacaktır.

 

11-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. İşin yapım süresi  yer teslim tarihinden itibaren .......... takvim günüdür.İşin ikmali ile ilgili idare tarafından kaynaklanan sorunlar karşısında idare adına Yapı Denetim Heyeti yükleniciye ek süre verecektir. İdare tarafından ek süre verilmeyen durumlarda yüklenici işi süresinde ikmal edip bitirmek zorundadır. Şayet yüklenici kendinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle işi süresinde ikmal edemez ise gecikilen her takvim günü için işin sözleşme bedelinin% 0,3 (binde üç)  oranında gecikme cezası kesilecektir. Ceza, hak ediş ödenirken yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

 

12- Yüklenici firma şantiye mahallinde adli sorunlar çıkması halinde ilgili kurumlara karşı direkt sorumludur. Kuruluşumuz bu durumlarda kesinlikle sorumluluk yüklenmemektedir.

 

13- Yüklenici firma Kurum içerisinde yayınlanan 2701 nolu (Demiryolu içerisinde veya yakınında yapılan çalışmalarda alınması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin) genel emre göre yetkililerden bilgi almadan işe başlamayacaktır

 

14- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Yüklenici firma almış olduğu yapım işi için SGK ya karşı çalıştıracağı elemanlar ile ilgili tüm sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirecektir. Yüklenici firma Sosyal Sigortalar Kurumuna karşı çalıştırıldığı elemanların her türlü hak ve sorumluluğunu yerine getirmesi konusunda yükümlüdür. Kuruluşumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Yüklenici firma şantiyede çalıştırdığı elemanların koruyucu güvenlik malzemelerini temin edecek, doğabilecek iş kazalarına karşı yükümlü olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Teşkilatının zorunlu kıldığı işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun tedbirleri almak zorundadır. Çalışma sahasına yeteri kadar uyarıcı levha konulacaktır. İdarenin bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

 

15- İşin yapımı sırasında TCDD tesislerine verilecek zararlar yüklenici tarafından giderilecek veya kurum tarafından giderilerek yükleniciye fatura edilecektir. TCDD’nin çıkartacağı zarar ziyan faturasını yüklenicinin oluruna gerek kalmadan hak edişinden kesmeye TCDD Kurumu yetkilidir. hakedişin yeterli olmadığı durumlarda en geç 15 gün içinde yüklenici zararın kalan kısmını defaten ödemek zorundadır. Zarar ziyanı ödemeden itiraz hakkı yoktur.

16-Teklif verecek isteklilerin teklif mektubu vermeye yetkili kişileri teklif mektubunun ekine imza sirkülerini ekleyecektir. Şayet teklif verecek kişi şirket yetkililerinin vekâlet verdiği bir kişi ise şirket yetkililerinin imza sirküleri, teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve teklif verecek vekil kişinin imza sirküleri teklif mektubunun ekinde olacaktır. İşin yapımında kullanılacak malzemeler yurtiçinden temin ediliyorsa TSE veya TSEK kalite belgeli, yurtdışından temin ediliyorsa temin edilen ülkenin kalite standartlarına uygunluğunu gösteren kalite belgeli ve en iyi cins ve kalitede olacaktır.

 

 

17-Bu şartname bu maddeyle birlikte toplam 17 (onyedi) maddeden  ve 2(iki)sayfadan ibarettir.

                                                                                                        

 

 

 

            

              TCDD

                                                                                              İmza-Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................İŞİNE AİT ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAMEDİR

 

1. Yapılacak işin kısaca tanımı yapılarak anlatılacaktır. İstekliler tekliflerini kapalı zarfla ve zarf üzerinde işin tam ve doğru olarak adını yazacaklar ve kaşeliyeceklerdir. Sundukları teklif mektup ve diğer evraklarda silinti ,kazıntı, düzeltme kesinlikle olmıyacaktır. Bu tarz evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2. SGK ile ilgili tüm yükümlülükler yükleniciye aittir.

 

3. İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren ........ gündür.

 

4.  İmalatlar birim fiyat tarifleri ve teknik şartnameye göre yapılacaktır. Kontrol elemanının ayrıca vereceği talimatlara da uyulacaktır. Projede çelişki olduğu takdirde kontrol teşkilatının verdiği karar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 

5.  İşin yapılacağı mahal ve çevresi görüldükten sonra teklif verilecektir. İstekliler teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş kabul edilecek ve daha sonra bu konuda itiraz edemeyeceklerdir.

 

6. Herhangi bir işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, Teknik şartnamelere, fen sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

 

7. İmalatta kullanılacak malzemeler 1.sınıf, TSE /CE /İSO standartlarından birinden belgeli ve kontrol elemanının beğenerek kabul ettiği malzeme olacak, kontrol elemanının denetiminden geçmeyen malzemeler kullanılmayacaktır.

 

8. İş yerinde her türlü güvenlik tedbiri yüklenici tarafından alınacaktır. TCDD ye verilecek zararlardan ve kazalardan yüklenici sorumlu olacaktır.

 

9. Hafriyat, moloz v.b işe yaramayan malzemeler yükleniciye ait olup ilgili belediyesinin uygun gördüğü yerlere nakledilecektir. Bunun için ayrı bir ödeme yapılmayacaktır.

 

10. Bu iş kapsamında Yüklenici tarafından yapılan tüm nakliyeler, yükleme ve boşaltmalar, yatay ve düşey taşımalar teklif fiyatına dâhil olup herhangi bir ilave ücret ödenmeyecektir

 

11. İmalatlar için şantiyeye getirilen her cins malzeme olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

 

12. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

 

13. Yüklenici firma şantiyede işçi sağlığı ve iş güvenliği için her türlü emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asılı bulunduracak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.

 

14. İşe ait imalatlar CD ortamında resimlendirilecektir. İş yerinin iş başlamadan önceki ve sonraki durumları da resimlendirilecektir. Resimlendirilmeyen imalatların ödemesi yapılmayacaktır.

 

15. Teklifler bizzat firma yetkilileri tarafından ................... saat ................... kadar ilgilisine teslim edilecektir.

 

16. Bu şartname sözleşmenin tabii bir eki olup yüklenici bu şartname esaslarına da aynen uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu şartname 16 (ONALTI) maddeden ibarettir.

	Birim Fiyat Teklif Cetveli

eklenecek

 

 

 

	BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ
eklenecek
	YER TESLİMİ BELGESİ İLGİLİ TÜM YÖNETMELİK VE GENEL EMİRLERDEN BAHSEDEN YER TESSLİM BELGESİ FİRMA İLE KARŞILIKLI İMZALANACAK

 

 

 

 

YER GÖRME BELGESİ

--------------------------------

 

 

 

 

 

            TCDD 5. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü tarafından  …./…./2016 tarihinde Doğrudan Temin yöntemiyle ihalesi yapılacak olan ……………………..……………………………………….   İşine ait hazırlanan proje, ihale şartnamesi, sözleşme hükümlerine göre inşaatın yapılacağı yeri, mahal listesini ve yapılacak imalatlarla ilgili bütün işleri mahallinde inceledim gerekli bilgileri aldım.

 

 

 

 

 

 

 

     Firma Yetkilisi                                                                 

     Adı SOYADI                                                                 

 

 

 

           İmza                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

(ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu Sözleşme, bir tarafta TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer.  ...................................................................... (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

 

2.1. İdarenin Adresi	:	TCDD 5.Bölge Müdürlüğü İstasyon Caddesi 44070-MALATYA
Tel. No	:	0 422 212 48 00
Faks No	:	0 422 212 90 39
E-Posta Adresi (varsa)	:	-
2.2. Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi	:	.................................
Tel. No	:	........................................................
Faks No	:
E-Posta Adresi (varsa)	:	-

           

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

3.1. İşin Adı	:	.....................................................................................................................................
3.2. İşin Yapılma Yeri			:	.......................................................................................................................................................................
3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı					:	...........................................................

 

Madde 4- Sözleşmenin dili

Sözleşmenin dili Türkçedir.

 

Madde 5- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ............................................................................................ toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlar ile ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

Madde 9 – Sözleşmenin Ekleri

9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında ( Keşif, Metraj, Proje özel teknik şartname ve vs.) yer alan hükümler esas alınır.

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

            1- Sözleşme Tasarısı, 

            2- Özel Teknik Şartname,

9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

 

Madde 10- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

 

10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi:

10.1.1. Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 2 (İKİ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren .............. gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır.

10.1.2. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sâri hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır.

10.1.3. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

 

10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar:

İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin % 0,3 ( ONBİNDEÜÇ ) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dâhil edilir.

Madde 11- Teminata İlişkin Hükümler

Teminat olarak teklif bedelinin % 6 ‘ sı Vezneye yatırılacak yada banka  teminat mektubu verilecektir.

Madde 12- Ödeme Yeri ve Şartları

12.1. Yüklenicinin hak edişi MALATYA Mali İşler Müdürlüğü Veznesinden ödenir.

12.2. Ödeme iş bitiminde fatura karşılığı bir defada ve işlemler idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 13- Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı

Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14- Fiyat Farkı

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı verilmeyecektir. 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde15- Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. İşlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16- Yok

Madde 17- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

17.1. İdare tarafından aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

17.2. Mücbir sebep halleri:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.

17.3. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.

17.4. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde18- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

İşin teslimi kontrol heyetince yapılacak tesellüm zabtı ile olacaktır.

Madde19- Teminat Süresi

Bu iş için iş bitiminin sağlanmasına kadar teminat saklı tutulacaktır. Tesellüm  yapılması akabinde teminat iade edilecektir.         

Madde 20- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

20.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

20.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 21- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Özel Teknik Şartnamede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 22- Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları

22.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

22.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 23- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten banka teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 24- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve konuya ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 25- Öngörülemeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi

İşin, öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 26- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 27- Geçici Kabul Noksanları

Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3) kısmı tutulur ve bu tutar geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasını müteakip kesin hesapla birlikte yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilir.

Madde 28- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde MALATYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”

 

Madde 29- Yürürlük

Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 29 maddeden ibaret olan bu Sözleşme; idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra, ........................ Tarihinde imza altına alınarak 1 ( BİR ) nüsha düzenlenmiş ve 1 ( Bir ) nüshası taraflarca alıkonulmuştur.

 

EKLER                      :

 Özel Teknik Şartname

             İ D A R E                                                                                YÜKLENİCİ

 

 

 

ihale doküman için tıklayınız.