| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI |
| İŞİN ADI : |
BAHÇE MALZEMESİ ALIMI. |
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: |
DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları |
| |
| İDARE ADI: |
T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI |
| ADRESİ: |
T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/İSTANBUL |
| TELEFON VE FAX NUMARASI: |
+902165568000 - +902163107929 |
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: |
bir.on.ihl.kom.bsk@hotmail.com |
| |
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: |
MAL ALIMI. |
| MİKTARI: |
26 KALEM |
| MALIN TESLİM YERİ: |
1İNCİ ORDU KH. VE KH. DES.GRP.TAŞ.(TÜK.)-122 MAL SAYMANLIĞI SELİMİYE/ İSTANBUL |
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: |
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 5 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MALIN TAMAMI TESLİM YERİNE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. |
| İhalenin YAPILACAĞI YER: |
1 İNCİ ORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SELİMİYE / İSTANBUL |
| İhalenin TARİH VE SAATİ: |
31/5/2013-12:15 |
| SARTNAME NO: |
- |
| |
| İHALE İLANI METNİ |
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 1’inci Or.K.lığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta....................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: 1’inci Or.K.lığı
b) Adresi : 1’inci Or.K.lığı – Selimiye/İSTANBUL
c) Telefon numarası: 0 216 556 80 00
ç) Faks numarası: 0 216 310 79 29
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………
b) T.C. Kimlik No: …………………………………………………………………….
c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………………………………..
d) Telefon numarası:…………………………………………………………………….
e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………...
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3-Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen …………………………………………………................. ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek [mal/mallar], sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
S.NU. CİNSİ MİKTARI
1 BAHÇE SULAMA HORTUMU 400 METRE
2 İLAÇLAMA POMPASI 1 ADET
3 YELPAZE (YAPRAKLAR İÇİN) 70 ADET
4 TIRPAN BAŞLIĞI (MİSİNALI TIRPAN) 25 ADET
5 KOYUN GÜBRESİ 20 METRE
6 YABANCI OT İLACI 24 LİTRE
7 TORF 80 LT'LİK (İÇ MEKANÇİÇEKLERİ İÇİN)30 LİTRE
8 İÇ MEKAN ÇİÇEĞİ (ARAKORYA ÇAMI) 10 ADET
9 İÇ MEKAN ÇİÇEĞİ (DRACAENA FRAGRANSI) 10 ADET
10 BASTON GÜL (KÜÇÜK BOY) 20 ADET
11 SARDUNYA 100 ADET
12 BEGONYA 3375 ADET
13 ATEŞ ÇİÇEĞİ 2250 ADET
14 BENZİNLİ TIRPAN (MİSİNALI) 2 ADET
15 ROTOR SPİRİAK 30 ADET
16 SPRAY SİPİRİAK 70 ADET
17 DÖNERLİ FİSKİYE 100 ADET
18 63x2" KAPLİN MASON 15 ADET
19 63x2" KAPLİN DİŞİ ADAPTÖR 7 ADET
20 63x2" KAPLİN ERKEK ADAPTÖR 6 ADET
21 40x11/4 KAPLİN ERKEK 15 ADET
22 75x2" KAPLİN ERKEK 3 ADET
23 63x63x63 KAPLİN TE 7 ADET
24 50x50x50 KAPLİN TE 5 ADET
25 40x40x40 KAPLİN TE 5 ADET
26 63 MM 2" KAPLİN BORU 24 METRE
Madde 6- Teminata İlişkin Hükümler.
6.1. Kesin Teminatın Miktarı ve Süresi
6.1.1. Üzerinde ihale bırakılan yükleniciden % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.
6.1.2. Teminatın Banka Teminat Mektubu olarak verilmesi durumunda; kesin teminat mektubunun süresi .../.../…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
6.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi
6.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
6.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
6.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
6.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 7- Teklif ve Sözleşme Türü
7.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. En avantajlı teklifi veren istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden doğrudan temine ilişkin sözleşme imzalanacaktır.
Madde 8- Kısmı teklif verilmesi ve Kısmi Teklife İlişkin Açıklamalar
8.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
Madde 8- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………………………………….rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 9 - Sözleşme bedeline dâhil giderler
9.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar
9.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; KDV hariç ihale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlar vb. masraflar sözleşme bedeline dahildir.
9.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
9.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler
9.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene, (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta vb. (sözleşmenin çoğaltılması dahil) giderler sözleşme bedeline dahildir.
Madde 10- Sözleşmenin Süresi
10.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür.
Madde 11 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
11.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
11.1.1 1’inci Or.Kh. ve Kh.Des.Gr.Loj.Des. 2’nci MYM A.liği Taş.Tük.122 Mal Saymanlığı (Selimiye/İSTANBUL)
11.2. İşe başlama tarihi
11.2.1. Sözleşmenin imzalanması takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.
11.3. Teslim programı ve teslim tarihi
11.3.1. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde 11.1.1. maddesinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.
11.3.2 Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları :
11.3.2.1. Yüklenici mal/malları teslim süresi içerisinde 1’inci Or.Kh. ve Kh.Des.Gr.Loj.Des. 2’nci MYM A.liği Taş.Tük.122 Mal Saymanlığına (Selimiye/İSTANBUL) defaten teslim edecektir.
11.3.2.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise idari şartnamenin “sözleşmenin feshi” hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve saatlerinde yapılır.
11.3.2.3. Teslim edilen mal kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.
11.3.2.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malların tamamını ihale dokümanına uygun şekilde, 1’inci Or.Kh. ve Kh.Des.Gr.Loj.Des. 2’nci MYM A.liği Taş.Tük.122 Mal Saymanlığına (Selimiye/İSTANBUL) defaten teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir.
11.3.2.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici tarafından yeni mal teslimatı yapılmayacaktır. İdare tarafından sözleşme fesh edilecektir.
11.3.2.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece sözleşme fesh edilecektir.
11.4. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 3 (üç) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler 1’inci Or.K.lığında yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.
12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
12.2.3. Sözleşme bedeli (İlave işler nedeni ile meydana gelecek artışlar dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme teslim alınacak malın kati kabulünü müteakip usulüne uygun olarak düzenlenecek belgelere (muayene muhtırası, taşınır mal işlem belgesi vb.) istinaden 1’inci Or.K.lığı tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03.2.9.01 Ekonomik Kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde 1’inci Ordu Saymanlık Müdürlüğünce Türk Parası olarak ödenir.
12.2.4. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi sebeplerle istihkakların ödenmesinin gecikmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
Madde 13 - Yüklenicinin yükümlülükleri
13.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri
13.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
13.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
13.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
13.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
13.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri (Bu madde uygulanmayacaktır.)
13.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir.
13.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür.
13.2.3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalışmakta olan İdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır.
13.3. İş programı (Bu madde uygulanmayacaktır.)
13.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.
13.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;
(a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
(b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
(c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,
ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,
(d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
(e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,
ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.
13.4. Güvenlik önlemleri
13.4.1.Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,
zorundadır.
13.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
13.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
13.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
13.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
13.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
13.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.
13.6. Malların taşınması
13.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
13.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
13.7. Garanti ve bakım, onarım
13.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren EK-B’ de örneği bulunan Garanti Taahhütnamesini İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
13.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
13.7.1.2. Sözleşmenin imzalanması ile yüklenici, garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını yitiren malların yerine yapılacak tebligatı müteakip 7 (yedi) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağı, bu yapılmadığı takdirde bu kapsamda yapılacak her türlü masraf ve ceza uygulamasını kabul edeceğini taahhüt etmiş sayılacaktır.
13.7.1.3. Yapılacak tebligatı müteakip getirilen malın uygun bulunmaması durumunda 7 (yedi) günlük süre içerisinde bir defa daha mal teslimi yapılabilecektir.
13.7.1.4. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların değiştirilmesi için yapılacak her türlü masraf (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) yükleniciye aittir.
13.7.1.5. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların yapılacak tebligatı müteakip 7 (yedi) takvim günlük süre içerisinde değiştirilmemesi halinde yüklenici hakkında yasal işlem yapılacaktır.
13.7.1.6. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Madde 14 - Ambalajlama
14.1. Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
14.3. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır.
Madde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması
15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 16 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
16.1. İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir.
Madde 17 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
17.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
17.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.
17.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 18 - İdarenin yükümlülükleri
18.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi (Bu madde uygulanmayacaktır.)
18.1.1. İdare, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama yazısı ile malın montajının yapılacağı yeri Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca işyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenir.
18.1.2. İdare, Yükleniciye ek mali yük getirmemesi kaydıyla malın montajının yapılacağı yeri her zaman değiştirebilir. Yüklenicinin montaj yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise İdare tarafından uygun görülmesi zorunludur.
18.1.3. İşyeri değişikliği ve malın teslim veya montajının yapılacağı yerin Yükleniciye geç teslimi gibi nedenlerle işin süresinde bitmeyeceğinin anlaşılması durumunda, işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre, yeteri kadar uzatılır.
18.1.4. İdare tarafından, montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden bir ücret alınmaz.
18.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi(Bu madde uygulanmayacaktır.)
18.2.1. İdare, malın cinsi ve niteliği gereği montaj sırasında ihtiyaç duyulacak plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim eder. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden birden fazla nüsha isteme hakkına sahiptir.
18.2.2. Yüklenici; montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin ve montaj veya teslim için gösterilen yerin, sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse, bu husustaki görüşlerini, talimat veya belgelerin teslim tarihinden başlayarak beş iş günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.
18.3. İzinler ve ruhsatlar(Bu madde uygulanmayacaktır.)
18.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.
18.4. İdarenin personeli(Bu madde uygulanmayacaktır.)
18.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.
Madde 19 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
19.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
19.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 20 - Yüklenicinin vekili
20.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
20.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 21 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri
21.1. Muayene için müracaat ve muayene tarihinin belirlenmesi:
21.1.1. Yüklenicinin mal/malları ihale dokümanına uygun şekilde, 1’inci Or.Kh. ve Kh.Des.Gr.Loj.Des. 2’nci MYM A.liği Taş.Tük.122 Mal Saymanlığına defaten teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak en geç 5 (beş) iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır. Yüklenicinin malı idareye teslim etmesi ve idarece Taşınır Mal Geçici Teslim Tesellüm Belgesinin düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur.
21.1.2. Muayene muhtırası; malın tesellümünü müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde Mal
Saymanı tarafından tanzim edilerek, Mal Muayene ve Kabul Heyetine intikal ettirilir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir.
21.1.3. İdare tarafından (Muayeneyi yapacak Mal Muayene ve Kabul Heyetince) öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim ayrıca posta ile gönderilecektir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim, yüklenici veya kanuni temsilcisine elden tebliğ edildiği takdirde ayrıca postaya verilmesine gerek yoktur. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.
21.2. Muayene İşlemleri:
21.2.1. Doğrudan temin usulü ile alınacak mal/malların, sözleşmenin EK-A’sında belirtilen özellikler ve varsa alım esas numunesi dikkate alınarak Mal Muayene ve Kabul Heyeti tarafından fiziki muayenesi yapılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mallar reddedilir.
21.3. Fiziki Muayene:
21.3.1. Yüklenici veya yetkili vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenici veya yetkili vekilinin fiziki muayenede hazır bulunup bulunmadığının tespiti yapılır, hazır bulunmasa bile muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir.
21.3.2. Fiziki muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye/yetkili vekiline tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse ciheti askeriye’den herhangi bir hak talep etmeyecektir.
21.4. İtiraz Muayenesi:
21.4.1. Yüklenici, muayene sonucunun RET çıkması halinde muayene sonucuna itirazını, sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak malı teslim ettiği Mal Saymanlığının bağlı olduğu Komutanlığa yapabilir. Yüklenicinin veya yetkili vekilinin fiziki muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz.
21.4.2. Yüklenicinin fiziki muayene sonucuna itirazı halinde ilk muayene kabul komisyonunda görev almamış kişilerden oluşturulacak başka bir komisyona malın itiraz muayenesi yaptırılır. Bu muayenede verilen karar taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayenede olumsuz çıkan maddeler üzerinden ve ilk komisyonca tutulan mal numunesi üzerinden veya ihtiyaç duyulması halinde malın tamamı üzerinden yapılır.
21.5. Muayene ve Kabul İşlemleriyle İlgili Diğer Hususlar :
21.5.1. Her türlü muayene sonucu ilgili Mal Saymanlığı veya bağlı olduğu Komutanlık tarafından yükleniciye tebliğ edilir. Ancak yüklenicinin veya kanuni vekilinin muayenelerde hazır bulunmaları halinde muayene sonucu Mal Muayene ve Kabul Heyetince o anda tebliğ edilir. Yüklenici veya kanuni vekilinin imzadan imtina etmesi halinde durum bir tutanakla tevsik edilir ve tebliğ o anda yapılmış sayılır. Mal niteliklerine uygun bulunmamış ise; tebligat ile birlikte muayene muhtırası ve eklerinin fotokopileri de yükleniciye gönderilir veya verilir.
21.5.2. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, muayeneye hazır hale getirme, ret olması halinde depolardan kaldırılıp götürülmesi, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj vs.) (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) yükleniciye aittir.
21.5.3. Muayene sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir. Bu sebeple; yüklenici malını teslim ederken, malla birlikte numune paylarını da idareye teslim edecektir. Muayene sırasında bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir.
21.5.4. Muayene esnasında ambalajların tasarım, imalat ve montaj hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
21.5.5. Yüklenici, niteliklerine uygun bulunmayan malların tamamını idarenin deposundan 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için sözleşme tutarının 0,001 (bindebir)’i nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır.
21.6. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 22 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
22.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.
22.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
22.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
Madde 23 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
23.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 24 - Sözleşmenin feshi
24.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 25 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
25.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve donanımları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 26 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
26.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
26.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde.27 - Anlaşmazlıkların çözümü
27.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 28 - Diğer hususlar
28.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler, 1’inci Or.K.lığına aittir.
28.2 Yüklenici EK-C’deki kodlandırma hükmüne göre kodlandırma yapacaktır.
Madde 29 - Yürürlük
29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 30 - Sözleşmenin imzalanması
30.1. Bu sözleşme bu madde dâhil 30 (otuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ......./...../......... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.
NOT:
1-İŞLE İLGİLİ TEMAS NOKTASI:YAHYA POLAT-VEDAT ÖZKÖK DAHİLİ NO:2165568000(2803)
2-İSTEKLİLER İSTEDİKLERİ TAKDİRDE DÖKÜMAN NÜSHALARININ FOTOKOPİLERİNİ VE TEKLİF MEKTUBU SURETLERİNİ ÜCRETSİZ OLARAK 1'İNCİ ORDU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALABİLECEKTİR.
3-İSTEKLİ FİRMALAR ALIMA TEKLİFLERİNİ KAPALI ZARF ŞEKLİNDE ,1'İNCİ ORDU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA ALIM TARİHİ VE SAATİNDEN ÖNCE ELDEN TESLİM EDEREK KATILABİLİRLER.
4-FİRMA TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE , 0,569(BİNDE BEŞYÜZ ALTMIŞDOKUZ)KARA PULU VE 0,948 (BİNDE DOKUZYÜZ KIRKSEKİZ)ORANINDA SÖZLEŞME PULU BEDELİ 1 İNCİ ORDU SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILACAKTIR. |
| İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR: |
| 1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır. |
| 2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır. |
| a.Şikayet ve Başvuru Makamı: |
T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI |
| b.Telefon Numarası: |
+902165568398 |
| c.Fax Numarası: |
+902163107929 |
| d.Elektronik Posta adresi: |
yet.tayfun@hotmail.com |
|
|
|
|
Yeni Sürümde İncele 
