Eğitim Alay Komutanlığı Burhan Ruhi Taş Kışlasının İhtiyaç Fazlası Olan Ve Aşağıda Miktarı Belirtilen Biçmeye Hazır Durumda Olan Ot Satışı İşi

EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI BURHAN RUHİ TAŞ KIŞLASININ İHTİYAÇ FAZLASI OLAN VE AŞAĞIDA MİKTARI BELİRTİLEN  BİÇMEYE HAZIR DURUMDA OLAN OT SATIŞI İŞİ

1.1. Sözleşmenin konusu; Eğitim Alay Komutanlığı Burhan Ruhi Taş Kışlasının ihtiyaç fazlası olan ve aşağıda miktarı belirtilen  Biçmeye hazır durumda olan ot satışı işidir.

1.2. Sözleşme kapsamında satışı yapılacak Biçmeye hazır durumda olan ot miktarı:                    1.678.000 m2  ( 1.678,00 Dönüm)

          Satılan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

4.2. Sözleşmenin süresi: Sözleşme süresi 45 takvim günüdür. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak, 45 takvim gününde iş bitirilecektir.   

Madde 5 - Ödeme yeri ve şartları

5.1. Taraflar tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) takvim günü içerisinde ihale bedeli Alaşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne nakden makbuz karşılığı yatırılacaktır. Makbuzun bir nüshasını Eğitim Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığına, bir nüshasını Eğitim Alay Komutanlığı Lojistik Kısım Amirliğine teslim edecektir. Ödemeye esas para birimi Türk Lira (TL.) dir.

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

 6.1.  Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; ihaleye,  sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, (KDV hariç) resim, harçlarla sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, muayene, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

6.2. Katma değer vergisi (KDV) yükleniciye aittir.

Madde 7 - Kesin teminatın miktarı ve süresi:
7.1 Kesin teminat alınmayacaktır.

Madde 8 - İşe başlama ve bitirme süresi:

8.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak, 45 takvim gününde iş bitirilecektir.

Madde 9 – Gecikme halinde alınacak cezalar:

9.1.  Yüklenici en geç bu sözleşmenin 8.1. maddesinde belirtildiği gibi Biçmeye hazır durumda olan ot biçme işini bitirecektir. Bu tarihten sonra işe devam ettiği takdirde her geçen gün için ihale bedelinin % 0,2 (bindeiki) oranında ceza öder.

9.2. Karar onaylandıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idarenin 10 (on) takvim günü süreli ve her gün için sözleşme bedelinin % 0,2 (bindeiki) oranında cezalı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 10 – Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişleri durumunda karşılıklı yükümlülükler:

10.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

10.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

      c) Genel salgın hastalık.

      ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

      d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

10.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

      a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

      ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

      d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

10.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:

10.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

10.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni iş süresini gösterir iş programını en geç beş iş takvim günü içinde İdareye bildirir.

10.3. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

10.3.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu satış içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal satışlarında sözleşme bedelinin  % 20 'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

10.3.2. İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

10.3.3. Bu ihalede, MSY 310-6 (B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal Ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe Ve Devir İşlemleri Yönergesi’nin 4’üncü bölüm 1.j. bendi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir.

11. İdarenin teslim-tesellüm ile ilgili işlemlere ilişkin şartları;

11.1. Malın teslim yeri

11.2. Teslim şartları

11.2.1. Biçmeye hazır durumda olan otların biçilmesi esnasında, A.Kh.Bl. rütbeli personel görevlendirilecek, bu personel otların biçilmesine, yüklenici tarafından, kaç metrekare  veya dönüm ot biçildiği tespit edilerek tutanak altına alınmasına nezaret edecektir.

11.2.2. İhale kararı, harcama yetkilisince karar tarihinden en geç 10 (On) takvim günü içerisinde onaylanacak veya iptal edilecektir. Yüklenici bu müddet içerisinde teklifinden dönmeyecektir.

11.2.3. İhalesi yapılan Biçmeye hazır durumda olan ot sözleşmesi imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

11.2.4. İhaleye katılanlar satışa çıkarılan malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

11.2.5. Tespit edilen miktar tahmini olup,  alıcı ihaleye girmeden önce Eğt.A.K.lığı Loj.Ks.A.liğine müracaat ederek ürün ve ürün alacağı bölgeyi gezebilecektir. Yüklenici bölgeyi gezmiş kabul edilecektir.

11.2.6. Yüklenici biçilecek durumdaki otların, nicelik ve niteliklerinin uygun olmadığı vb. sebeplerden veya idarenin çevre düzenlemesi kapsamında yaptığı çim biçme faaliyetleri nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11.2.7. İhaleyi alan Yüklenici, ürünün tahmin edilen metrekareden eksik çıkması halinde İdareden herhangi bir hak talep etmeyecektir. Tahmin edilen metrekareden fazla olması durumunda belirlenen fazla miktar bedeli ihale bedeli üzerinden hesaplanarak Alaşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne  yatırılacak ve dekontlarından bir sureti Eğitim Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığına, bir sureti Eğitim Alay Komutanlığı Lojistik Kısım Amirliğine teslim edilecektir.

11.2.8. Malların biçilmesi, toplanması, balyalanması, yüklenmesi ve taşınması Yükleniciye ait olup ayrıca bu işler için komutanlıktan personel istenmeyecektir.

11.2.9. Yüklenici, biçme işlemine ürün bulunan Loj.Ks.A.liğinin tespit edeceği yerden başlayarak devam edecektir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ihale konusu işin yapılıp yapılmayacağı hususunda ürün bulunan birlik komutanlıkları serbest ve yetkilidir. 

11.2.10. Gerek gördüğü takdirde idare otların biçilmesi, balya yapımı ve taşınması faaliyetlerini geçici süre ile durdurabilir, yine gerektiğinde yükleniciden faaliyetlerini hızlandırmasını talep edebilir.

11.2.11 Yüklenici kendisine gösterilen bölge dışında idarenin onayını almadan herhangi bir bölgede otları biçme, toplama ve balya yapma faaliyetinde bulunmayacaktır.

11.2.12. Yüklenici işe başlamadan önce bölgesinde ürün bulunan Loj.Ks.A.liğinin koordinesinde  hangi bölgede, hangi zaman aralıklarında, hangi personelle ve araçla çalışacağına dair detaylı bir iş programı yaparak idareye teslim edecek ve bu programa kesinlikle uyacaktır. Uymadığı takdirde idare sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir.

11.2.13. Ot yangınlarına karşı yeteri kadar söndürücü (Y.S.C.) iş başlangıcında, İsth.Ks.A.liğince senet karşılığı teslim alınacak ve iş bitiminde teslim edilecektir.  Cihazların kullanılma usulleri, ilgili personele Birlik K.lıklarınca görevlendirilecek personelce gösterilecektir.

11.2.14. Yüklenici tarafından kullanılacak araçlarda, trafik kurallarına göre araçta çıkabilecek yangınlara karşı kullanılmak üzere yangın söndürme cihazı dolu olarak bulundurulacaktır.

11.2.15. Rüzgâr 15-20 Knot arasında ve/veya daha da yükselirse ot biçme işlemi durdurulacak, rüzgârın azalması durumunda tekrar başlanacaktır. Her sabah ilgili birlik K.lıklarından rüzgâr durum bilgisi alınacaktır. Yüklenici tarafından yangınlara karşı gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

11.2.16. Yüklenici, otların yerden yüksekliği 5-10 cm. olacak şekilde biçecek, biçtiği otları aynı gün içerisinde toplayıp kışla dışına çıkaracaktır. Aynı gün içerisinde kışla dışına çıkarılmayan otlar için herhangi bir hak talep etmeyecektir.

11.2.17. İhale Komisyon Başkanlığı tarafından; ihale dosyasından Eğt.A.K.lığı Loj.Ks.A.liğine ihale dosyası gönderecek, Loj.Ks.A.liği sözleşme hükümlerini yerine getirerek aksaklığa meydan vermeyecektir.

11.3. Teslim, tesellüm ve nakil masrafları, her türlü resim ve harç yükleniciye aittir.

11.4. Otların başkalarına ait Hayvanlar tarafından otlatılması durumunda her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenicinin İhaleyi aldığı kışla arazisine, çevre köy ve mahallelerdeki hayvanların girmemesi, kışla içerisindeki otlara zarar vermemesi ve herhangi bir zarar/ziyan oluşmaması için Kışla dışından alınabilecek tedbirleri alacak ve hayvan sahipleri ile koordineyi yüklenici kendisi kuracaktır. Söz konusu hayvanların Kışla arazisinde bulunan otlara zarar vermesi halinde, yüklenici idareden herhangi bir hak talep etmeyecek, idareyi sorumlu tutmayacaktır. Bu maksatla idareden herhangi bir zarar/ziyan bedeli talep etmeyecektir.

Madde 12 - Sözleşmede değişiklik yapılması
12.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

Madde 13 - Fesih işlemleri :

13.1. İstekli taraflar tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip satın aldığı malzemenin satış bedelini sözleşmenin 5’ inci maddesinde belirtilen şartlarda ve sürede ilgili Saymanlık (İdarenin bağlı olduğu muhasebe birimi) kanalı ile yatırmak ve bilahare alımını üstlendiği malzemeyi bulunduğu yerden yine sözleşmede belirtilen süre içinde kaldırmak zorundadır. Mücbir sebepler dışında yüklenicinin taahhüdünü sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi ve bu durumun en az 10 gün süreli ihtara rağmen devam etmesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Satışı yapılan mallar, sözleşmenin 8.1.’ inci maddesinde belirtilen süre içinde alınmadığı takdirde doğacak zarar ve ziyandan satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 14 - Güvenlik önlemleri

14.1. Yüklenici;

İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç)   İhale konusu işin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.

14.1.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

14.1.3. Ürün bulunan İsth.Ks.A.liği  yüklenici ile GÜVENLİK PROTOKOLÜ yapacaktır.

14.2. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

14.2.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

14.2.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

14.2.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

14.2.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

14.3. Malların taşınması

14.3.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

14.3.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

15. Sözleşmenin ekleri:

15.1. İhale dokümanında yer alan bütün belgeler bu sözleşmenin ekidir.

Madde 16 - Anlaşmazlıkların çözümü

 16.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Alaşehir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir

Madde 17 - Hüküm bulunmayan haller

17.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre MSY 310-6 (B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal Ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe Ve Devir İşlemleri Yönergesi hükümleri, bu Yönergede hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 18 - Diğer hususlar

18.1. İdari Tip Şartnamenin 33’ncü Maddesinde belirtildiği şekildedir. 

Madde 19 - Yürürlük

19.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

TEKLİF  EDİLEN FİYATIN 0,00569 KARAR PULU, 0,00948 SÖZLEŞME PULU ALINACAKTIR. 

Hakan CAN

P.Asb.Üçvş.

0236 653 00 11 / 1088 

hakancan0211@hotmail.com