Yeni Sürümde İncele 
| İhale No | 283518 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | Şırnak 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Şırnak |
| İşin İli | Şırnak |
| Yayın Tarihi | 16 Mayıs 2013 |
| İhale Tarihi | 21 Mayıs 2013 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
| İŞİN ADI : | EKMEK MAYASI | ||||||||||||||
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
| İDARE ADI: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı | ||||||||||||||
| ADRESİ: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK | ||||||||||||||
| TELEFON VE FAX NUMARASI: | +904866171469 - +904866169169 | ||||||||||||||
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | |||||||||||||||
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR. | ||||||||||||||
| MİKTARI: | 1,500 kg. | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM YERİ: | 172’nci Zh. Tug. K. Yrdc. lığı Tüketim Malzemeleri 208 Mal Saymanlığı Depoları Cizre/ŞIRNAK | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR. | ||||||||||||||
| İhalenin YAPILACAĞI YER: | 172' nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Cizre/ŞIRNAK | ||||||||||||||
| İhalenin TARİH VE SAATİ: | 21/5/2013-10:00 | ||||||||||||||
| SARTNAME NO: | D / T | ||||||||||||||
| İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
| 172’NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN BİRLİKLERİN İHTİYACI İÇİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALINACAK EKMEK MAYASI ( YAŞ MAYA ) ALIMI İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI MADDE 1. 1.1.172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı tarafından desteklenen birliklerin ihtiyacı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D maddesine göre satın alınacak ikmal maddesinin evsafı; MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ EKMEK MAYASI (YAŞ MAYA) 1.500 KG MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Mayıs 2012 tarihli ve TEK.H.: 06-60 E numaralı EKMEK MAYASI teknik şartnamesine ve atıf yaptığı Nisan 1992 tarihli TS 3522’ye uygun olacaktır. Teknik Şartname 2.3.1.'de belirtilen çeşitlerden ÇEŞİT–1 PRES MAYA olacaktır. 250 Gr- 500Gr aralığında kâğıt esaslı ve/veya Teknik Şartname/TS/Tebliğine uygun malzemeden imal edilmiş ve piyasa teamülüne uygun birim ambalajlarda teslim edilecektir. Getirilen malın son kullanma tarihi, malın teslim tarihinden itibaren en az 15 gün sonrasına ait olacaktır. Fiziksel özelliklere göre muayene yapılacaktır. Laboratuar muayeneleri yapılmayacaktır. Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 1 (Bir) kalem ikmal maddesi kısaca mal olarak adlandırılmıştır. 1.2. ürüne ait; GIDA ÜRETİM SERTİFİKASI / GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ ve a) TSE Uygunluk Belgesi veya, b) Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Uygunluk Raporu veya, c) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya, ç) Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C.Elçilik/Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen lâboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, olacaktır.) muayene esnasında MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA verilecektir. 1.3. Yüklenici tarafından, belirtilen özelliklerden farklı olarak önerilen mal, ancak teknik ve istenen özelliklere uygun veya mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu idare tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. 1.4. Herhangi bir nedenle doğrudan temin kararının alınamaması durumunda, Doğrudan Temin Komisyonunca işlemlere devam edilecek ve alım konusu malın sözleşmesinin yapılması sağlanacaktır. 1.5. En uygun teklifi veren istekli, komisyon kararının tebliğine müteakip 2 (İki) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI MADDE 2. 2.1. Mal, Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalandığı gün, işe başlama talimatının tebliğ edildiği gün ve işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. İşin süresi 180 takvim günüdür. 2.2. 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri–208 Mal Saymanlığınca; her gün ne kadar mal alınacağı, verilecek aylık tebligatlarla yükleniciye tebliğ edilecektir. Bu tebligat listesi; yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgâhına, en az 3 gün öncesinden ulaştırılacaktır. (Elden veya Resmi İadeli Taahhütlü veya faksla) 2.3. 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri–208 Mal Saymanlığınca; mal teslim gününden bir gün önce, yükleniciye, ne miktarda mal getireceği net olarak tebliğ edilecektir. Bu maksatla; teslim yerinde, bir tebligat defteri tutulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. 2.4. 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri–208 Mal Saymanlığınca; tekrar tebligat yapmak şartı ile aylık teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapılabilecektir. 2.5. Teslim edilen mallar; kati kabulü yapılıncaya kadar, RED edilme hali dışında, yükleniciye geri verilmeyecektir. 2.6. Yüklenici; kendisine tebliğ edilen miktarlardaki malı, teslim gününde, en geç saat 12:00 ye kadar (09:00 ile 12:00 saatleri arasında) 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığı Depolarına teslim ederek muayeneye hazır hale getirmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda, cezalı teslim süresi, 2 saattir (14:00 e kadardır). Saat 14:00 den sonra getirilen malın teslim alınıp alınmayacağı konusunda; idare yetkilidir. Saat 14:00 den sonra mal teslim edilmemişse, o gün hiç mal getirilmemiş sayılacaktır. 2.7. Saat 12:00 den sonra teslimat yapıldığı takdirde; geçen her saat için, o gün tebligata göre getirilmesi gereken malın sözleşme birim fiyatlarına göre hesaplanan bedelinin yüzde ikisi (0.02) tutarında ceza, yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. 2.8. Gecikme ile yapılacak teslimat; muayene ve kabul komisyonunca Günlük Muayenelere Mahsus Deftere kaydedilecek, ayrıca düzenlenecek bir tutanakla tevsik edilerek yüklenicinin veya kanuni vekilinin veya yüklenici adına malları teslim eden şahsın, imzası alınacaktır. 2.9. Malların tartı, istif, gruplama, işçi hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir. MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI MADDE 3. 3.1 Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın fiziksel muayenesi 172’nci Zırhlı Tugay K.Yrd.lığı Muayene ve Kabul Komisyonunca yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mal reddedilir. 3.2 Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca; malların muayenesine, aynı günde ve yarım saat içerisinde başlanacaktır. Yüklenici, muayenede hazır bulunabilir. Yüklenici, muayenede hazır bulunmadığı takdirde, keyfiyet Günlük Muayenelere Mahsus Defterde belirtilecektir. 3.3. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayenesi sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde; yüklenici, bu süre içinde malları alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. O günkü teslim süresi içinde; uygun çıkmayan malların yerine sadece 1 defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Malların; muayene sonucunda, RED edilmesi halinde, yüklenici, muayene sonucuna, aynı günde ve çalışma saati bitiminden en geç bir saat evveline kadar, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığının bağlı olduğu Komutanlığa yazılı olarak itirazda bulunmak sureti ile ikinci bir muayene talep edebilir. Bu takdirde; ilk muayene komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak, yeni bir komisyon görevlendirilir. İlk muayene ve kabul komisyonunda görev almamış kişilerden oluşturulacak başka bir komisyona malların itiraz muayenesi yaptırılır. Bu muayenede verilen karar taraflar için kesindir. Muayene işinin herhangi bir sebeple uzaması ve muayenenin yukarıda yazılı saatten daha geç yapılması zarureti hâsıl olması halinde yüklenicinin yazılı muvaffakatını almak kaydı ile müteakip günün ilk çalışma saatlerine tehir edilebilecektir. Bu zaman zarfında mallar bozulursa veya evsafını değiştirirse Ciheti Askeriye'den herhangi bir hak talep edilmeyecektir. 3.4. Malların; muayene sonucunda, reddedilmesi halinde, reddedilen malların muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren aynı gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde; geçecek her gün için, malın sözleşme birim fiyatlarına göre hesaplanan bedelinin 0,0002 oranında para cezası uygulanacaktır. (onbindeikisi) Cezalı süre hiçbir şekilde 3 günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malların miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkân kalmadığının muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir. 3.5. Muayene esnasında alınacak numune payları, yükleniciye aittir. Bu sebeple; yüklenici malını teslim ederken, mallarla birlikte numune paylarını da idareye teslim edecektir. Muayene sırasında bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir. Muayeneye sunulan malların önce bütünü incelenerek, teknik şartname ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen yeter sayıda numune saklı tutulur. Numune; mühürlü durumda ve özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden, Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından, ilgili mevzuat ve idare tarafından belirlenmiş (İhale dokümanında belirlenmiş bir garanti süresi varsa, garanti süresinden az olmayacak şekilde) süre boyunca alıkonulur. 3.6. Muayene esnasında; ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan, yüklenici sorumlu olacaktır. 3.7. Muayene esnasında; gerekli her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel, yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3.8. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca; talep edildiği takdirde, Teknik şartnamelerde belirtilen ve muayene için gerekli doküman ve Türk Standartları/Tebliğler, yüklenici tarafından temin edilecektir. 3.9. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca; talep edilen ve varsa teknik şartnamelerde yüklenici tarafından yerine getirilmesi öngörülen hususlar, Yüklenici tarafından, Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca bildirilen muayeneye başlangıç tarihine kadar temin ederek, herhangi bir hak talep etmeksizin Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına sunacaktır. Muayene bitiminde sarf malzemesinden artanlar ile muayenede faydalanılmak üzere sunulan alet, araç, gereç ve ölçme cihazları yükleniciye iade edilecektir. Yüklenici; istenilenleri muayeneye başlangıç tarihine kadar temin etmediği takdirde, muayeneye başlanmayarak durum bir tutanak ile tespit altına alınacak ve Yüklenicinin istenilenleri teslim etmesi istenecektir. Tespit tarihinden itibaren Yüklenicinin istenilenleri teslim ettiği tarihe kadar geçecek her gün için muayeneye sunulan malın sözleşme birim fiyatlarına göre hesaplanan bedelinin 0,0005 (onbindebeş)i oranında ceza uygulanacak; uygulanan ceza Muayene Raporunda belirtilerek tutanaklar rapora eklenecektir. Yüklenicinin, tespit tarihinden itibaren 1 gün içerisinde istenilenleri getirmemesi halinde bir tutanak ile tespiti yapılarak, Yükleniciye yeni bir muayene tarih-saati verilecektir. 1 gün içerisinde Yüklenicinin istenilenleri getirmemesi halinde muayeneye başlanamadığı teslim yeri Mal Saymanlığına bildirilecektir. Bu takdirde; Mal Saymanlığınca, Sözleşmenin Feshi ile ilgili işlemler başlatılacaktır. 3.10. 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığı tarafından; yapılan her türlü muayene sonucu, yükleniciye tebliğ edilecektir. Ancak; yüklenicinin, muayene esnasında hazır bulunması halinde, sonuç Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından, Günlük Muayenelere Mahsus Defterde, yükleniciye, imza karşılığı tebliğ edilir. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi halinde durum bir tutanakla tevsik edilir ve tebliğ yapılmış sayılır. 3.11. Malların muayenesinin gerektirdiği her türlü masraf; (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj, numune kabı/tüpü vs.) muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç, yükleniciye aittir. 3.12. Muayene esnasında; hasar gören ve tahrip edilen mallar, yüklenici tarafından değiştirilecektir. 3.13. Teslim edilecek mallar; yükleniciye ait vasıtalar ile 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığı Depolarına kadar götürülecek ve araçtan boşaltma işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Nakliye ve boşaltma işi için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 3.14. Bu iş için kısmi kabul yapılabilecektir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulü yapılan bölümün bedeli ödenir. Ancak kabul edilmeyen bölüm için sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinde sözleşmedeki kati teminatın tamamı hazineye irad kaydedilir. 3.15. Fiziki Muayene aşamasında; Yüklenici tarafından, ürünlere ait istenen tüm belgeler, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığına Fiziksel Muayene sonuçlanıncaya kadar teslim edilecektir. 3.16. Fiziki Muayene aşamasında; Yüklenici tarafından, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi gereken belgeler, Fiziksel Muayene sonuçlanana kadar verilmediği takdirde mallar reddedilecektir. TAAHHÜDE RİAYETSİZLİK HALLERİ VE MÜEYYİDELERİ MADDE 4. 4.1. Yüklenicinin taahhüdünü ifa etmediği addolunacak haller şunlardır. 4.1.1. Yüklenici; kendisine tebligat yapılan günde hiç mal getirmez ise veya getirilen mallar, tebligat miktarından eksik olur ise veya normal ve cezalı teslim süresinde getirdiği mallar muayene neticesinde (itiraz muayenesi dâhil) niteliklerine uygun bulunmaz ise ve niteliklerine uygun bulunmayanın yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi ya da yerine 1 defaya mahsus olarak getirilen malın da niteliklerine uygun bulunmaması (itiraz muayenesi dâhil) halinde, o gün hiç mal getirilmemiş (taahhüt ifa edilmemiş) sayılır. Bu şekilde taahhüdün ifa edilmemesi durumunda, kesilen saat bazındaki cezalara ilaveten, o gün tebligata göre getirilmesi gereken malın sözleşme birim fiyatlarına göre hesaplanan bedelinin yüzde ikisi (0.02) tutarında ceza, yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. 4.1.2. Yukarıda belirtilen taahhüdün ifa edilmeme hali, 1 ay içerisinde 4. kez, sözleşme süresi boyunca 16. kez tekrar ettiği takdirde, İdare tarafından; protesto çekmeye, ayrıca bir hüküm almaya ve noter ihtarı çekmeye gerek kalmaksızın doğrudan temin iptal edilerek, kesin teminat hazineye irad kaydedilecektir. 4.2. Yüklenicinin, Sözleşme yapıldıktan sonra, (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10’uncu maddesinde yazılı hükümler dışında) taahhüdünden vazgeçmesi ya da taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde: İdare tarafından; protesto çekmeye, ayrıca bir hüküm almaya ve noter ihtarı çekmeye gerek kalmaksızın doğrudan temin iptal edilerek, kesin teminat hazineye irad kaydedilecektir. AMBALAJ ŞEKLİ MADDE 5. 5.1. Ekmek Mayası birim ambalaj malzemesi gıdalarda kullanılabilir olacaktır. Bu husus, birim ambalaj malzemesi yurt içinde üretiliyor veya ithal olup da yurt içinde işleniyorsa Gıda İle Temasta Bulunan Materyal Üretim Sertifikası veya Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi ile, ithal edilerek direkt ambalajlamada kullanılıyorsa Gümrük Giriş Beyannamesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı ile belgelenecektir. Söz konusu belge, Yüklenici tarafından muayenelerde Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir RESİM VERGİ VE MASRAFLAR MADDE 6. Her türlü resim, vergi, harç ile borsa tescil ücreti yükleniciye aittir. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlgili mevzuat uyarınca KDV cari uygulamadaki oranlar üzerinden teslim alınan emtiaların sabit satış fiyatlarına ayrıca ilave edilerek, kuruşlu belge üzerinde gösterilmek suretiyle yükleniciye ayrıca ödenecektir. İKAMETGAHTA BULUNMA MECBURİYETİ MADDE 7. Yüklenici taahhüt süresi içinde, tebligat çekilebilmesi için sözleşmede gösterdiği ikametgahında ve tebligat adresinde bizzat bulunmaya veya namına yapılacak tebligatı almaya yetkili bir vekil bulundurmaya mecburdur. Bulunmadığı taktirde herhangi bir hüküm almaya lüzum kalmadan ve itiraza bakılmaksızın doğrudan temin iptal edilir. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI MADDE 8. 8.1. Hak edişler, her ayın sonunda o ay içerisinde teslim edilen malların, ilgili belgeleri (muayene ve kabul belgesi, taşınır mal işlem belgesi... vb) mal saymanlığınca, usulüne uygun olarak düzenlenmesine müteakip, en geç 30 gün içinde Mly Büt. Ks. A tarafından tahakkukları yapılarak, ait oldukları Mali Yılı harcama kaleminden ödenecektir. Hak ediş tutarları ile ihale bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenecektir. 8.2. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde satıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT MADDE 9. Yüklenici ile (noter onaysız) sözleşme yapılacaktır. Sözleşme tasarısına yazılması gereken diğer hususları Doğrudan Temin Komisyonu kendisi belirleyecektir. Diğer hususlar sözleşme taslağında belirtilecektir. Teklif edilen toplam bedelin % 6’sı oranında Kat’i teminat alınacaktır. İHTİLAFLARIN HALLİ MADDE 10. Uyuşmazlıkların halinde, sırasıyla akdedilecek, Sözleşme ve onun ayrılmaz kısımlarını teşkil eden Özel Şartname esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde Cizre Mahkemeleri yetkilidir. MADDE 11. Bu şartname 6 (altı) sayfa ve 11 (onbir) maddeden ibarettir. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)
