2013/6474 - Gıda Maddesi Satın Alınacaktır

GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR
M İLLİ SAVU NM A B AK ANLI ĞI G ENE L K URM AY BAŞK ANL I ĞI B AĞ LI LAR I VE M ÜSTEŞ ARL IK
K . ERE ĞL İ D Z. İK . DS T. K
3 Kısım (3 Kalem) Patates, Kuru Soğan, Limon Ve 2 Kısım (6 Kalem) Poşet Reçel alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/6474
1-İda re nin
a) Adresi : Ereglı Ikmal Destek Komutanlıgı 67300 Ereğli/Zonguldak
Ereğli İkmal Destek K.lığı 372 315 0800 Dahili 2181, 2175 Ereğli
b) Telefon ve faks numarası : Satınalma Komisyonu Başkanlığı Dahili 2115, 2117 Ereğli Muayene
Komisyonu Başkanlığı Dahili 2110 - 3723150837
c) Elektronik Posta Adresi : akkan.a5681@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Tevzi Ambarına Dahili 2174
c) Teslim tarihi : Patates Kuru Soğan Ve Limona Ait Teslim Programı 1.Kısım 1
Kalem Patates Alımı S.No Malzeme Malzemeyi Getireceği Tarih
Aralığı Miktar (Kg) 1 Patates 01 Mart 2013-28 Şubat 2014 32.000
2.Kısım 1 Kalem Kuru Soğan Alımı S.No Malzeme Malzemeyi
Getireceği Tarih Aralığı Miktar (Kg) 1 Kuru Soğan 01 Mart 2013-28
Şubat 2014 18.000 3.Kısım 1 Kalem Limon Alımı S.No Malzeme
Malzemeyi Getireceği Tarih Aralığı Miktar (Ad) 1 Limon 01 Mart
2013-28 Şubat 2014 42.000 a) Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe başlanacaktır. b) Malın/Malların sözleşme süresi; 01
Mart 2013(dahil)- 28 Şubat 2014 (dahil) tarihleri arasında idarece talep edilen miktar kadar partiler halinde teslim edilecektir. Acil durumlarda Patates, Kuru Soğan ve Limon miktarlarında veya teslim yerinde değişikliğe gidilmesi gerekirse yükleniciye durum, en az 1 (bir) gün önceden yükleniciye telefon ile veya belgegeçer (faks) ile bildirilecek, yazılı olarak tebliğ edilecektir. c) Yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair
Yönetmeliğe ve TSK. Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi gereğince taahhüt konusu işin tamamlanmış olması koşuluyla müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulü yapılan bölümün bedeli ödenir. Ancak kabul edilmeyen bölüm için sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinde sözleşmedeki kati teminatın
tamamı hazineye irad kaydedilir. ç) Malların zamanında teslim
alınmasından, muayene muhtıralarının zamanında tanzim ve muayene komisyonlarına zamanında intikal ettirilmesinden ve zamanında depoya teslim edilmeyen malzeme için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasından Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Sözleşme Yönetim Kısım Amiri, Stok Mal Saymanı ile birlikte
müştereken sorumludur. d) Yüklenici, teslim günü ne kadar malzeme getireceğine ilişkin bizzat kendisi veya kanuni vekili vasıtasıyla Sözleşme Yönetim Kısım Amirliğinden (tel: 3723150800 dahili 2183) teyit alabilir. Tebligatta belirtilen miktarlardan fazla/eksik getirilen malı alıp almamakta idare serbest ve yetkilidir. e) Yüklenici, tebligatta istenilen cins ve miktardaki yiyecek maddesini tebligatta belirtilen günde en geç saat 12.00?ye (oniki) kadar (08.30 ile 12.00 saatleri arasında olmak üzere) Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Tevzi Ambarına teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 1,5 (Bir Buçuk) saat, yani saat 15.00?a (Onbeş) kadardır. Saat 15.00?dan (on beş) sonra getirilen mal kabul edilmeyecektir. Yüklenici O Gün Hiç Mal Getirmemiş Sayılacaktır. f) Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde hiç mal getirmez ise, veya getirilen mal tebligat miktarından % 10 dan fazla eksik olması nedeniyle idare tarafından getirilen mal teslim alınmaz ise veya normal ve cezalı teslim süresinde getirdiği mal muayeneler
neticesinde (itiraz muayenesi dahil) niteliklerine uygun bulunmaz ise ve niteliklerine uygun bulunmayanın yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi ya da yerine 1 (Bir) defaya mahsus olarak getirilen malın da niteliklerine uygun bulunmaması (itiraz muayenesi dahil) halinde o gün hiç mal getirilmemiş (taahhüt ifa edilmemiş) sayılır. Yüklenicinin taahhüdünü ifa edememesi hali Patates, Kuru Soğan ve Limon için ayrı ayrı hesaplanmak üzere sözleşme süresince toplam 10 (on) defa olabilecektir. 10 (on) defayı geçmesi halinde 34. madde hükümleri uygulanacaktır. g) İdare, bölgeye plan dışı olarak gelebilecek yüzer unsurlar nedeni ile tebligatta belirtilen günler haricinde de ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir, ancak bu durumda istenilen malların cins, miktar ve teslim edileceği günü teslim gününden en az 1 (bir) gün önceden yükleniciye yazılı, telefon veya belgegeçer ile bildirilecek, yüklenici de istenilen cins ve miktardaki yiyecek maddesini tebligatta belirtilen günde Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Tevzi Ambarına teslim edecektir. ğ) Muayenenin icap ettirdiği numune alımında oluşacak noksanlıklar ve numune payı yükleniciye aittir. Bu maksatla yüklenici teslim edeceği mallara numune payını da ilave edecektir. h) İhtarlı sürede gecikme ile yapılacak teslimatlar, Muayene ve Kabul Komisyonunca Günlük Muayenelere Mahsus Deftere kaydedilecektir. ı) Mal/mallar
yüklenici tarafından Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Tevzi Ambarına teslim edilecek, nakliye ve boşaltma yükleniciye ait olup, bu iş için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 10.3.1.1. Cezalar ve Kesintiler ( Patates, Kuru Soğan ve Limon İçin) a) Yüklenici malları saat 13.30-15.00 arasında getirilirse % 1 (yüzdebir) tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. Yüklenici malı saat 15.00 dan sonra getiremez; getirir ise malı teslim alıp almamak idarenin yetkisindedir. b) Yüklenici tebliğ edilen malı teslim edilmesi
gereken süre ve cezalı süre içerisinde Hiç Getirmez ise tebliğ edilen miktarın bedeli üzerinden % 10 ceza yüklenicinin ilk istihkakından kesilir. c) Yüklenicinin teslim ettiği malın Fiziksel Muayenesinde normal süre ve cezalı süre içerisinde RED edilmesi durumunda ise fiziksel muayenesinde RED edilen mal bedelinin % 10?u ceza olarak yüklenicinin ilk istihkakından kesilir. ç) Teslim süresi içerisinde getirilen malın/malların bir kısmının (bu oran tebliğ edilen miktarın
% 10 unu geçemez) muayenede uygun bulunmaması halinde Yüklenici malını saat 12:00`a kadar değiştirebilir. Yüklenici malını değiştirmez ve uygun bulunan kısmın muayenede Kabul?ü yapılır ise Yüklenici ‘Eksik Mal’ getirmiş kabul edilir. Yüklenici eksik mal getirir ise o günkü mal bedelinin % 1?i (yüzdebir) ceza olarak, yüklenicinin ilk istihkakından kesilecektir. d) RED edilen malın
muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için sözleşme tutarının 0,0002 (onbindeikisi) tutarında para cezası yüklenicinin ilk istihkakından kesilecektir. Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde ON (10) günü geçemez; geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı
alıcı birlik sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde yükleniciden tahsil edilir. e) Geç ve hiç mal getirmeme cezaları, idare tarafından düzenlenen tutanağa, niteliklerine uygun bulunmayan malın cezası ise Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca hazırlanan muayene raporuna istinaden Yüklenicinin idaredeki alacaklarından, alacağı yok ise Maliye Bakanlığı Saymanlık Veznelerine yatırılmak suretiyle yasal
mevzuata uygun tahakkuk ettirilecektir. 10.3.2. Reçellere Ait Teslim Programı a) Reçeller aşağıda belirtilen tarih aralıklarında defaten teslim edilecektir. 4.Kısım 3 Kalem Poşet Reçel (40 Gr) Alımı S.No Malzeme Malzemeyi Getireceği Tarihler 1 Reçel Çilek 1-20.03.2013
30.000 Ad 2 Reçel Vişne 1-20.03.2013 30.000 Ad 3 Reçel Kaysı 1-
20.03.2013 30.000 Ad 5.Kısım 3 Kalem Poşet Reçel (40 Gr) Alımı
S.No Malzeme Malzemeyi Getireceği Tarihler 1 Reçel Portakal 1-
20.07.2013 30.000 Ad 2 Reçel Gül 1-20.07.2013 30.000 Ad 3 Reçel Ayva 1-20.07.2013 30.000 Ad 10.3.2.1. Reçellerin Teslim Etme/Teslim Alma Şekil Ve Şartları a) Taahhüt edilen malzemeler; işe başlama talimatının yükleniciye tebliğini takip eden günden itibaren işin süresi içinde saat 16.00?a (Saat 16.00?dan sonra
getirilen mallar teslim alınmayacaktır.) kadar teslim yerine yüklenici veya yetkili temsilcileri tarafından teslim edilecektir. Bu sürenin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk iş günü teslimat yapılacaktır. Bu durumdan dolayı gecikme cezası alınmayacaktır. b) Teslim edilen mallar, malların kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içinde (Niteliklerine Uygun Bulunmama Hali Dışında) geri verilmeyecektir. c) Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; malın ilgili birliğe teslim edilmesini müteakip ‘Geçici Teslim Makbuzu’nun (Muvakkat Makbuzu) düzenlendiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ edildiği tarih arasında kalan süredir. ç) Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği taktirde teslimat, tatili müteakip ilk iş günü yapılacak, Yükleniciye herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacaktır. Bu tatil gününü takip eden ilk iş gününden sonra sözleşme tasarısının 34. madde hükümleri uygulanır. d) Çeşitli nedenlerle bir taksitin kati kabulü yapılmadan (bir önceki taksitin muayenede olması hali vb. haller) müteakip taksitin kati kabulü yapılır ise bedeli ödenir. Önceki taksit nedeni ile sözleşmenin fesih edilmesi gerekiyorsa sonraki taksitin tesellüm edilmesi ve kati kabulü bu fesih işlemini durdurmaz. Yüklenici bu hususu peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. e) Yüklenici muayene edilmek üzere teslim ettiği malın/malların RED edilmesi halinde RED edilen malın yerine teslim süreleri içerisinde sadece 2 (iki) defa mal teslim etme hakkına sahiptir. f) Teslim süreleri içerisinde Yüklenicinin hiç mal getirmemesi, eksik mal getirmesi, teslim edilen malın normal teslim süresi içerisinde yahut cezalı teslim süresi içerisinde muayenesinde (itiraz muayenesi dahil) niteliklerine uygun bulunmaması, yüklenicinin niteliklerine uygun bulunmayan malların yerine,
normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi ya da yerine 1 (Bir) defaya mahsus olarak getirilen malın muayenesinde RED olması halinde (itiraz muayenesi dahil) Yüklenici, hiç mal getirilmemiş (taahhüdünü ifa edememiş) sayılır. g) Yüklenicinin taahhüdünü ifa edememesi halinde idare tarafından sözleşme tasarısının 34 üncü maddesine istinaden çekilecek ihtarlı süre içerisinde, yüklenici 1 (bir) defa daha mal getirme hakkına sahiptir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Karadeniz Bölge Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığı
Kdz.Ereğli/Zonguldak
b) Tarihi ve saati : 22.02.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karadeniz Bölge
Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığı Kdz.Ereğli/Zonguldak adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadeniz Bölge Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığı Kdz.Ereğli/Zonguldak adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.