İhale No | 983130 |
Sektör | Yem, Gübre, ve Canlı Bitki - Hayvan Alımları |
İdare | ANKARA KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 10 Eylül 2015 |
İhale Tarihi | 14 Eylül 2015 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
İŞİN ADI : | MAL ALIMI | ||||||||||||||
İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
İDARE ADI: | KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI | ||||||||||||||
ADRESİ: | BAKANLIKLAR / ANKARA | ||||||||||||||
TELEFON VE FAX NUMARASI: | +903124175190 - +903124259733 | ||||||||||||||
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | ihale@kho.edu.tr | ||||||||||||||
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | CANLI HAYVAN BAKIM MALZMESİ ALIMI | ||||||||||||||
MİKTARI: | 26 KALEM | ||||||||||||||
MALIN TESLİM YERİ: | KHO.LOJ.DES.K.LIĞI TAŞINIR (TÜKETİLEBİLİR) MAL SAYMANLIĞI | ||||||||||||||
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 60 (ALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. | ||||||||||||||
İhalenin YAPILACAĞI YER: | KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ANKARA | ||||||||||||||
İhalenin TARİH VE SAATİ: | 14/9/2015-10:00 | ||||||||||||||
İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
ALINACAK MALZEME LİSTESİ S.NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 Tırnak Yağı (Muhtelif Ambalajlarda) 60 Lt. "a.Atın tırnağını yumuşatacak malzemlerden imal olacaktır. b. Krem formunda kolayca sürülebilecek kıvamda bulunacaktır. c. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 2 Kil 80 Kg. "a. Kendine özgü görünüş ve kokuda olacaktır. b. Atlarda tendoların korunması ve tedavisi maksadıyla kullanılacaktır. c. Birim ambalajlarında akma, sızıntı ve herhangi bir bozulma olmayacaktır. d. Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 3 Sinek Spreyi 20 Lt. "a. Çalışmadan önce veya çalışma esnasında atların sinekten rahatsız olmasını önlemek maksadıyla ata sprey şeklinde sıkılarak kullanılacak tipte olacaktır. b. Plastik kutusunda veya tüpte olacak, sprey başlığıyla beraber verilecektir.Muhtelif ebatlarda olacaktır. c. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 4 Törpü Saplı 10 Ad. "a.Atın tırnağına şekil vermek için kullanılacak özellikte olacaktır. b.Çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. c.Tahta veya plastik sapı olacaktır. ç. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 5 Çivi Nal için, 50 Numara (250 lik) 100 Pk. "a. Nalı tırnağa tutturmak için kullanılacaktır. b. 50 nolu nal çivisi olacaktır. c. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 6 Krampon Vida Mahmuz 50 Ad. "a. Yağışlı havalarda yapılan müsabakalrda atların nal ökçe kısmına vidalanabilir özellikte olacaktır. b. Çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. b. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 7 AVRUPA NAL 0 (20'Lİ) 40 Ad. "a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Demirden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir 20'li kutu 1 adet kabul edilecektir. ç. 20 adedi ön ayak 20 adedi arka ayak için olacaktır. d. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 8 AVRUPA NAL 1 (20'Lİ) 20 Ad. "a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Demirden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir 20'li kutu 1 adet kabul edilecektir. ç. 10 adedi ön ayak 10 adedi arka ayak için olacaktır. d. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 9 AVRUPA NAL 2X0 (20'Lİ) 30 Ad. "a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Demirden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir 20'li kutu 1 adet kabul edilecektir. ç. 15 adedi ön ayak 15 adedi arka ayak için olacaktır. d. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 10 AVRUPA NAL 2 (20'Lİ) 20 Ad. "a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Demirden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir 20'li kutu 1 adet kabul edilecektir. ç. 10 adedi ön ayak 10 adedi arka ayak için olacaktır. d. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 11 NAL (ORTOPEDİK 2'li)) 40 Ad. "a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Alaminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir adet, sadece ön ayaklara takılabilecek özellikte 2 naldan oluşacaktır. ç. Ökçeleri dolgulu tip olacaktır. d. 20 adedi 1 numara , 20 adedi 2 numara olmak üzere toplam 40 adet olacaktır. e. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 12 PERÇİN, ALİMİNYUM 200 Ad. "a.Nala dolgu malzemesini tutturmak maksadıyla kullanılacak özellikte olacaktır. b. Aliminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. c.Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 13 KERPETEN 5 Ad. "a.Atların tırnaklarını kesebilecek özellikte çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. b. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 14 PERÇİN YUVA BIÇAĞI 10 Ad. "a. Tırnağa çakılan mıhların çıktığı kısma yuva açmak için kullanılacaktır. b. Çelikten imal edilmiş olacaktır. c. Çift taraflı yuva açacak özellikte olacaktır. ç. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır." 15 BIÇAK SAPLI 10 Ad. "a.Tırnağın uzayan kısımlarını kesmek için kullanılacaktır. b.Çelikten imal edilmiş ve tutma yeri plastikle kaplanmış olacaktır. c. Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 16 MAKAS,PERÇİN BÜKME, NALBANT İÇİN 5 Ad. "a.Atlara nal çakımından sonra naldan ve tırnaktan taşan nal çivisi ve aliminyum perçin uçlarını bükmek için kullanılacak özellikte olacaktır. . b.Çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır" 17 SUNİ KÖSELE 2 Sh. "a.Atların ayaklarında dolgu malzemesi olarak kullanılan sert köseleden imal edilmiş olacaktır. b.Kösele ebatları 1m x 1m ±10 cm olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 18 KLAVUZ KOLU 3 Ad. "a.Nala krampon vida mahmuz takmak maksadıyla yuva açmak için kullanılacak özellikte olacaktır. b.Ortası farklı klavuz uçları takılabilecek özellikte ayarlanabilir olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 19 PİM NAL İÇİN 4.000 Ad. "a.Nala takılarak atların asfalt ve beton zeminde kaymasını önleyecek özellikte olacaktır. b.Çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 20 TIRNAK DOLGU MADDESİ 10 Ad. "a. Atların kırılan,aşınan,tırnaklarının kapatılmasını sağlayacak özellikte olacaktır. b. 180ml lik orijinal ambalajında olacaktır. c. Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 21 MATKAP UCU 3,5 MM HSS 20 Ad. "a.Nala, nal pimi takmak maksadıyla nala delik açmak için, matkapa takılarak kullanılacak özellikte olacaktır. b.Demir delecek özellikte olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 22 MATKAP UCU 3,7 MM HSS 50 Ad. "a.Nala, nal pimi takmak maksadıyla nala delik açmak için, matkapa takılarak kullanılacak özellikte olacaktır. b.Demir delecek özellikte olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 23 MATKAP UCU Ç-4MM HSS 50 Ad. "a.Nala, nal pimi takmak maksadıyla nala delik açmak için, matkapa takılarak kullanılacak özellikte olacaktır. b.Demir delecek özellikte olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 24 MATKAP UCU 4,5MM. 10 Ad. "a.Nala, nal pimi takmak maksadıyla nala delik açmak için, matkapa takılarak kullanılacak özellikte olacaktır. b.Demir delecek özellikte olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 25 KAŞAĞI 100 Ad. "a. Tımar esnasında tımar fırçasında biriken artık maddeleri temizlemek için kullanılacak özellikte olacaktır. b. Kulplu olacaktır. c. Metal malzemeden imal edilmiş olacaktır. ç. Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." 26 GEBRE 100 Ad. "a.Tımar esnasında ele takılarak atın üzerindeki kirleri kabartmak ve tüylerini parlatmak maksadıyla kullanılacak özellikte olacaktır. b. Kauçuk malzemeden imal edilmiş olacaktır. c.Kauçuk gebrelerin tırtıklarının diş uzunluğu tüy yatımını sağlayacak uzunlukta olacaktır. ç.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır." NOT: 1. Doğrudan Temin Alım Usulü ile alıma teklif vermek isteyen istekli adayları teklif mektubu örneğini Kara Harp Okulu İhale Komisyon Başkanlığından alacaktır. 2. İstekliler tekliflerini 09 EYLÜL 2015 Saat 10:00'e kadar Kapalı Zarf İçerisinde Kara Harp Okulu İhale Komisyon Başkanlığına/Kirazlıdere teslim edeceklerdir. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULÜNE AİT 26 KALEM HAYVAN BAKIM MALZEMESİ SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesi Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................................. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 2- 2.1. İdarenin adresi Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/ANKARA olup, Tel no : 0312 417 51 90 / 2425 Faks no : Elektronik posta adresi (varsa): -- 2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi : ........................................................................ ................................... olup, Tel No : Cep Tlf.No : Faks No : Elektronik Posta Adresi (varsa) : Vergi Numarası : Vergi Dairesi : BANKA ADI VE ŞUBESİ : İBAN No : 2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. İş Tanımı Madde 3- K.H.O.K.lığının ihtiyacı olan 26 Klm.mlz.nin ihale dokümanı ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir. Mal ile ilgili aranacak özellikler ve diğer ayrıntılar sözleşmede diğer hususlar bölümünde belirtildiği gibidir. S.NU. STOK NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ 1 Tırnak Yağı (Muhtelif Ambalajlarda) 60 Lt. 2 Kil 80 Kg. 3 Sinek Spreyi 20 Lt. 4 Törpü Saplı 10 Ad. 5 Çivi Nal için, 50 Numara (250 lik) 100 Pk. 6 Krampon Vida Mahmuz 50 Ad. 7 AVRUPA NAL 0 (20'Lİ) 40 Ad. 8 AVRUPA NAL 1 (20'Lİ) 20 Ad. 9 AVRUPA NAL 2X0 (20'Lİ) 30 Ad. 10 AVRUPA NAL 2 (20'Lİ) 20 Ad. 11 NAL (ORTOPEDİK 2'li)) 40 Ad. 12 PERÇİN, ALİMİNYUM 200 Ad. 13 KERPETEN 5 Ad. 14 PERÇİN YUVA BIÇAĞI 10 Ad. 15 BIÇAK SAPLI 10 Ad. 16 MAKAS,PERÇİN BÜKME, NALBANT İÇİN 5 Ad. 17 SUNİ KÖSELE 2 Sh. 18 KLAVUZ KOLU 3 Ad. 19 PİM NAL İÇİN 4.000 Ad. 20 TIRNAK DOLGU MADDESİ 10 Ad. 21 MATKAP UCU 3,5 MM HSS 20 Ad. 22 MATKAP UCU 3,7 MM HSS 50 Ad. 23 MATKAP UCU Ç-4MM HSS 50 Ad. 24 MATKAP UCU 4,5MM. 10 Ad. 25 KAŞAĞI 100 Ad. 26 GEBRE 100 Ad. Madde 4- Teminata İlişkin Hükümler 4.1. Yüklenici …………………..TL teminat olarak vermiştir. (Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak İhale Komisyon Bşk.lığına sunacaktır. ) 4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın bu iş için yatırılan teminatı hazineye irad kaydedilerek sözleşme fesih edilecektir. 4.3. İşin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği idarece tespit edildikten sonra (kat’i kabul yapıldıktan sonra), bu iş için yatırılan teminat yükleniciye iade edilecektir. 4.4. Teminat mektubunun süresi en az 90 (DOKSAN) gün olacaktır. Bir yıllık garanti taahhütnamesi yüklenici tarafından ilgili Saymanlığa teslim edilecektir. Sözleşmenin Türü ve Bedeli Madde 5- Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin toplam bedeli ................................................................................................................................’dir. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler Madde 6- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Madde 7- Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Ancak ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi idarece yükleniciye ödenir. Sözleşmenin Ekleri Madde 8- 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Sözleşmenin Süresi Madde 9- Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi Madde 10- 10.1.İşin yapılma yeri: Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya/ANKARA 10.2. Malın teslim yeri ve işe başlama tarihi: Mal sözleşmenin yüklenici tarafından imzalanmasını takip eden günden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde Loj.Ds.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) Mal Say.lığına teslim edilecektir. Şayet son teslim günü tatil gününe rastlarsa; tatil gününün bitimini takip eden ilk iş günü malların teslim edileceği son gün olacaktır. Ödeme Yeri ve Şartları Madde 11- 11.1. Sözleşmenin bedeli malın teslimi müteakip usulüne uygun belgelere istinaden 03-2-6-04 ekonomik kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde 2015 yılı ödeneklerinden KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ve bu sözleşmenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde Türk Parası olarak ödenecektir. 11.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Gecikme Cezası Madde 12- 12.1. İdare tarafından sözleşmenin 13 ncü maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her iş günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %0,5(Binde beş) oranında Gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme süresi 7 (yedi) iş günüdür. Teslimatın 7 (yedi) iş gününü geçmesi durumunda sözleşme fesh edilecektir. Ancak gecikme cezası geç getirilen takvim günlerinin toplamı kadar yükleniciden tahsil edilecektir. 12.2. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Madde 13- Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, Sözleşmede Değişiklik Yapılması Madde 14- 14.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda, c) İdare tarafından belirlenecek ve idarenin lehine olabilecek diğer hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu Madde 15- İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Madde 16- Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde bu sözleşmenin diğer hususlar bölümünde belirtilen niteliklere uygun olmayan, kusurlu mal getirmesi veya taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilecektir. Hüküm Bulunmayan Haller Madde 17- Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Anlaşmazlıkların Çözümü Madde 18- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Diğer Hususlar Madde 19- 19.1. 26 Kalem Hayvan Bakım Malzemesinin muayenesi aşağıda belirtilen teknik özelliklerine göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. 19.1.1. Aşağıda belirtilen özelliklerden alım esas numunesine atıfta bulunanların Alım Esas Numuneleri ASEM K.lığınca tutulacaktır. 19.1.1.1 Tırnak Yağı (Muhtelif Ambalajlarda) a.Atın tırnağını yumuşatacak malzemlerden imal olacaktır. b. Krem formunda kolayca sürülebilecek kıvamda bulunacaktır. c. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.2 Kil a. Kendine özgü görünüş ve kokuda olacaktır. b. Atlarda tendoların korunması ve tedavisi maksadıyla kullanılacaktır. c. Birim ambalajlarında akma, sızıntı ve herhangi bir bozulma olmayacaktır. d. Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.3 Sinek Spreyi a. Çalışmadan önce veya çalışma esnasında atların sinekten rahatsız olmasını önlemek maksadıyla ata sprey şeklinde sıkılarak kullanılacak tipte olacaktır. b. Plastik kutusunda veya tüpte olacak, sprey başlığıyla beraber verilecektir.Muhtelif ebatlarda olacaktır. c. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.4 Törpü Saplı a.Atın tırnağına şekil vermek için kullanılacak özellikte olacaktır. b.Çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. c.Tahta veya plastik sapı olacaktır. ç. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.5 Çivi Nal için, 50 Numara (250 lik) a. Nalı tırnağa tutturmak için kullanılacaktır. b. 50 nolu nal çivisi olacaktır. c. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.6 Krampon Vida Mahmuz a. Yağışlı havalarda yapılan müsabakalrda atların nal ökçe kısmına vidalanabilir özellikte olacaktır. b. Çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. b. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.7 AVRUPA NAL 0 (20'Lİ) a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Demirden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir 20'li kutu 1 adet kabul edilecektir. ç. 20 adedi ön ayak 20 adedi arka ayak için olacaktır. d. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.8 AVRUPA NAL 1 (20'Lİ) a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Demirden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir 20'li kutu 1 adet kabul edilecektir. ç. 10 adedi ön ayak 10 adedi arka ayak için olacaktır. d. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.9 AVRUPA NAL 2X0 (20'Lİ) a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Demirden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir 20'li kutu 1 adet kabul edilecektir. ç. 15 adedi ön ayak 15 adedi arka ayak için olacaktır. d. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.10 AVRUPA NAL 2 (20'Lİ) a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Demirden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir 20'li kutu 1 adet kabul edilecektir. ç. 10 adedi ön ayak 10 adedi arka ayak için olacaktır. d. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.11 NAL (ORTOPEDİK 2'li)) a. Tırnağı dıştan gelebilecek etkenlere karşı koruyacak, kırılmaları önleyecek ve tırnağın düzgün uzamasını sağlayacaktır. b. Alaminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. c. Herbir adet, sadece ön ayaklara takılabilecek özellikte 2 naldan oluşacaktır. ç. Ökçeleri dolgulu tip olacaktır. d. 20 adedi 1 numara , 20 adedi 2 numara olmak üzere toplam 40 adet olacaktır. e. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.12 PERÇİN, ALİMİNYUM a.Nala dolgu malzemesini tutturmak maksadıyla kullanılacak özellikte olacaktır. b. Aliminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. c.Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.13 KERPETEN a.Atların tırnaklarını kesebilecek özellikte çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. b. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.14 PERÇİN YUVA BIÇAĞI a. Tırnağa çakılan mıhların çıktığı kısma yuva açmak için kullanılacaktır. b. Çelikten imal edilmiş olacaktır. c. Çift taraflı yuva açacak özellikte olacaktır. ç. Asgari numune kalite ve özelliğine sahip olacaktır. 19.1.1.15 BIÇAK SAPLI a.Tırnağın uzayan kısımlarını kesmek için kullanılacaktır. b.Çelikten imal edilmiş ve tutma yeri plastikle kaplanmış olacaktır. c. Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.16 MAKAS,PERÇİN BÜKME, NALBANT İÇİN a.Atlara nal çakımından sonra naldan ve tırnaktan taşan nal çivisi ve aliminyum perçin uçlarını bükmek için kullanılacak özellikte olacaktır. . b.Çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır 19.1.1.17 SUNİ KÖSELE a.Atların ayaklarında dolgu malzemesi olarak kullanılan sert köseleden imal edilmiş olacaktır. b.Kösele ebatları 1m x 1m ±10 cm olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.18 KLAVUZ KOLU a.Nala krampon vida mahmuz takmak maksadıyla yuva açmak için kullanılacak özellikte olacaktır. b.Ortası farklı klavuz uçları takılabilecek özellikte ayarlanabilir olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.19 PİM NAL İÇİN a.Nala takılarak atların asfalt ve beton zeminde kaymasını önleyecek özellikte olacaktır. b.Çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.20 TIRNAK DOLGU MADDESİ a. Atların kırılan,aşınan,tırnaklarının kapatılmasını sağlayacak özellikte olacaktır. b. 180ml lik orijinal ambalajında olacaktır. c. Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.21 MATKAP UCU 3,5 MM HSS a.Nala, nal pimi takmak maksadıyla nala delik açmak için, matkapa takılarak kullanılacak özellikte olacaktır. b.Demir delecek özellikte olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.22 MATKAP UCU 3,7 MM HSS a.Nala, nal pimi takmak maksadıyla nala delik açmak için, matkapa takılarak kullanılacak özellikte olacaktır. b.Demir delecek özellikte olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.23 MATKAP UCU Ç-4MM HSS a.Nala, nal pimi takmak maksadıyla nala delik açmak için, matkapa takılarak kullanılacak özellikte olacaktır. b.Demir delecek özellikte olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.24 MATKAP UCU 4,5MM. a.Nala, nal pimi takmak maksadıyla nala delik açmak için, matkapa takılarak kullanılacak özellikte olacaktır. b.Demir delecek özellikte olacaktır. c.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.25 KAŞAĞI a. Tımar esnasında tımar fırçasında biriken artık maddeleri temizlemek için kullanılacak özellikte olacaktır. b. Kulplu olacaktır. c. Metal malzemeden imal edilmiş olacaktır. ç. Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.1.1.26 GEBRE a.Tımar esnasında ele takılarak atın üzerindeki kirleri kabartmak ve tüylerini parlatmak maksadıyla kullanılacak özellikte olacaktır. b. Kauçuk malzemeden imal edilmiş olacaktır. c.Kauçuk gebrelerin tırtıklarının diş uzunluğu tüy yatımını sağlayacak uzunlukta olacaktır. ç.Asgari numune kalitesi ve özelliğinde olacaktır. 19.2. Bu muayene neticesinde yüklenicinin getirdiği mal red olursa; yüklenici teslim süresi içerisinde redde karşılık sadece bir kez mal getirme serbestisine sahiptir. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca muayene neticesi tutanak altına alınacaktır. 19.3. İTİRAZ MUAYENELERİ: 19.3.1. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal/mallar üzerinden yapılır. 19.3.2. Malın/malların fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde yüklenici veya kanuni vekili, muayene sonucunun tebliğini müteakip iki (2) iş günü içerisinde, mal saymanlığına yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene işlemleri aynı günde bitmez ise, yükleniciye muayeneye katılabilmesi için, muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse Ciheti Askeriye’den herhangi bir hak talep edilmeyecektir. 19.4. Getirilen malların garanti süresi; malların kati kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır. Garanti süresi içerisinde evsafını yitiren mallar; aynı koşul ve şartlarda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Madde 20- Kodlandırma Hükmü: 20.1. Yüklenici, Milli Savunma Bakanlığı’na herhangi bir mali, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemeyi tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Milli Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB’nin isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür. 20.2. Yüklenici, alt yüklenicilerinden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB’ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu hususa kendi alt yüklenici/terarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği taktirde bu sözleşmeler TMKB’ye ibraz edilir. 20.3. Yüklenici, sözleşme süreci boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dahilinde malzeme üzerinde yapılan değişikliklerinde (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür. 20.4. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır. 20.5. Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırılması yerine, üretici tarafından “Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesi”nde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür. 20.6. Yüklenicinin, kesin kabul muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemi’ne dahil olup, TMKB’ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir. 20.7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, MSY:310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi’nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir. 20.8. İdare tarafından tedarik edilecek mal/mallara ilişkin bir stok numarası belirlenmiş ise bu madde hükümleri uygulanmaz. Madde 21- Yürürlük Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve yüklenici ) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 21 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .........../.........../2015 tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. İstenildiği takdirde yükleniciye fotokopi verilebilecektir. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)