İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele
  1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. Beyin Cerrahi Kliniği Ameliyat Malzemesi Alımı

Beyin Cerrahi Kliniği Ameliyat Malzemesi Alımı

İhale No 876417
Sektör Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
İdare MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Ankara Bölge Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 11 Şubat 2015
İhale Tarihi 18 Şubat 2015 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :    BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ AMELİYAT MALZEMESİ ALIMI
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    SAĞLIK HİZMETLERİ ANKARA BÖLGE KOMUTANLIĞI
ADRESİ:    ASKER HASTAHANESİ İÇERİSİ ETİMESGUT/ANKARA
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +903122491011/3871-3872-3873 - +903122446440
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ AMELİYAT MALZEMESİ ALIMI
MİKTARI:    9    KISIM 9 KA
MALIN TESLİM YERİ:    ETİMESGUT ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ/ANKARA
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İHTİYAÇ HALİNDE TALEP EDİLECEKTİR.
İhalenin YAPILACAĞI YER:    TSK ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA
İhalenin TARİH VE SAATİ:    18/2/2015-10:00
 
İHALE İLANI METNİ  
ALIM İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR
1)Alım ile ilgili sözleşme yapılacaktır. 
3)Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.İstekliler alıma faks yoluylada katılabileceklerdir.Faks yoluyla yapılacak katılımlarda Titubb belgelerinin gönderilmesi zorunlu olup aksi taktirde teklif geçersiz sayılacaktır.
1.Etimesgut Asker Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde 180 (yüzseksen) günlük zaman zarfında kullanılması planlanan ameliyat malzemeleri ilgi (a) kapsamında, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeden ve alımın daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak Yüklenici tarafından her hangi bir bedel istenmeyecek şekilde ilgi (b) Kanunun 22/f maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır.
2.Alım konusu malzemeler, 9 (dokuz) kısım 9 (dokuz) kalemdir. Her kalem bir kısım oluşturmaktadır. Bu alımda istekliler kısmi teklif verebilecektir. İstekliler tekliflerini kısımlara ait malzemelerin miktarı bölünmeksizin kısmın tamamına teklif vermek koşuluyla bir veya birden fazla kısım için kısmi teklif verebileceği gibi işin tamamına da teklif verebilecektir. 
3. Malzemeler, Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. 
4.Alınacak malzemelerin kabulü ve muayenesi, Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Heyeti tarafından yapılacaktır.

5.Alınacak malzemelerin beyanı, Teknik Özellikler Listesi EK’dedir. 
6.Alımı yapılan malzemelerin ödemesi, Yüklenici tarafından Etimesgut Asker Hastanesinin talebi doğrultusunda yapılan her teslimattan sonra, teslim edilen miktarların muayenesi ve kabulünden sonra kesilecek faturaya karşılık Etimesgut As.Hst.Bştbp.liği Birinci Taşınır Mal Saymanlığı tarafından taşınır mal işlem belgesinin kesilmesini müteakip, Ankara Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığı Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğünce tahakkuka bağlanarak, bedeli Hava Lojistik Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğünce 2015 mali yılı 03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ekonomik kodundan mevcut ödenekten Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usullere uygun olarak ödenecektir.
7.Sözleşme bedelinin %6 (yüzdealtı)’sı oranında teminat alınacaktır.
8.Konu ile ilgili detaylı bilgi ihtiyacı için, Hv.Sağ.Bnb.Tülin ÇETİNKAYA (0 312 2491011/3753 veya 3754) ile irtibat kurulabilecektir.
ETİMESGUT ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE ALINACAK MALZEME LİSTESİDİR. 
S/N SUT KOD MALZEMENİN ADI MİKTARI AÇIKLAMALAR
1.102.145 POLİAKSİYAL LİSTEZİS VİDA 40 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
2.102.135 POLİAKSİYAL VİDA 20 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
3. 102.230 ROD 20 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
4.102.310 TRANSVERS BAĞLANTI 8 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
5.SG 1150 KEMİK GRANÜL 15 CC. 20 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
6.OR 4120 ADEZYON BARİYER 20 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
7.OR 4440 JELATİN HEMOSTATİK POWDER 5 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
8.AG 2980 PUTY 1 CC. 2 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
9.103.010 SERVİKAL DİZ PROTEZİ 2 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
1cc DBM TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1) DBM putty insan kaynaklı olmalı ve hiçbir şekilde hayvan veya sentetik karışım içermemelidir.

2) DBM in aldığı donörü işleyen doku bankasının FDA ve AATB kaydı olmalıdır, ayrıca DBM başka firma tarafından putty ye çevrilmişse o firmanında FDA izin belgesi bulunmalıdır.

3) Ürün kolay uygulanabilir olması için herhangi bir ön hazırlık gerektirmemeli uygulamaya hazır şekilde ucu kesik enjektör içinde macun kıvamında olmalıdır.

4)Ürün üzerinde FDA şartlarının gerektirdiği testler yapılmış olmalıdır. Ve bu testler ürün içinden çıkacak bir prospektüste gösterilmelidir.
5)Ürün osteoconductive testlerden geçirilmiş olmalı ve osteocondutiveyi bozmayacak şekilde gamma irridasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
6)Ürün ezilmeye, nemlenmeye dayanıklı karton dış ambalaj içinde olmalı, ameliyathanenin sterilizasyon şartlarına uygun çift steril paket içinde tek kullanımlık olmalıdır.

7)DBM putty 1cc lik ucu kesik enjektör içerisinde olmalı, enjektörün uç yapısı gereği basıldığında silindir şeklinde çıkmalıdır, gerekirse uygulanacak bölgenin anatomik yapısına uygun olarak cerrah tarafından şekillendirilmelidir.
8)Ürünün raf ömrü teslim tarihi itibari ile en az 18 ay olmalıdır.
9)Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.
10)Ürünün içinden bir hasta takip kartı çıkmalı ve uygulandığı hastanın takip edilebilmesi için donor numaralarını gösterir en az 5 adet sticker çıkmalıdır.

15 CC RADYOPAKLI BCP SERAMİK GRANÜL KEMİK PARÇACIKLARI TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ
1)Malzeme içeriği hidroksiapatit trikalsiyum fosfat (BCP ) olmalıdır.
2)Ürün birbiriyle tamamen bağlantılı makro ve mikro gözeneklerden oluşan poroz, interkonnekte bir yapıya sahip olup granül boyutları
2-4 mm ve 4-7 mm olmalıdır.
3)Ürün biyobozunur özellikte olmalıdır. İyileşmeye paralel şekilde uygun sürede rezorbe olarak yerini tamamen yeni oluşan sağlıklı kemik dokusuna bırakmalıdır.

4)Ürün steril bariyer özellikli, çift katlı PETG blister içinde özel sistemler ile kapatılıp mühürlenerek kullanıcıya sunulmalıdır.
5)Kullanım süresi en az 2(iki) sene olmalıdır.
6)Ürün oda sıcaklığında saklanılabilmedilir.
7)Kalsiyum fosfat seramikler,insan kemiğinin mineral fazına benzer kimyasal bileşenleri ve implantta tam damar oluşumuna olanak tanıyan enterkonnekte proziteleri nedeniyle hızla osseointegrasyona uğramalıdır.
8)Trikalsiyum fosfatın hidroksiapatitten daha çözünür olması nedeniyle bu çift fazlı bileşim seramik rezorpsiyonunu artırarak kemik hücrelerinin fizyolojisiyle uyumlu ideal bir rezorpsiyon hızına olanak sağlamalıdır.
9)Greft kanla karıştırılıp hamur kıvamına getirilebilmelidir.
10)Granül istenildiği zaman putty kıvamına dönüştürülebilmelidir .
ANTI-ADHESION GEL EMİLEBİLİR ADHESION BARRIER JEL
TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ
1.Post Operatif Adezyonları önleyebilecek özelliklere sahip biyolojik bariyer olarak kullanılabilmelidir.
2.Enjektabıl olarak kullanıma hazır halde olmalıdır. Ön hazırlık gerektirmemelidir.
3.Sterilizasyon ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
4.Uygulama için kuru alan zorunluluğu olmamalıdır.Islak bölgeye uygulanbilmelidir.Küçük kılcaldamar kanamalarını durdurucu özelliğe sahip olmalıdır.Ekstem durumlarda film formuda olmalı ve kullanıma hazır bulunmalıdır.
5.Ürün ebadı 1cc-1.2cc-2cc-2.5cc-3cc-3.5cc-4cc-5cc ve 10cc olarak sunulan formlarında olmalıdır.
6.Kolay uygulanabilmeli ve daha geniş alanda etkili olmalıdır.
7.İsteğe göre Jel renksiz veya uygulama alanını görebilmek açısından mavi veya yeşil formlarda sunulabilmelidir.Ayrıca isteğe bağlı olarak spesifik vakalarda film formuda bulunmalıdır.
8.Jel kutusunda laparoskopik kullanım için aparatları da olmalıdır.
9.Kullanımı için ek yardımcı ekipmana ihtiyaç duyulmamalıdır.

10. Hammaddesi carboxymethylchitosan’dan imal edilmiş olmalıdır.
11.Etiket veya ambalajında ürüne ait lot ve barkod numarası olmalıdır.
12.Vücut tarafından emilme süresi 2 (iki) hafta olmalı ve daha önce emilen ürünler tercih edilmemelidir.
13.Ürünün UBB kaydı olmalı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olmalıdır.
JELATİN HEMOSTATİK POWDER TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ 

1. Toksik olmamalıdır. 
2. 4-6 hafta içerisinde absorbe olmalıdır. 
3. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Malzeme jelatinden üretilmiş olmalıdır. 
5. Hayvansal (sığır) kaynak olmalıdır. 
6. Malzemenin raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 
7. 4 ile 6 mL arasında Saline/Trombin çözeltisini emebilmeli ve macunumsu kıvama gelmelidir.

8. 1 dk içinde hemostat etki göstermelidir. 
9. Jelatin spancın öğütülmesi ile elde edilmiş olmamalıdır.
10. 2 gr lık tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.
11. Ürün Class III standartlarında ve UBB kaydı olmalıdır.
SERVİKAL DİSK PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1. Sistem halen geçerliliği olan ISO 9001, ISO 13485 kalite sistemi ve ürünlere ait CE veya FDA belgesi olmalıdır.
2. Servikal disk protezi sistemindeki tüm ürünler ISO 5832-3, ASTM F136 standartlarına uygun Medikal Titanyumdan (Metal on Metal) üretilmiş olmalıdır. 
3. Servikal disk protezi sisteminde kullanılan tüm ürünlerin üzerine; üretici firma logosu, ölçüsel bilgiler ve takibi sağlamak için lot numarası yazılmalıdır.
4. Titanyum yüzeyin aşınmasını engellemek için erkek ve dişi küreler CrN ile kaplanmış olmalıdır.
5. Disk protezinin superior yüzeyi sagital planda anatomik yapıya uygun konveks olmalıdır.
6. Disk protezinin superior ve inferior yüzeyinde end-plate daha iyi tutunabilmesini sağlamak için iki farlı şekilde tırnaklar olmalıdır.
7. Disk protezin tutunmasını güçlendirmek için superior da iki inferiorda bir adet olmak üzere giriş yönü keskin çıkış yönü düz feder şeklinde tırnaklar bulunmalıdır.
8. Superior ve inferior kısımları end-plate tutunmayı güçlendirmek için TPS kaplama veya pürüzlü yüzeylere sahip olmalıdır.
9. Disk protezleri iki parçadan olmalı fakat her iki parça bir birinden ayrılmayacak şekilde sabitlenmiş (monoblok) olmalıdır.
10. Disk protezleri fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyonel yöndeki tüm hareketlere izin vermelidir.
11. Disk protezi sagital ve coronal planda 9 dereceye kadar açılanmaya izin vermelidir.
12. Disk protezi fleksiyon, servikal ekstansiyon, servikal lateral fleksiyon ve aksiyal rotasyon en az 9 derecelik açılanma ile yapılabilmelidir.
13. 9 derecelik açıya ulaştıktan sonra kilitlenmeli ve bir birlerinde ayrılmasını engelleyen emniyet çemberi olmalıdır.
14. Disk protezi 16x14, 14x14 ve 12x14mm ebatlarında olmalı ve üst kısımdan bakıldığında girişi sağlamak için anatomik yapıya uygun konik olmalıdır.
15. Disk protezleri intervertebral yükseklige uygun olması için 5mm, 6mm, 7mm, 8mm ve 9mm olmalıdır.
16. İmplantaki federlere uygun her ebat için farklı bıçaklı yol açıcılar olmalıdır.
17. Tek el aleti ile yerleştirme ve sabitleme yapabilmelidir.
18. İmplant gönderici implantı yanlardan tutarak gereğinden fazla doku ve kemik kaybına sebep olmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
19. Set içerisinde ihtiyaç olan boyuta karar vermek için her bir implant alternatifinin kendi denemesi olmalıdır. Bu denemeler kırılma riskine karşı tek parça titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
20. Set içerindeki protezlerin bir birinden kolayca ayrılabilmesi için yuvalar ve denemeler renk kodlarına göre ayrılmış olmalıdır.
21. Ekartör pimleri titanyum implant malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.
22. Protez çakıcısı, protezi disk mesafesine yerleştirilmesinden sonra, protezin pozisyonunu bozmadan mekanizmanın kullanılması ile kendini bırakmalıdır.
LOMBER STABİLİZASYON SİSTEMİ 
TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1-Sistemin halen geçerliliği olan ISO 9001:2000, ISO 13485 kalite sistemi ve ürünlere ait CE veya FDA belgesi olmalıdır.
2- Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerine; ölçüsel bilgiler ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
3- Kilitleme sistemi top loading olup tek bir set screw ile kilitlenmelidir.
4- Sistemdeki rodlar 6.0 mm çapında ve 40 mm den başlayıp 100 mm ye kadar 5 er mm aralıklarla,100 mm den 200 mm ye kadar 10 ar mm aralıklarla,200 mm den 500 mm ye kadar 50 şer mm aralıklarla , 40-500 mm arasında olmalıdır. Ayrıca set içerisinde iki farklı açıya sahip özel eğimli rod seçenekleri de bulunmalıdır. Tüm rodların uç kısımlarında en az bir kenarında deratosyan için alyan bulunmalıdır.
5- Düz rodların üzerinde rotasyonel hareketleri takip edebilmek için şerit şeklinde çizgiler bulunmalıdır.
6- Sistemdeki vidalar 4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,6.5mm,7mm, 7.5mm,8mm,8.5mm, 9mm, 9.5mm çaplarında olmalı, vidalarda renk kodlandırması yapılmış poliaksiyel ve monoaksiyel özellikte olmalıdır. 
7- Sistemdeki vidalar konik diş yapısına sahip olup, self tapping özellikte olmalıdır. 
8- Sistemde vidalar en az 55 derece açılanmaya izin vermelidir, sistemin profil yüksekliği 15 mm den yüksek olmamalıdır.
9- Ayrıca sistem içerisinde 12 mm uzatılmış redüksiyon vidalarının bulunması gerekmektedir.
10- Sistemde ki transvers bağlantıların kancalı ve rodlu, tek parça açılandırılabilen ve tek parça 3 boyutlu açılandırılabilen olmak üzere en az 3 değişik alternatifi bulunmalıdır.
11- Sistemde anterior tekli korpus plak , anterior çiftli korpus plak ve anterior transvers bağlantı bulunmalıdır.
12- Sistemde açık monoaksiyel konnektör, açık poliaksiyel konnektör, kapalı monoaksiyel konnektör, kapalı poliaksiyel konnektör ve bunların açılı olanları mevcut olmalıdır.
13- Sistemde aksiyel , side ,açık revizyon olmak üzere 3 farklı domino alternatifi bulunmalıdır.
14- Poliaksiyel vidaların sement enjekte edilebilen (ucu kapalı gövdeden 3 yollu delikler ile) ve kanüllü perkütan ve minimal invazive kullanılabilen alternatifleri bulunmalıdır. 
15- Set içerisinde kanüllü vida yeri açmak için en az 25 cm uzunluğunda cemşit iğnesi ve kişner telleri bulunmalıdır. Set içerisinde kişner teli üzerinden vida göndermeyi sağlayan en az 1 adet vida gönderici olmalıdır. Set içerisinde ki kanüllü vidalar 5.5-6.5 ve 7.0 mm çaplarında olmalı 30mm den başlayan 5 er mm aralıklarla artarak 60 mm ye kadar uzunluklarda olmalıdır. Set içerisinde minimal invasiv çalışmayı sağlayan Access kit sistemi olmalıdır. Bu kitlerin ofset ve düz tipleri bulunmalıdır. İstenildiği takdirde sisteme uygun ışık kaynağı set ile beraber teslim edilmelidir. Set içerisinde dekompresyon amaçlı kullanmak için 8 adet küret 2 adet sinir hook ve 2 adet dissektör bulunmalıdır.
16- Sistem içerisinde istenildiği takdirde anti enfeksiyonel kaplamalı vidaların bulunması gerekmektedir.
17- Sistem içerisinde istenildiği takdirde vidaların kaplama ile güçlendirilmiş alternatiflerinin bulundurulması gerekmektedir. Bu kaplamalar belgelendirilmelidir.
18-Çakma takımlarının kullanım kolaylığı sterilizasyon kolaylığı nedeniyle 2 konteyner olmalıdır. 

POLİAXİAL LİSTEZİS VİDA TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ
1. Sistemin halen geçerliliği olan ISO 9001:2000, ISO 13485 kalite sistemi ve ürünlere ait CE veya FDA belgesi olmalıdır.
2. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerine; ölçüsel bilgiler ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
3. Kilitleme sistemi top loading olup tek bir set screw ile kilitlenmelidir
4. Sistemdeki vidalar 4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,6.5mm,7mm,7.5mm,8mm, 8.5mm,9mm, 9.5mm çaplarında olmalı, vidalarda renk kodlandırması yapılmış polİaksiyel ve özellikte olmalıdır.
5. Sistemdeki vidalar konik diş yapısına sahip olup, self tapping özellikte olmalıdır. 
6. Sistemde vidalar en az 55 derece açılanmaya izin vermelidir, sistemin profil yüksekliği 15 mm den yüksek olmamalıdır.
7. Ayrıca sistem içerisinde 12 mm uzatılmış redüksiyon vidalarının bulunması gerekmektedir.
8. Poliaksiyel vidaların sement enjekte edilebilen (ucu kapalı gövdeden 3 yollu delikler ile) ve kanüllü perkütan ve minimal invazive kullanılabilen alternatifleri bulunmalıdır.
9. - Set içerisinde kanüllü vida yeri açmak için en az 25 cm uzunluğunda cemşit iğnesi ve kişner telleri bulunmalıdır. Set içerisinde kişner teli üzerinden vida göndermeyi sağlayan en az 1 adet vida gönderici olmalıdır. Set içerisinde ki kanüllü vidalar 5.5-6.5 ve 7.0 mm çaplarında olmalı 30mm den başlayan 5 er mm aralıklarla artarak 60 mm ye kadar uzunluklarda olmalıdır. Set içerisinde minimal invasiv çalışmayı sağlayan Access kit sistemi olmalıdır. Bu kitlerin ofset ve düz tipleri bulunmalıdır. İstenildiği takdirde sisteme uygun ışık kaynağı set ile beraber teslim edilmelidir. Set içerisinde dekompresyon amaçlı kullanmak için 8 adet küret 2 adet sinir hook ve 2 adet dissektör bulunmalıdır.
10. Sistem içerisinde istenildiği takdirde anti enfeksiyonel kaplamalı vidaların bulunması gerekmektedir.
11.Sistem içerisinde istenildiği takdirde vidaların kaplama ile güçlendirilmiş alternatiflerinin bulundurulması gerekmektedir. Bu kaplamalar belgelendirilmelidir.

POLİAXİAL VİDA TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1. Sistemin halen geçerliliği olan ISO 9001:2000, ISO 13485 kalite sistemi ve ürünlere ait CE veya FDA belgesi olmalıdır.
2. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerine; ölçüsel bilgiler ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
3. Kilitleme sistemi top loading olup tek bir set screw ile kilitlenmelidir
4. Sistemdeki vidalar 4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,6.5mm,7mm,7.5mm,8mm,8.5mm,9mm,9.5mm çaplarında olmalı, vidalarda renk kodlandırması yapılmış polİaksiyel ve monoaksiyel özellikte olmalıdır.
5. Sistemdeki vidalar konik diş yapısına sahip olup, self tapping özellikte olmalıdır. 
6. Sistemde vidalar en az 55 derece açılanmaya izin vermelidir, sistemin profil yüksekliği 15 mm den yüksek olmamalıdır.
7. Ayrıca sistem içerisinde 12 mm uzatılmış redüksiyon vidalarının bulunması gerekmektedir.
8. Poliaksiyel vidaların sement enjekte edilebilen (ucu kapalı gövdeden 3 yollu delikler ile) ve kanüllü perkütan ve minimal invazive kullanılabilen alternatifleri bulunmalıdır.
9. Set içerisinde kanüllü vida yeri açmak için en az 25 cm uzunluğunda cemşit iğnesi ve kişner telleri bulunmalıdır. Set içerisinde kişner teli üzerinden vida göndermeyi sağlayan en az 1 adet vida gönderici olmalıdır. Set içerisinde ki kanüllü vidalar 5.5-6.5 ve 7.0 mm çaplarında olmalı 30mm den başlayan 5 er mm aralıklarla artarak 60 mm ye kadar uzunluklarda olmalıdır. Set içerisinde minimal invasiv çalışmayı sağlayan Access kit sistemi olmalıdır. Bu kitlerin ofset ve düz tipleri bulunmalıdır. İstenildiği takdirde sisteme uygun ışık kaynağı set ile beraber teslim edilmelidir. Set içerisinde dekompresyon amaçlı kullanmak için 8 adet küret 2 adet sinir hook ve 2 adet dissektör bulunmalıdır.
10. Sistem içerisinde istenildiği takdirde anti enfeksiyonel kaplamalı vidaların bulunması gerekmektedir.
11. Sistem içerisinde istenildiği takdirde vidaların kaplama ile güçlendirilmiş alternatiflerinin bulundurulması gerekmektedir. Bu kaplamalar belgelendirilmelidir.
ROD TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ
1. Sistemin halen geçerliliği olan ISO 9001:2000, ISO 13485 kalite sistemi ve ürünlere ait CE veya FDA belgesi olmalıdır.
2. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerine; ölçüsel bilgiler ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
3. Sistemdeki rodlar 6.0 mm çapında ve 40 mm den başlayıp 100 mm ye kadar 5 er mm aralıklarla,100 mm den 200 mm ye kadar 10 ar mm aralıklarla,200 mm den 500 mm ye kadar 50 şer mm aralıklarla , 40-500 mm arasında olmalıdır. 
4. Ayrıca set içerisinde iki farklı açıya sahip özel eğimli rod seçenekleri de bulunmalıdır. Tüm rodların uç kısımlarında en az bir kenarında deratosyan için alyan bulunmalıdır.
5. Düz rodların üzerinde rotasyonel hareketleri takip edebilmek için şerit şeklinde çizgiler bulunmalıdır.

TRANSVERS BAĞLANTI TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ 

1. Sistemin halen geçerliliği olan ISO 9001:2000, ISO 13485 kalite sistemi ve ürünlere ait CE veya FDA belgesi olmalıdır.
2. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerine; ölçüsel bilgiler ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
3. Sistemde ki transvers bağlantıların kancalı ve rodlu, tek parça açılandırılabilen ve tek parça 3 boyutlu açılandırılabilen olmak üzere en az 3 değişik alternatifi bulunmalıdır.
4. Sistemde anterior tekli korpus plak , anterior çiftli korpus plak ve anterior transvers bağlantı bulunmalıdır.
5. Set içerisinde her boydan en az 2’şer adet bağlantı olmalıdır.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA (HASTA BAŞI ALIM VE ALIM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMEYEN) YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞME TASARISI 
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ETİMESGUT ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta…………………………………..(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. 
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin 
a) Adı: ETİMESGUT ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
b) Adresi: Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon numarası: 0312-2491011-3813-3514 
ç) Faks numarası: 0312-2444977 
d) Elektronik posta adresi(varsa): 
2.2. Yüklenicinin 
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: 
b) T.C. Kimlik No: .................................................................. 
c) Vergi Kimlik No: 
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: 
d) Telefon numarası: 
e) Bildirime esas faks numarası: 
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. 
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. İdarenin ihtiyacı olan, teknik özelliklerde belirtilen, BEYİN VE SİNİR CERRAHİ KLİNİĞİ AMELİYAT MALZEMELERİ sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecektir ve alımın daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak Yüklenici tarafından her hangi bir bedel istenmeyecektir şartları ile doğrudan temin dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve idareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılması planlanan tahmini mal/malların miktarı:


5.1.1.1. 9 (dokuz) kısım 9 (dokuz) kalem Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Ameliyat Malzemeleri 
S/N MALZEMENİN ADI TOPLAM MİKTAR
AÇIKLAMALAR
1. POLİAKSİYAL LİSTEZİS VİDA 40 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
2. POLİAKSİYAL VİDA 20 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
3. ROD 20 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
4. TRANSVERS BAĞLANTI 8 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
5. KEMİK GRANÜL 15 CC. 20 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
6. ADEZYON BARİYER 20 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
7. JELATİN HEMOSTATİK POWDER 5 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
8. PUTY 1 CC. 2 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
9. SERVİKAL DİZ PROTEZİ 2 ADET TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ
5.1.1.2. Bu sözleşme ile temin edilecek mal/mallar sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
Madde 6 - Sözleşmenin ekleri
6.1. Teknik özellikler, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Sözleşme hükümleri ile teknik özelliklerdeki hükümler arasındaki çelişki veya farklılıklar olması halinde teknik özelliklerdeki yer alan hükümler esas alınır.
Madde 7 - Sözleşmenin türü ve bedeli
7.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, teknik özelliklerde belirtilen her bir iş kalemi ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların toplamı sonucu bulunan …………………………….. bedel üzerinden akdedilmiştir. 
7.2. Alınan malların bedellerinin ödenmesinde, yüklenici tarafından teklif edilen ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. 
Madde 8 – Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Diğer Giderler
8.1. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil değildir. KDV hariç diğer vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8.2. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dâhil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dâhildir. 

Madde 9 - Sözleşmenin süresi
9.1. Bu sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gündür. İhale konusu miktarın tamamının alınarak ödenmesinin yapılması durumunda bu süre beklenmeden sözleşme sona erecektir.

Madde 10. Sözleşmenin sona erme halleri 
10.1. Sözleşme süresi sonunda,
10.2. İdarenin siparişi üzerine yüklenici tarafından malın bu sözleşme, teknik özellikler listesinde belirtilen hükümler çerçevesinde getirilmemesi, 
10.3. Sözleşme süresi içerisinde ihtiyacın tamamen ortadan kalkması (ilgili Kliniğin kapatılması vb.) ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler nedeniyle alımdan vazgeçilmesi vb. gibi durumlarda, 
10.4. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi haline,
10.5. Piyasa araştırmasında belirtilen tahmini miktarların sözleşme kapsamında tamamının alınamaması veya sözleşmenin yukarıda yer alan hususlara dayanarak iptal edilmesi durumlarında, (yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık bir bedel ödenmeyecektir.) 
Madde 11 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
11.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 
11.1.1. Mücbir sebepler: 
a) Doğal afetler. 
b) Kanuni grev. 
c) Genel salgın hastalık. 
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 
11.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, 
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 
11.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller 
11.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
Madde 12 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
12.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve teknik özelliklere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. 
Madde 13 - Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
13.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 
13.1.1. Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığının siparişini müteakip adrese teslim edilecektir.
13.2. İşe başlama tarihi
13.2.1. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. 
13.3. Teslim programı ve teslim tarihi 
13.3.1. Bu sözleşme kapsamındaki mallar idarenin ihtiyacı doğrultusunda hasta başına alımı yapılacaktır.
13.3.2. Sözleşme kapsamındaki mallar idare tarafından ihtiyaç oldukça telefon/faks/yazı veya diğer haberleşme araç ve usulleri ile talep edilecektir. Yüklenicinin sözleşmede belirttiği haberleşme araçlarına yapılan talepler tebliğ olarak değerlendirilecektir. 
13.3.3. İdarenin siparişinin yükleniciye bildirilmesini müteakip en çok 2 (iki) iş günü içinde malzemeler Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. İdare tarafından talep edilmesi durumunda ameliyat esnasında çıkabilecek ihtiyaç ve kullanılması muhtemel olabilecek malzemeler için yetkili çalışanını talep edilen malzemeler ile birlikte ameliyat süresince idarede görevlendirecektir. Ameliyat sonunda yüklenici ile mutabakat sonunda kullanılan malzemelerin kabul işlemleri yapılacaktır. Kullanılmayan mallar ise yükleniciye iade edilecektir.
13.3.4. Acil durumlar haricinde teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır. 
13.3.5 Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde acil durumlar dışında sipariş verilmeyecektir. Bu durumlarda verilen siparişler en çok 1 (bir) takvim günü içerisinde istenilen miktarda Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği Birinci Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir
13.3.6. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
Madde 14 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
14.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmenin 13. maddesinde belirtilen süreye uygun olarak malı veya malları teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1 (yüzdebir) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu cezalı süre 5 (beş) takvim günü geçemez. Yüklenici cezalı süre sonunda malı veya malları teslim etmediği takdirde idare sözleşmeyi ihtar çekmek suretiyle fesih edebilir veya cezalı süreyi uzatabilir. İdare tarafından cezalı süre uzatılmadığı takdirde, Yükleniciye, en az 10 (on) takvim günü süreli yazılı ihtar yapılır. İhtar sürenin bitmesini müteakip, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
14.2. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 
14.3. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. 
14.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Madde 15 - Ödeme yeri ve şartları
15.1. Ödeme yeri : İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği tarafından teslim alınan malın kati kabulü için gerekli belgelerin (kabul raporu, taşınır mal işlem belgesi, fatura vb.) tamam olmak koşulu ile Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Hava Lojistik Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 
15.2. Sözleşme konusu malın sözleşme ve teknik özelliklere uygun olarak teslim edilmesi koşuluyla ödemesine ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda belirtilmiştir. 
15.3. Ödemeye esas para birimi TL (Türk Lirası)'dır. 
15.4. İdare, Muayene ve Kabul Heyeti tarafından Kabul Tutanağının düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin talebi üzerine en geç 30 (otuz) takvim günü içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. 
15.5. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
15.6. Bütçe Kanunu hükümlerine göre Başbakanlık ve Maliye Bakanlığınca alınacak tedbirlere, tespit edilecek standartlara, ödenek kullanma konusunda belirlenecek ilke ve serbest bırakma oranlarına, çıkarılacak tasarruf hükümlerine ait esaslara aynen uyulacak olup, yüklenici bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
15.7. İdarenin ihtiyacı doğrultusunda yüklenici tarafından teslim edilen mallardan Muayene ve Kabul Heyetince kullanıldığı tespit edilen malların bedeli ödenecektir. 
Madde 16 – Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
16.1. İdare ve yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem (sipariş bildirimi hariç) yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı veya faks yoluyla yapılabilir.
16.2. İdare ve yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 17 – Yüklenicinin vekili
17.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
17.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 18 – Muayene ve Kabul İşlemleri
18.1. Alımı yapılan malzemelerin muayenesi ve kabulü Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Heyeti tarafından yapılacaktır.
18.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. 
Madde 19 - Sözleşmenin devir şartları
19.1. Bu sözleşme herhangi bir şekilde devredilemez.
19.2. Bu sözleşme kapsamında doğan alacaklar üçüncü şahıslara temlik edilemez. 

Madde 20 - Avans ve Fiyat Farkı Verilmesi Şartları ve Miktarı 
20.1. Bu sözleşme kapsamında avans ve fiyat farkı verilmeyecektir. 
Madde 21 - Teminata ilişkin hükümler
21.1. Teminatın miktarı ve süresi: 
21.1.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedelinin % 6 (yüzdealtı)'sı oranında kesin teminat alınacaktır. 
21.2. Teminatın geri verilmesi: 
21.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
21.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
21.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen teminat hükümsüz kalır. Teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 
21.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
Genel Hükümler
Madde 22 – Yüklenicinin genel yükümlülükleri 
22.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 
22.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 
22.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 
22.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 
Madde 23 - Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları 
23.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 
23.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. 
23.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 
23.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır. 
Madde 24 - Malların taşınması 
24.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 
Madde 25 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
25.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik özelliklere uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik özelliklere uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
25.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. 
Madde 26 - Yeni model
26.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik özelliklere uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir. 
Madde 27 - Ambalajlama
27.1 Sözleşme konusu mal, teknik özelliklerde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
27.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. 
Madde 28 - Reklam yasağı
28.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. 
Madde 29 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
29.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. 
29.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 
29.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir. 
29.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
Madde 30 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
30.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 
30.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder: 
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezalarını düzenleyen maddelerinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
30.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
30.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
30.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 
30.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80 (yüzdeseksen)'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, 
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden teminat tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 
30.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 
30.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, teminat iade edilir. 
Madde 31 - Fesih tarihinin belirlenmesi
31.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir. 
31.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile teminat tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 
31.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz. 
Madde 32 - Fesih halinde yapılacak işlemler
32.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 
32.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır. 
32.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 
32.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 
32.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 
32.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin teminatı: 
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, 
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, 
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 
Madde 33 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
33.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. 
Madde 34 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkûmiyeti
34.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 
34.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 
Madde 35 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
35.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. 
Madde 36 - Anlaşmazlıkların çözümü
36.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 37 - Hüküm bulunmayan haller
37.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
Madde 38 – Yürürlük
38.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 39 – Diğer Hususlar
39.1. Sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecektir ve alımın daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak Yüklenici tarafından her hangi bir bedel istenmeyecektir.
39.2. Kodlandırma: İdarenin kayıtlarında ürüne ait NATO Stok Numarası (NSN) yok ise; yürürlükte olan MSB Milli Kodlandırma esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. Yüklenici; malzemelerin kabulü esnasında Kabul Komisyonuna Milli Kodlandırma Bürosundan NATO Stok numarasını aldığına dair belgesini veya müracaat ettiğine dair evrakını verecektir. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf tutulacaktır.
39.3. T.C. Sağlık Bakanlığının 01 Mart 2010 tarihli 2010/11 sayılı “Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri” konulu genelge hükümleri uygulanacaktır.
39.4. İhale aşamasında istekli, üretici ya da ithalatçı ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtları ve ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları veya bildirimi aranması zorunludur. (T.C.Sağlık Bakanlığı ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri), Herhangi bir ürün ya da cihaz Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında ise buna yönelik imalatçı ya da ithalatçısı tarafından bu husus yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeler ihale aşamasında ihale salonunda teklif ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.
39.5. Sözleşme imzalandıktan sonra SUT’da fiyatların sözleşme birim fiyatlarından daha aşağıda olması, fiyatı belirli olmayan ürünlerin SUT kapsamına alınması veya SUT kodu değişmesi durumda sözleşme gözden geçirilerek gerektiğinde ilgili ürüne ilişkin alımdan vazgeçilecektir. Yüklenici her faturada güncel SUT fiyatını bildirir belgeyi fatura ekinde getirecektir. Yüklenici yukarıda belirtilen hükümleri takip ve idareye yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.
39.6. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik özelliklere uygun başka bir mal ile aynı gün içerisinde değiştirilmesini ve işin teknik özelliklere uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Aynı gün içerisinde değiştirilmediği takdirde getirilmeyen her gün için sözleşmenin % 1 (yüzdebir)’ i oranında ceza uygulanır. Bu gecikme 3 (üç) takvim gününü geçtiği takdirde idare sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşme fesih edildiği takdirde yüklenicinin teminatı gelir kaydedilir. 
Madde 40 – Yürürlük;
40.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve süresi, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gündür. İhale konusu miktarın tamamının alınarak ödenmesinin yapılması durumunda bu süre beklenmeden sözleşme sona erecektir.
Madde 41 - Sözleşmenin imzalanması
41.1. Bu sözleşme 41 (kırkbir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir. 







 
 İLANLA İLGİLİ

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)