Yeni Sürümde İncele 
| İhale No | 332783 |
| Sektör | Mimarlık, Mühendislik Hizmetleri |
| İdare | ELAZIĞ 8. KOLORDU KOMUTANLIĞI |
| İhale Tipi | Hizmet Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Elazığ |
| İşin İli | Elazığ |
| Yayın Tarihi | 7 Eylül 2013 |
| İhale Tarihi | 10 Eylül 2013 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
| İŞİN ADI : | Gn. S. Omurtak Kışla Kazan Daireleri Baca Temizliği ve Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin Yapılması Hizmet Alımı | ||||||||||||||
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
| İDARE ADI: | 8 NCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI | ||||||||||||||
| ADRESİ: | Harput Yolu Üzeri / ELAZIĞ (23039) | ||||||||||||||
| TELEFON VE FAX NUMARASI: | +904242362058 - +904242367454 | ||||||||||||||
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | |||||||||||||||
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | Gn. S. Omurtak Kışla Kazan Daireleri Baca Temizliği ve Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin Yapılması Hizmet Alımı | ||||||||||||||
| MİKTARI: | 26 ADET | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM YERİ: | 8'İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | Sözleşmeyi müteakip 2 (iki) gün içinde yer teslimi yapılacaktır. Teslim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonraki ilk iş günü yer teslimi yapılacaktır. İşin süresi yer teslimini müteakip 30 (otuz) takvim günüdür. | ||||||||||||||
| İhalenin YAPILACAĞI YER: | 8 İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI /ELAZIĞ | ||||||||||||||
| İhalenin TARİH VE SAATİ: | 10/9/2013-14:00 | ||||||||||||||
| SARTNAME NO: | 8KOR–İSŞ–İNŞ–29 | ||||||||||||||
| İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
| NOT: 1. Birim fiyat üzerinden teklif verilecek olup birim fiyatların miktar ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden değerlendirilecek ve en düşük fiyatı veren firma/şahıstan alım yapılacaktır. 2. Alımı yapılacak hizmet, düzenlenen idari ve teknik şartnameye uygun olacaktır. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinden faydalanılacaktır. 3. Sözleşmeyi müteakip 2 (iki) gün içinde yer teslimi yapılacaktır. Teslim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonraki ilk iş günü yer teslimi yapılacaktır. İşin süresi yer teslimini müteakip 30 (otuz) takvim günüdür. 4. İhtiyaç duyulan hizmet, bir defada alınacak sözleşme yapılacak, noter tasdiki aranmayacak, avans verilmeyecektir. Alım tutarının %6 (yüzde altı)'sı oranında kesin teminat alınacaktır. 5. Alım heyetince; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun; 10'uncu maddesinde belirtilen yeterlilik kriterleri istenmeyecektir. 6. Hizmet bedeli, kontrol teşkilatı tarafından, ''Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ile Hizmet İşleri Hakediş Raporu'', Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından ''Hizmet İşleri Kabul Tutanağı'' belgeleri düzenlenmesi ve faturanın idareye teslim edilmesini müteakip , 8'inci Kolordu Komutanlığınca tahakkuka bağlanarak Maliye Bakanlığınca helirlenen esas ve usüller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde 8'inci Kolordu Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğünce yükleniciye ödenecektir. 7. Yüklenici firma ya da kişiden teklif ettiği tutar üzerinden % 0,569 oranında (Karar İçin) Damga Vergisi ve % 0,948 oranında sözleşme damga vergisi alınacaktır. GN.S.OMURTAK KIŞLA KAZAN DAİRELERİ BACA TEMİZLİĞİ VE BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI İDARİ ŞARTNAMESİ I- ALIMIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: 8’inci Kor. K.lığı b) Adresi: 8’inci Kor. K.lığı Karargâhı Harput Yolu Üzeri Ahmet KABAKLI Bulvarı /Elazığ c) Telefon numarası: 0424 238 75 00 ç) Faks numarası: 0424 236 74 54 d) Elektronik posta adresi: Elektronik posta yoluyla bildirim öngörülmemiştir. e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İkm. Bnb. Aziz ARSLAN ( İh. Kom. Bşk. Tel. Nu. 4511- 4513) İs. Alb. Akif ÇAYLAK ( İs. Ş.Md. Tel. Nu. 5501) 1.2. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 – Alım konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. Alım konusu işin; a) Adı: Gn.S.Omurtak Kışla Kazan Daireleri Baca Temizliği Ve Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin Yapılması b) Yatırım proje no’su/kodu: 13-03-DHAK-35 c) Miktarı (fiziki) ve türü: 1 Kalem hizmet alımı ç) Yapılacağı yer: 8’inci Kor. K.Lığı / ELAZIĞ Madde 3 – Alıma ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 3.1. a) Alım usulü: Doğrudan Temin b) Tekliflerin sunulacağı adres: 8’inci Kor. İh. Kom. Bşk.lığı / ELAZIĞ c) Alımın yapılacağı adres: 8’inci Kor. İh. Kom. Bşk.lığı / ELAZIĞ ç) Doğrudan temin heyetinin toplantı yeri: 8’inci Kor. İh. Kom. Bşk.lığı / ELAZIĞ 3.2. Teklifler; yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Madde 4 – Alım dokümanının kapsamı 4.1. Alım dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname b) Teknik Şartname c) Sözleşme Tasarısı ç) Mahal Listesi d) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Madde 5 - İşin yapılacağı yerin görülmesi 5.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. 5.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 5.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir. 5.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 6 - Alt yükleniciler 6.1. Alım konusu işin bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir. II- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7 - Teklif ve sözleşme türü 7.1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyat üzerinden verecek olup birim fiyatların miktar ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir. Alım sonucu, alım üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Madde 8 - Kısmi teklif verilmesi 8.1. Bu alımda işin tamamı için teklif verilecektir. Madde 9 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 9.1. İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Madde 10 - Tekliflerin sunulma şekli 10.1. Teklif mektubu bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Madde 11 - Teklif fiyata dahil olan giderler 11.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir. 11.2. Teknik şartname ve projede belirtilen hususların yerine getirilerek anahtar teslim şeklinde teslime esas bütün giderler teklif fiyata dahildir. 11.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. III- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 12 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 12.1. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Madde 13 - Alımın karara bağlanması 13.1. Yapılan değerlendirme sonucunda doğrudan temin heyeti tarafından yapılan alım, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. 13.2. Doğrudan temin heyeti, yapacağı değerlendirme sonucunda oluşturacağı piyasa araştırma tutanağını alım yetkilisinin onayına sunar. Madde 14 - Sözleşmeye davet alımın sözleşmeye bağlanması 14.1. Alım kararının onayını müteakip üzerinde alım bırakılan yüklenici ile sözleşme yapılacaktır. Madde 15 - Kesin teminat 15.1. Alım üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, alım bedelinin % 6 (yüzde altı)’sı oranında kesin teminat alınır. IV- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 16 - Ödeme yeri ve şartları 16.1. Yüklenicinin hakedişine ilişkin olarak yapılacak her tür ödeme, 8’inci Kolordu Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü Saymanlığınca, 2013 Mali Yılı 03.5.9.90 harcama kaleminden, Maliye Bakanlığınca belirlenecek serbest bırakma oranları dahilinde 8’inci Kor. K.lığı Mly. Büt. Ş. Md. lüğünce tahakkuka bağlanarak, 8’inci Kor. K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır. 16.2. Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında belirtilmiştir. Madde 17- Avans verilmesi, şartları ve miktarı 17.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. Madde 18 - Fiyat farkı 18.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Madde 19 - İşe başlama ve iş bitirme tarihi 19.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Teslim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonraki ilk iş günü yer teslim yapılacaktır. 19.2. Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur. 19.3. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 19.4. Bu Şartnamede belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez. Madde 20 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi 20.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (ONBİNDE ALTI) oranında gecikme cezası uygulanır 20.2. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 20.3. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. Madde 21 - Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 21.1. Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. 21.2. İşin her aşaması yapı denetim elemanınca denetlenecek/kontrol edilecek, kullanılacak malzemeler yapı denetim elemanının onayı olmadan kullanılmayacaktır. 21.3. İşin bitimini müteakip idare tarafından 3 (üç) gün içerisinde Geçici Kabul Heyeti oluşturularak işin geçici kabulü yapılacaktır. Madde 22 - İşin kısmi kabulü 22.1. Sözleşme konusu işte kısmi kabul yapılması öngörülmemektedir. Madde 23 - Anlaşmazlıkların çözümü 23.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Elazığ mahkemeleri yetkilidir. Madde 24- Bu idari şartname 3 (üç) sayfa ve bu madde dahil 24 (Yirmi dört) maddeden ibarettir. T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 8’İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI ELAZIĞ GN.S.OMURTAK KIŞLA KAZAN DAİRELERİ BACA TEMİZLİĞİ VE BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO :8KOR–İSŞ–İNŞ–29 TARİH : AĞUSTOS 2013 1.Bu Şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 2.Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz. 3.Bu onaylı teknik şartname, kapak dahil 5 (beş) sayfadan ibarettir. 1. KONU Bu teknik şartname, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Kışla Kazan Daireleri Baca Temizliği ve Baca Emisyon Gazı Ölçümlerinin Yapılması teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotları ile ilgili diğer hususları konu alır. 2. GENEL HUSUSLAR 2.1. Tanımlar 2.1.1. Emisyon: Kimyasal reaksiyonlar ve yakma prosesleri esnasında hava kirleticilerinin atmosfere yayılmasıdır. 2.1.2. İlgili Yönetmelik: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’dir. 2.1.3. Yeterlilik Belgesi: Yetkili akreditasyon kurumlarınca verilen akreditasyon belgesidir. 2.1.4. Diğer tanımlar: Resmi gazete tarihi:13.01.2005 ve resmi gazete sayısı:25699 olan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtildiği gibidir. 2.2. Kısaltmalar 2.2.1. Hizmet: Baca Gazlarının Emisyon Ölçümlerinin ve Bacaların Temizliğinin Yapılması. 2.3. Kapsamı 2.3.1. Bu teknik şartname, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği, ilgili prosesi ve miktarı verilen bacaların baca gazı emisyon ölçümünün yapılması ve yapılan ölçüm sonuçlarının rapor edilmesi ve bacaların temizliğine ilişkin hizmet alımı işlerini kapsar. 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER 3.1. Genel İstekler 3.1.1. Hizmetin yerine getirileceği yer ve üniteler mahal listesinde belirtilmiştir. 3.1.2. Yüklenici, Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır. 3.1.3. Hizmetin yerine getirilmesi esnasında kullanılacak araç, gereç ve aletler yüklenici tarafından temin edilecektir. 3.1.4. Yüklenici, çalışmalara başlamadan önce, yürürlükteki “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” yönetmeliği kapsamında, herhangi bir kazaya sebebiyet verecek malzeme ve maddelerle çalışması durumunda gerekli önlemleri alacaktır. 3.1.5. Hizmet uygulanması esnasında ihtiyaç duyulan dokümanlar yüklenici tarafından temin edilecek ve talep edilmesi durumunda bu dokümanlardan bir nüsha istek birimine teslim edilecektir. 3.1.6. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 3.2. Teknik İstekler 3.2.1. Yüklenici, idari şartnamede belirtilen proseslere ait bacaların baca gazı emisyon ölçümlerini “ilgili yönetmelik” kapsamında yapacaktır. 3.2.2. Yapılacak ölçümler, ilgili yönetmeliğe göre tüm parametreleri kapsayacaktır. 3.2.3. Yapılacak ölçümlerde kullanılacak cihazlar kalibrasyonlu olacaktır. 3.2.4. Yüklenici yaptığı ölçümler sonunda ölçüm raporunu hazırlayacak ve onaylayacaktır. 3.2.5. Bacalarda ölçüm yapılması için ilgili yönetmeliğe göre düzenleme gerektirmesi veya yapılan ölçümler sonrası alınan test sonuçlarının kriterlere uymadığı durumlarda proseste düzenleme gerekli ise sözleşme süreci içerisinde yapılan düzenlemeler sonrası yüklenici tarafından ölçümler yenilenecektir. 4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA 4.1. Her bir bacaya yapılan emisyon ölçümü ile ilgili hizmet, bir numune kabul edilecektir. 5. DENETİM VE MUAYENE 5.1. Genel Hususlar 5.1.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları, Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına öre yapılacaktır. 5.1.2. Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edileceği hususu idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 5.1.3. Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. 5.1.4. Muayene masrafları, muayene sırasında tasarım, üretim, işçilik ve kullanım hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenicinin sorumlu olduğu hususları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 5.2. Yapılacak Muayeneler 5.2.1. Göz muayenesi: Teknik şartnamenin 3’ncü maddesinde yer alan gözle kontrol edilmesi gereken hususların muayenesi ve istek ve özellikler bölümünde uygunluğu belgelendirme ve yazılı taahhüt şeklinde yükleniciden talep edilen hususlar için yüklenici tarafından teslim edilen belgelerin istek ve özellik ile uyumluluğu ve geçerliliğinin kontrolü yapılacaktır. 6. EKLER 6.1. Yoktur. 7. YARARLANILAN KAYNAKLAR 7.1. Resmi gazete tarihi:13.01.2005 ve resmi gazete sayısı:25699 olan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” MAHAL LİSTESİ EK-B GN.S.OMURTAK KIŞLA KAZAN DAİRELERİ BACA TEMİZLİĞİ VE BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI S.NU KAZAN DAİRESİ İSMİ MİKTAR BİRİMİ 1 KOLAYLIK TESİSLERİ MERKEZİ SİSTEM KAZAN DAİRESİ 2 Adet 2 KOLAYLIK TESİSLERİ MERKEZİ SİSTEM KAZAN DAİRESİ 2 Adet 3 KH.GR.K.LIĞI TESHİN MERKEZİ 2 Adet 4 KH.GR.K.LIĞI TESHİN MERKEZİ 1 Adet 5 LOJİSTİK KAZAN DAİRESİ 2 Adet 6 DİSİPLİN CEZA VE TUTUKEVİ KAZAN DAİRESİ 1 Adet 7 ASKERİ SAVCILIK KAZAN DAİRESİ 1 Adet 8 SPOR SALONU KAZAN DAİRESİ 1 Adet 9 KOMUTAN KONUTU KAZAN DAİRESİ 1 Adet 10 ELAZIĞ ORDUEVİ EMNİYET VE HİZMET BİRLİĞİ KAZAN DAİRESİ 1 Adet 11 ELAZIĞ ORDUEVİ SİVRİCE ERAT KAZAN DAİRESİ 1 Adet 12 KTM KAZAN DAİRESİ 2 Adet 13 LYM AMİRLİĞİ 2 Adet 14 OMURTAK KIŞLA SERA 1 Adet 15 İHALE KOM. 1 Adet 16 TELSİZ PARK 1 Adet 17 KOMUTAN KONUTU NİZAMİYE 1 Adet 18 VIP 1 Adet 19 KTM NİZAMİYE 1 Adet 20 KOMUTAN KONUTU SERA 1 Adet GN.S.OMURTAK KIŞLA KAZAN DAİRELERİ BACA TEMİZLİĞİ VE BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI DOĞRUDAN TEMİN HİZMET ALIMINA AİT TİP SÖZLEŞME Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 8’inci Kor K.lığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta......................................................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı: 8’inci Kor.K.lığı b) Adresi : 8’inci Kor.K.lığı Karargahı Harput Yolu Üzeri Ahmet KABAKLI Bulvarı /Elazığ c) Telefon numarası: 0424 2387500 ç) Faks numarası: 0424 2367454 d) Elektronik posta adresi (varsa) ……………………………………………………. 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ……………………………………………………… b) T.C. Kimlik No: ……………………………………………………………………. c) Vergi Kimlik No: …………………………………………………………………… ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………………………….. d) Telefon numarası:……………………………………………………………………. e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………………… 2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 3.1. İşin adı : Gn.S.Omurtak Kışla Kazan Daireleri Baca Temizliği Ve Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin Yapılması 3.2. İşin yapılma yeri: 8'inci Kor.K.Lığı/ ELAZIĞ 3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 1 Kalem Madde 4 - Sözleşmenin dili 4.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 5 - Tanımlar 5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve alım dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, alım dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ………..........…...............(rakam ve yazıyla)..................................……………..toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. 7.2. Alım dokümanını oluşturan belgeler 7.2.1. Alım dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4- Mahal Listesi, 5- Teknik Şartname 7.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 8 – Sözleşmenin ekleri 8.1. Sözleşme, ekindeki alım dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile alım dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Teslim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonraki ilk iş günü yer teslim yapılacaktır. 9.2. Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla Yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur. 9.3. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler (yoktur her gün çalışılabilir) tarihleri arasındaki (yoktur her gün çalışılabilir) (rakam ve yazıyla) (yoktur her gün çalışılabilir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. 9.5. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar. Madde 10-Teminata ilişkin hükümler 10.1. Kesin teminat 10.1.1. Yüklenici,.........................................(rakam ve yazıyla)................................................ kesin teminat vermiştir. 10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ..…/.…./.…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 10.2. Ek kesin teminat 10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmayacağından bu madde boş bırakılmıştır. 10.3. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi 10.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve alım dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, Yükleniciye iade edilir. 10.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. 10.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 10.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 11.1. Yüklenicinin hakedişine ilişkin olarak yapılacak her tür ödeme, 8’inci Kor.K.lığı 2013 Mali yılı 03.5.9.90 harcama kaleminden, Maliye Bakanlığınca belirlenecek serbest bırakma oranları dahilinde 8’inci Kor.K.lığı Mly.Büt.Ş.Md.lüğünce tahakkuka bağlanarak, 8’inci Kor. K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır. 11.2. Hak ediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hak edişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak 15 (on beş) gün içinde ödenir. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20.. Yılında Boş bırakılmıştır. 20.. Yılında Boş bırakılmıştır. 20.. Yılında Boş bırakılmıştır. ödenek tespit olunmuştur. 11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat olarak gerçekleştirmek zorundadır. 11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 11.5. Yüklenici, her türlü hak ediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Madde 12 - İş programı 12.1. Bu madde boş bırakılmıştır Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları 15.1. Alım konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir. Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar 16.1. Bu madde boş bırakılmıştır . Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır. 17.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 18.1. Mücbir sebepler 18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 18.2. İdareden kaynaklanan nedenler 18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 18.3. İlave işler 18.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. Madde 20 - Teminat süresi 20.1. Taahhüdün, sözleşme ve alım dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, Yükleniciye iade edilir. Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar 21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak İdare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu 22.1. Yüklenici ve alt yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. 22.2. Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, alt yükleniciler işin kendi yaptıkları kısmından, Yüklenici ise işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren onbeş yıl süreyle müteselsilen devam eder. 22.3. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 1- 1 Adet Mak. Müh veya Teknikeri En az 1 yıl deneyimli 23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- Mak. Müh veya Teknikeri için 20 TL/Gün, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 23.3. Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 10 (on) gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır. 23.4. Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye 5 (beş) gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde Yüklenici yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır. 23.5. Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir. 23.6. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu İdarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İdarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler. 23.7. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle Yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az 30 (otuz) gün önce İdareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 20 (yirmi) gün içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. 23.8. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması 24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. Madde 25 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 25.1. Yüklenicinin, taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, alım dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi 26.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 26.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (ONBİNDE ALTI) oranında gecikme cezası uygulanır. 26.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 26.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 26.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. 26.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Madde 27 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 27.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 28 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 28.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 10 una kadar oran dahilinde süre hariç sözleşme ve alım dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 28.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin işin tamamını alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar yerine getirmesi zorunludur. 28.3. İşin, sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de, Yüklenici işi bitirmek zorundadır.Bu durumda, Yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve Yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir. Madde 29 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti 29.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesine göre hesaplanır. Madde 30 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 30.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 31-Geçici kabul noksanları 31.1. Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. Madde 32 - Anlaşmazlıkların çözümü 32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Elazığ mahkemeleri yetkilidir. Madde 33 - Hüküm bulunmayan haller 33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 34 - Diğer hususlar 34.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 35 - Yürürlük 35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 36 – Sözleşmenin imzalanması 36.1. Bu sözleşme ……………................... maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……….…./…………/……..…. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye verecektir. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)
