İstanbul Merkez Komutanlığı 29 Kısım Genel Temizlik Malzemesi Mal Alımı

İşin Adı : İstanbul Merkez Komutanlığı 29 Kısım Genel Temizlik Malzemesi Mal Alımı

İhale Usulü : 22 D

İdare Adı : 3 ncü Kolordu Komutanlığı

Adres : 3 ncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL

Telefon : +902123651200

Faks : +902123651264

Elektronik Posta Adresi : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

Malın Niteliği ve Türü : MAL ALIMI

Malın Miktarı : 29 ADET ADET

Mal Teslim Yeri : İSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIĞI (BEŞİKTAŞ/İSTANBUL(

Mal Teslim Tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir

İhale Yeri : 3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYONU AYAZAĞA/SARIYER/İSTANBUL

İhale Tarihi : 27.6.2019 10:30:00

İhale İlanı Metni

3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL

1. İstanbul Merkez Komutanlığı 29 Kısım Genel Temizlik Malzemesi Mal Alımı, doğrudan temin usulü ile  27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 10:30’da  yapılacaktır. Satın alınacak malzemenin Listesi ve Miktarı ile Malzemenin Evsaf ve Teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Malzeme, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır.  Alım kararına müteakip yüklenici ve  idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.

 

3.Malzeme, Doğrudan Temin Alım Komisyonunun alımla ilgili kesin kararını verdikten sonra 10 (On) takvim günü içerisinde İstanbul Merkez Komutanlığınca belirtilen yere defaten teslim edilecektir.

4. Alınacak malzemenin muayene ve kabulü, İstanbul Merkez Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek yapılacaktır. Fiziki muayenesi Evsafta belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının muayenesi yapılacaktır.

 

5. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden Milli Savunma Üniversitesi  Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren bir ay içince ödenecektir.

 

6. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıdaki e-posta adresine başvurarak e-posta  ile ya da dileyen istekliler komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.

 

7. Teklifler, (Faaliyet Belgesi, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 10:30’ a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir.

 

8. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.

 

9. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir.

İRTİBAT NUMARALARI:

Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 (Kemal ÇAKIROĞLU)
0 212 365 12 00'dan 2981 - 2982 (Sinan ÖNAL)
Tel  :0 212 365 12 64

E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int

 

 

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
İstanbul Merkez Komutanlığı
Lojistik Şube Müdürlüğü
İST.MRK.K.LIĞI GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK EVSAF ÖZELLİKLERİ
S.NO. MALZEMENİN İSMİ STOK
NUMARASI BİRİMİ İHTİYAÇ
MİKTARI MALZEMENİN EVSAFI
1 KAĞIT HAVLU, FOTOSELLİ MAKİNA İÇİN  7290270396441 RULO 500 PROFOSYONEL KAĞIT 1. SINIF OLUCAK.MALZEME SELÜLOZİK KAĞITTAN YAPILMIŞ OLACAK.RULO AĞIRLIĞI:1 KG.OLUCAK
2 BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI,TABLET 7930332062393 BX 15 100'LÜ KUTU OLUCAK.
3 BULAŞIK SÜNGERİ  SARI 7920KK0075220 ADET 250 1.BULAŞIK SÜNGERİ OLUKLU VE FİBERLİ OLACAK.
2.ORTALAMA 6X12 CM EBADINDA OLACAKTIR.
3.KALİTELİ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, KOLAY DEFORME OLMAYACAK.
4 BULAŞIK TELİ 5340KK0096443 ADET 300 SERT YÜZEYLER İÇİN PASLANMAZ TEL OLUCAK.60 GR OLUCAK.
5 ÇÖP TORBASI BÜYÜK BOY(65X80 CM) EVSEL ATIKLAR İÇİN 8105270107353 RULO 1000 AMBALAJ ŞEKLİ:RULO,KALINLIK:80 MİKRON BÜYÜK BOY (65X80 CM) GENİŞLİK:65 CM.RENK:SİYAH.                                                                               1.EBATLARI EN AZ 65X80 CM OLACAK.
2.ÇÖP TORBASI SİYAH RENKTE OLACAK
3.MALZEME BİRİNCİ POLİETİLEN (HDPE) MMAMUL ÜRETİM OLACAK.
4.KALINLIĞI 80 MİKRON OLACAK.
5 ÇÖP TORBALARINI HER BİRİNİN İÇERİSİNE TOPLAM AĞIRLIĞI 10 KG.OLAN KESKİN KENAR VE KÖŞELERİ BULUNMAYAN CİSİMLER KONULDUĞUNDA 5 DK.SÜRE İLE YIRTILMA, PATLAMA VE KAYNAK YERLERİNDE AYRILMA OLMADAN TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK.
6 ÇÖP TORBASI JUMBO BOY 8105KK0471216 RULO 500 AMBALAJ ŞEKLİ:RULO, JUMBO BOY (80X110CM) PROFESYONEL ÇÖP POŞETİ.RENK.SİYAH                                                                                                                                                                                                       1.ÇÖP TORBASI 10 ‘LUK RULO PLASTİK PAKET HALİNDE SİYAH RENKTE OLACAK
2.MALZEME BİRİNCİ POLİETİLEN (HDPE) MMAMUL ÜRETİM OLACAK.
3. KALINLIĞI 80 MİKRON OLACAK.
4 ÇÖP TORBALARINI HER BİRİNİN İÇERİSİNE TOPLAM AĞIRLIĞI 10 KG.OLAN KESKİN KENAR VE KÖŞELERİ BULUNMAYAN CİSİMLER KONULDUĞUNDA 5 DK.SÜRE İLE YIRTILMA, PATLAMA VE KAYNAK YERLERİNDE AYRILMA OLMADAN TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK. 
7 ELDİVEN NON STERİL PUDRASIZ 8415KK0430896 PAKET 200 1.ÜRÜN LATEX OLUCAK.
2.PUDRASIZ OLUCAK.
3.ELDİVENLER S – M – L ÖLÇÜLERİNDE OLACAK

8 ELDİVEN, KORUYUCU, İŞ 8405KK0356028 ÇİFT 20 ELDİVENİN MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUMA PERFORMANSI TS 7305 EN 388'E GÖRE EN AZ 3121 DİR. ELDİVENİN GENEL ÖZELLİKLERİ TS 6973 EN 420 YE UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞTİR. ELDİVENİN BİLEKLİK KISMINDA 50 MM UZUNLUĞUNDA LASTİK OLACAK VE BİLEĞİ KAVRAYACAKTIR.ELDİVEN PAMUK ESASLI MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAK VE ELDİVENİN ÜST KISMI PARMAKLARIN BAŞLADIĞI YERDEN BİLEĞE KADAR OLAN KISMI NİTRİL KAPLAMALIDIR.TOPLAM UZUNLUK:25 CM
9 FIRÇA, TEMİZLEME 7920KK0091825 ADET 30 FIRÇA YIKAMA 20 CM.ZEMİNLERİN YIKAMA İŞLERİNDE KULLANILIR.
10 GENEL TEMİZLİK BEZİ MİKROFİBER 7920KK0149410 ADET 175 1.SIK DOKUNMUŞ, PAMUK BİR YÜZÜ HAFİF TÜYLÜ, BİR TARAFI DÜZ TEK PARÇA HALİNDE TOZ BIRAKMAYAN MALZEME OLACAK.
2.MALZMENİN GENİŞLİĞİ 40 CM. OLACAK
11 GÜRGEN FIRÇA SAPI 7920KK0094272 ADET 35 YER TEMİZLİK FIRÇALARINA TAKILAN AHŞAP GÜRGEN DEN İMAL EDİLMİŞ OLAN SAP.STANDART ÖLÇÜ
12 HİDROKLORİK ASİT,(TUZ RUHU) 6810270237504 LT 50 OXY//STAR//BEMOL//MARATHEM MARKA OLUCAK.5 LT'LİK PLASTİK BİDONLARDA OLACAKTIR.
13 KAĞIT HAVLU ,BEYAZ (RULO) 8540270247596 ADET 1500 OXY//STAR//BEMOL//MARATHEM MARKA OLUCAK.EN AZ 90 YAPRAK OLUCAK.MALZEME % 100 SELÜLOZİK OLUCAK.
14 KİREÇ ÇÖZÜCÜ 6850270386452 ADET 35 OXY//STAR//BEMOL//MARATHEM MARKA OLUCAK.5 LT'LİK PLASTİK BİDONLARDA OLACAKTIR.
15 KOKU GİDERİCİ, ASKILI 6810270385361 ADET 30 1.YUVARLAK ŞEKİLDE VE BLOK HALİNDE,KRİSTALİZE GÖRÜNÜMDE OLACAK.
2. ÜRÜN 50 GR’LIK(±20)PAKETLER HALİNDE OLACAK.
3.PLASTİK ASKISI İLE BİRLİKTE OLACAK.
4.ÜRÜN ÇEŞİTLİ KOKULARDA PARFÜM İÇERECEK, GÜZEL KOKULU OLACAK, TUVALETTE BULUNAN KÖTÜ KOKULARI GİDERECEK.
5.ÜRÜN AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRÜN KULLANIM TALİMATI VE ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR ETİKETLER BULUNACAK VE ETİKET ÜZERİNDE TSE NUMARASI YAZILI OLACAK
16 LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI 7920KK0447018 ADET 25 FIRÇA, TEMİZLEME
SAP UZUNLUĞU MİLİMETRE MAKSİMUM 210,0
ENİ MİLİMETRE MAKSİMUM 40,0
UZUNLUK MİLİMETRE MAKSİMUM 260,0
SAP MEVCUT
FIRÇA KISMI MALZEMESİ PLASTİK #
FIRÇA MALZEMESİNİN KULLANILAN UZUNLUĞU MİLİMETRE MAKSİMUM 25,0
SIRT ŞEKLİ YUVARLAK UÇ W/EL TUTAMAĞI
AYRILABİLİR TUTAMAK TERTİBATI DAHİL
NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI LAVABO FIRÇASI DAİRESEL YAPILI
ÖZEL HUSUSLAR KOLALIK TESİSLERİNDE TEMİZLİK MAKSADIYLA KULLANILMAKTADIR. BEYAZ RENK ÖNCELİKLİDİR.
17 MİNERALLİ SIVI OVMA MADDESİ 5 LT 7930KK0436398 LT 250 ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDE: %5. NONİYONİK AKTİF MADDE: %5.KATI MADDELER: %30.AKTİF MADDE:KREM 5 LT'LİK BİDONLARDA OLUCAK.MARKALAR:OXY//STAR//BEMOL//MARATHEM 
18 ISLAK MOP TUTUCU 7920270387539 ADET 25 1.ISLAK MOP TUTUCU METAL KISKAÇ SAYESİNDE MOPU SIKICA TUTARAK PRATİK TEMİZLİK İMKANI VERECEK.
2.PASLANMAZ METAL KISKAÇLI VE DAR OLUCAK.
3.YEKPARE OLMALI, AYRICA APARAT TEMİNİNE GEREK OLMAYACAK.
4.SAPI ÜZERİNDE OLACAK.
5.UZUNLUĞU 120. (+ / - 5) CM OLACAK.
19 MOP PASPAS APARATI (NEMLİ MOP APARATI) 7920KK0169239 ADET 25 1.ÜZERİNE PASPAS (MOP) TAKILAN SERT PLASTİK APARAT OLACAK
2.TOPLAM UZUNLUĞU 60 CM, TOPLAM GENİŞLİĞİ 10 CM OLACAKTIR.
20 ISLAK MOP YEDEK 7920270387547 ADET 75 1.ÜRÜNÜN SU EMİCİ ÖZELLİĞİ YÜKSEK OLACAK.
2.KULLANILAN YÜZEYLERDE İP TORTU BIRAKMAYACAK.
3.PAMUKLU İPTEN ÜRETİLMİŞ, DİKİŞLERİ SAĞLAM, SIK OLUCAK,PÜSKÜLÜ DÖKÜLMEYECEK.
4.DAR APARATA UYUMLU OLUCAK.
5.EN AZ 350 GR OLUCAK.
21 MOP NEMLİ YEDEK  7920270386427 ADET 75 1.ORTA KISMINDA APARATA TAKILACAK KISMI BEZLİ, AĞIZ KISIMLARI PÜSKÜL ŞEKLİNDE PAMUK VE POLYESTER İPLİK OLACAK.
2.UZUNLUĞU 60 CM OLACAK.
3.AĞIRLIĞI EN AZ 150 GR OLUCAK.
4.KENARLARI BİLYALI OLUCAK.
22 PİSUVAR TABLETİ,DEZENFEKTAN VE KOKU GİDERİCİ,BANYOLARDA,WC 6508KK0117687 KG 30 1.TUVALET, LAVABO GİBİ ISLAK ALANLARDA KÖTÜ KOKULARI GİDERECEK, TABLET FORMDA OLACAK.
2.ÜRÜNLER ORİJİNAL HAMMADDEDEN MAMUL UZUN SÜRE ETKİLİ YAPIDA OLACAK, LAVABOLARDA UZUN SÜRE DAYANIKLI OLACAK, ÇABUK ERİYİP YOK OLMAYACAK
3.AMBALAJ YAPISI ŞEFFAF POŞETLERDE 1 KG (BİR) NAFTALİN TABLETİ İÇERECEK ŞEKİLDE OLACAK.
4.ÜRÜN AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRÜN KULLANIM TALİMATI VE ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR ETİKETLER BULUNACAK.
23 SAP FIRÇA, MADENİ 7920KK0166646 ADET 25 1.ALÜMİNYUM ALAŞIM KIRMIZI RENKTE OLACAK.
2.UZUNLUK 100 İLE 120 CM ARASI,  ÇAPI 2 CM VE YUKARISI OLACAK.
24 TUVALET KAĞIDI 8540270386396 ADET 3000 KAĞIT, TUVALET
KAT MİKTARI 2
RENK BEYAZ
ENİ MİLİMETRE NOMİNAL 124,0
UZUNLUK 22 METRE
ÖZEL HUSUSLAR :MALZEME: %100 SELÜLOZ
ÇİFT KATLI OLUCAK.
25 METAL ÇEKPAS 55 CM. SAPLI  7920KK0329916 ADET 20 SAP UZUNLUĞU : 1010 MM.SAP ÇAPI : 200 MM. KAUÇUK KISMININ KESİT KALINLIĞI : MAXİMUM : 15 MM. MİNUMUM : 5 MM.KAUÇUK YÜKSEKLİĞİ : 35 MM. SAP SÖKÜLÜR VE TAKILIR.KAUÇUK KISMININ UZUNLUĞU 55 CM OLUCAK.VE ETRAFI METAL OLUCAK.YER TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILIR.
26 YÜZ MASKESİ TEK KULLANIMLIK 6515KK0302478 PK 60 MASKE, AĞIZ-BURUN//AĞIZ VE BURUN KAPATIR.TEMİZLİK İŞLERİNDE,MUAFAK, YEMEKHANE VE FIRINLARDA HİJYEN SAĞLAMAK MAKSADIYLA KULLANILIR.RENK:BEYAZ//ULTRASONİK DİKİŞLİ//POLİPROPİLEN KAPLI YUMUŞAK YARLANABİLİR TELİ//ANTİALERJİK,HAVA GEÇİRGEN//FİBERGLASS//LATEKS İÇERMEZ.TEK KULLANIMLIK.2 KATLI 1 PAKETTE 50 ADET BULUNUR.MARKA TERCİHEN (AMET 2) OLUCAKTIR.DİĞER MARKALARDA KALİTESİNE GÖRE DEĞERLENDİRMEYE ALINCAKTIR.
27 ÇÖP TORBASI ORTA BOY 55X60 CM 6530KK0484721 RULO 600 AMBALAJ ŞEKLİ:RULO, KÜÇÜK BOY (55X60CM) PROFESYONEL ÇÖP POŞETİ.RENK:SİYAH
1.MALZEME BİRİNCİ POLİETİLEN (HDPE) MMAMUL ÜRETİM OLACAK.
2. KALINLIĞI 70 MİKRON OLACAK.                                                                                                                                                                                                                        3 ÇÖP TORBALARINI HER BİRİNİN İÇERİSİNE TOPLAM AĞIRLIĞI 10 KG.OLAN KESKİN KENAR VE KÖŞELERİ BULUNMAYAN CİSİMLER KONULDUĞUNDA 5 DK.SÜRE İLE YIRTILMA, PATLAMA VE KAYNAK YERLERİNDE AYRILMA OLMADAN TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK. 
28 BONE, GENEL AMAÇLI 100'LÜ 6532270378319 PAKET 25 M² AĞIRLIĞI: 13 MG/M². ÜRETİM YÖNTEMİ: NONWOVEN (DOKUNMAMIŞ). AĞIZ KISMI LASTİKLİDİR.BEYAZ RENK,POLİETİLEN LİF.1 PAKETE TEKLİF VERİLECEKTİR.
29 BULAŞIK ELDİVENİ 8415270383899 ADET 40 1. BULAŞIK ELDİVENİNİN İÇİ PAMUKSU YÜZEYLİ OLACAK.
2. BULAŞIK ELDİVENİ DOĞAL KAUÇUKTAN İMAL EDİLMİŞ OLACAK. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECKTİR.
3. BULAŞIK ELDİVENİ KIRMIZI RENKTE OLACAK.
4.EL HAREKETLERİNE MANİ OLMAYACAK YUMUŞAKLIKTA, RAHAT GİYİLEBİLİR OLMALIDIR.
5.8-8,5///7,5-8///10-10,5. ÖLÇÜLERİNDEN EN AZ 15 ADET OLUCAKTIR.   

 

 

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE 29  KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ  ALIMINA AİT

 SÖZLEŞME TASARISI

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

 

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu(İstanbul Merkez Komutanlığı)(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta........................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin                                                                                    

a) Adı: 3’üncü Kolordu (İstanbul Merkez Komutanlığı)

b) Adresi: Ayazağa-Sarıyer/İSTANBUL

c) Telefon numarası: 0 212 258 99 60

ç) Faks numarası: 0 212 258 99 61

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………

b) T.C. Kimlik No: ………………………………………………………………….

c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………………………………..

d) Telefon numarası:…………………………………………………………………….

e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………...

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………

2.3. Her iki taraf  2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve alıma ait dokümanda yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve ihtiyaç listesinde belirtilen 29 (YİRMİDOKUZ) KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ alıma ait doküman ile bu sözleşmede ve evsaf listesinde belirlenen şartlar dahilinde yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek 29 (YİRMİDOKUZ) KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ sözleşme ve ekleri ile birlikte Ek-1 ihtiyaç listesinde ve Ek-2 evsaf listesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

       Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır

Madde 7 -  Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; alıma, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV Hariç), resim ve harçlar vb. masraflar,5174 sayılı kanun gereği borsa tescil zorunlu olan mallar için tescile ait giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta vb. giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Alıma ait doküman, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alıma ait dokümanı oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alıma ait dokümanda yer alan hükümler esas alınır.

8.2. Alıma ait dokümanı oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

            a.         Sözleşme tasarısı

            b.         Yazılı açıklamalar

            c.         Diğer Belgeler

                        (1) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli.

                        (2) İhtiyaç Listesi

                        (3) Malzemenin Evsafı

                       

 

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz ) gündür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

Malzemeler İstanbul Merkez Komutanlığı (ORHANİYE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL) TAŞINIR 118 (TÜKETİM) MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA teslim edilecektir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 

10.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren 10 (ON) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.

10.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise sözleşmenin 24’ncü maddesine uygun olarak “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılır. 

10.3.3. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.

10.3.4. Alınacak olan Mallar İstanbul Merkez Komutanlığı (ORHANİYE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL) TAŞINIR 118 (TÜKETİM) MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA teslim edilecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

 

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 

Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları       

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve alıma ait dokümana uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY(Türk Lirası’dır.)

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Sözleşme bedeli (İlave işler nedeni ile meydana gelecek artışlar dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme teslim alınacak malın kati kabulünü müteakip usulüne uygun olarak düzenlenecek belgelere (muayene muhtırası, Taşınır Mal İşlem Belgesi vb.) istinaden 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın  03.2.2.02-1 “ Temizlik Malzemesi Alımı” Ekonomik Kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde  Milli Savunma Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünce Türk Parası olarak ödenir.

12.2.4. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi sebeplerle istihkakların ödenmesinin gecikmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve malın teslimine devam edecektir.

Madde 13 - Yüklenicinin yükümlülükleri
13.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri

13.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve alıma ait dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

13.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

13.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

13.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

13.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

Bu madde boş bırakılmıştır.

13.3. İş programı

13.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

13.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

            ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

 
13.4. Güvenlik önlemleri

13.4.1.Yüklenici;

İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

13.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

13.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

13.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

13.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

13.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

13.5.4. Alıma ait dokümanda Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

13.6. Malların taşınması

13.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

13.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

13.7. Garanti ve bakım, onarım

13.7.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (Bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla garantiyi taahhüt etmiş sayılacaktır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

13.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

13.7.1.2. Sözleşmenin imzalanması ile yüklenici, garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını yitiren malların yerine yapılacak tebligatı müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağı, bu yapılmadığı takdirde bu kapsamda yapılacak her türlü masraf ve ceza uygulamasını kabul edeceğini taahhüt etmiş sayılacaktır.

13.7.1.3. Yapılacak tebligatı müteakip getirilen malın uygun bulunmaması durumunda 5 (beş) günlük süre içerisinde bir defa daha mal teslimi yapılabilecektir.

13.7.1.4. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların değiştirilmesi için yapılacak her türlü masraf (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) yükleniciye aittir.

13.7.1.5. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların yapılacak tebligatı müteakip 5 (beş) takvim günlük süre içerisinde değiştirilmemesi halinde yüklenici hakkında yürürlükteki MSY 331 (C) Sayılı Yönerge esaslarına göre işlem yapılacaktır.

13.7.1.6. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

 

Madde 14 - Ambalajlama

14.1. Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

14.3. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır.

 

Madde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması
15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Malın  teslim yeri.

         b) Malın süresinden önce  teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

 

Madde 16 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

16.1.  İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir.

 

Madde 17 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

      c) Genel salgın hastalık.

      ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

      d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

      a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

      ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

      d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

17.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

17.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

 

Madde 18 - İdarenin yükümlülükleri

18.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

 Bu madde boş bırakılmıştır.

18.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

Bu madde boş bırakılmıştır.

18.3. İzinler ve ruhsatlar

18.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

18.4. İdarenin personeli

18.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve alıma ait dokümanda belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

 

Madde 19 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

19.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

19.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

 

Madde 20 - Yüklenicinin vekili

20.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

20.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

 

Madde 21 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

21.1.  Doğrudan temin usulü ile alınacak mal;

21.1.1. Sözleşmenin 5’inci maddesinde belirtilen özellikler dikkate alınarak İstanbul Merkez Komutanlığı bünyesinde kurulucak Muayene ev Kabul Alım Heyeti tarafından Fiziki muayenesi Ek-1’de gönderilen EVSAFTA belirtilen özelliklere uygun olup olmadıklarının muayenesi yapılarak beğeni usulü ile alınacaktır.

21.1.2. Getirilen mal yapılan muayene neticesinde uygun bulunmaz ise, teslim süresi içerisinde muayenede uygun bulunmayan mal yerine sadece 1 (Bir) defa mal getirilebilecektir.

21.1.3. Taahhüt konusu işin müstakil kullanımına elverişli her bir kısmı için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulü yapılan kısmın bedeli ödenir.  

21.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

 

Madde 22 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

22.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

          a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

          b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve EK’ine uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, evsafta belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

22.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da evsafa uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 

22.3.    İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.  

Madde 23 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

23.1. Yüklenici teslim, ambalajlama şekli ve durumu, sözleşmeye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

24.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005 (binde beş)’i oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde 5 (Beş) günü geçemez, geçtiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

24.2. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

 

Madde 25 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

25.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya alıma ait dokümana uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. 

 

Madde 26 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

26.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın evsafa uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

26.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

 

Madde.27 - Anlaşmazlıkların çözümü

27.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 28 - Diğer hususlar

28.1.    Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler :

 

28.1.1. İstanbul Merkez Komutanlığı yetkileri;

28.1.1.1. Yükleniciye, verilecek her türlü tebligatın yapılması,

28.1.1.2. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi,

28.1.1.3. Sözleşmenin 20’nci maddesine istinaden yüklenici vekili onay işlemleri,

28.1.1.4. Sözleşmenin 24’üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde İstanbul Mrk.K.lığı Loj.Ş.Md.Lüğüne ulaşacak şekilde gönderilmesi,

 

Madde 29 – Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 30 - Sözleşmenin imzalanması
30.1. Bu sözleşme 30 (OTUZ) [rakam ve yazılı ile] maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  …../…../….... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.