Ankara Merkez Komutanlığı 1992-cep-kar-063 Albüm Numaralı Binanın Çatı Ve Çevre Emniyeti Onarımı İşi

İşin Adı : Ankara Merkez Komutanlığı 1992-CEP-KAR-063 Albüm Numaralı Binanın Çatı ve Çevre Emniyeti Onarımı İşi

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

İdare Adı : 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI

Adres : ORGENERAL ESREF AKINCI KISLASI MAMAK/ANKARA

Telefon : +903123695710-2977

Faks : +903123699376

Malın Niteliği ve Türü : YAPIM İŞİ

Malın Miktarı : 9 KALEM

Mal Teslim Yeri : ANKARA MERKEZ KOMUTANLIĞI

Mal Teslim Tarihi: 20 GÜN

İhale Yeri : 4'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi : 1.11.2017 10:00:00

İhale İlanı Metni

Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (grup 1) M² 190,00
Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi M² 190,00
Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması M² 190,00
Çatılarda kiremit mahya yapılması (grup 1) M² 35,00
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 c soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması M² 190,00
14 nolu çinko lezhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması M 55,00
ø 125 mm bir ucu muflu pvc y.borusu tesbit montajı M 20,00
Çelik kapı yapılması  Ad 2,00
Her türlü demir ( kapı, pencere, camekan, korkuluk,parmaklık, sac kapı kasası ) sökülmesi Kg 200,00

ANKARA MERKEZ KOMUTANLIĞI 1992-CEP-KAR-063 ALBÜM NUMARALI BİNANIN ÇATI VE ÇEVRE EMNİYETİ ONARIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/-

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4’ÜNCÜ KOR. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4’ÜNCÜ KOR. K.LIĞI

b) Adresi:SAMSUN YOLU GENERAL ESREF AKINCI KISLASI 06262 MAMAK ANKARA

c) Telefon numarası:3123695710

ç) Faks numarası:3123699376

d) Elektronik posta adresi:4korihkombsk@kkk.tsk.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................

d) Telefon numarası: ..................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : ANKARA MERKEZ KOMUTANLIĞI 1992-CEP-KAR-063 ALBÜM NUMARALI BİNANIN ÇATI VE ÇEVRE EMNİYETİ ONARIMI İŞİ

3.2. İşin yapılma yeri: ANKARA MERKEZ KOMUTANLIĞI ÖZEL KORUMA TABUR K.LIĞI EDOK KIŞLASI BALGAT/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

ANKARA MERKEZ KOMUTANLIĞI 1992-CEP-KAR-063 ALBÜM NUMARALI BİNANIN ÇATI VE ÇEVRE EMNİYETİ ONARIMI İŞİ (9 (DOKUZ) KALEM)

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ........…............................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2-Özel /Genel Teknik Şartnamesi,

3-Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5-Açıklamalar (varsa),

6-Diğer Ekler.

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (BEŞ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 20 (YİRMİ) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Teminat süresi

20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a)  İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (ONBİNDEBEŞ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 30 - Geçici kabul noksanları

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 33 - Diğer hususlar

33.1. Sökülen eski malzemelerin tamamı, yüklenici tarafından toplanacak ve idarenin gösterdiği yere taşınacaktır. İdare, yükleniciden, sökülen malzemeden uygun bulduklarının Kışla içerisinde bildireceği bir yere taşınmasını talep edebilir.
33.2 Yapım işleri; ihtiyaç listesi, proje ve idari şartnamede belirtilen şartlara uygun olacaktır.
33.3 Proje ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar/imalatlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler; idare’nin onayını alacak şekilde yüklenici tarafından bildirilecek ve işin tekniğine uygun bir çözüm üretilerek giderilecektir. Proje, ve teknik şartnamede çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde idarenin vereceği karar esas alınacaktır.
33.4 Yüklenici işin yapımı esnasında idarenin mevcut değerlerine zarar verdiği takdirde bu zararı idarenin öngöreceği şekilde tazmin edecektir.
33.5 Yüklenici ile kışla içerisinde çalışma esaslarını kapsayan güvenlik protokolü yapılacaktır.

33.6 Yüklenici tarafından verilen kesin teminat mektuplarının süresi, sözleşme süresinin ve garanti süresinin bitiş tarihinden önce olmayacaktır. Sözleşme hükümleri çerçevesinde süre uzatımı verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi uzatılan süre kadar yenilenir.

Madde 34 - Yürürlük

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İdare Yüklenici

1992-CEP-BET-063 ALBÜM NUMARALI BİNANIN BAKIM VE ONARIMI  ÖZEL-GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

      ŞARTNAME NO:                                                                                                             TARİH:

                                                                                                                                          Ekim 2017                                                                                        

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

 

 

1.

KONU

:

2

 

 

 

 

2.

GENEL HUSUSLAR

:

3-6

 

 

 

 

3.

ÖZEL HUSUSLAR

:

6

 

 

 

 

4.

İSTEK VE ÖZELLİKLER

:

7-8

 

 

 

 

5.

NUMUNE ALMA

:

7

 

 

 

 

6.

DENETİM VE MUAYENE

:

7-8

 

 

 

 

7.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

:

8

 

 

 

 

8.

GARANTİ ŞARTLARI

:

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

ÖZEL-GENEL TEKNİK ŞARTNAME

 

 

İŞİN TANIMI

: 1992-CEP-BET-063 ALBÜM NUMARALI CEPHANELİK BİNASININ BAKIM VE ONARIMI 

 

 

 

PROJE NO

:

 

 

 

 

 

 

İŞİN YERİ

:

ANKARA MERKEZ K.LIĞI K.K.EDOK K.LIĞI KH.VE DES.KT.GRP.K.LIĞI ÇANKAYA/ANKARA

 

 

 

 

 

 

1.KONU

                

 

1.1.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yapılan tanımlar bu şartname için de geçerlidir.

 

2.GENEL HUSUSLAR

2.1.Yapım işi kapsamında yapılacak bütün imalat, söküm, montaj ve demontaj işlemleri idarece tasdikli projelere, proje kriterlerine, mahal listelerine, şartnamede verilen hususlara bağlı olarak ve fen ve sanat kurallarına uyularak yürütülecektir. İş grupları bünyesindeki imalat iş kalemleri yapılırken, şartnamede, mahal listesinde ve projede belirtilen poz tariflerine ve notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.

2.2.Bu ihale dokümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi, işin anahtar teslim olarak eksiksiz hizmete sunulabilmesi için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de bu işin kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu imalat kalemleri için ihale bedeli haricinde bir bedel ödenmeyecektir.

2.3.Yapılan sözleşme anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan, yüklenicinin işi projesine, mahal listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj tablosu sadece iş gruplarının yaklaşık maliyete göre yüzdelerini ifade eden bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun veya olmasın proje, detay, mahal listesi ve teknik şartnamede belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmeyecektir.

2.4.Söz konusu iş, teklif verilmeden önce isteklilerce mutlaka yerinde görülecek, dolayısıyla keşifte ve metrajda idarece atlanmış, hatalı yazılmış hususlar yüklenici tarafından düzeltilecek ve ileride idareye karşı öne sürülemeyecektir. Yüklenici işe başlamadan önce yerinde yapılan ölçümlerde projeye göre ortaya çıkabilecek farklılıklar için herhangi bir hak talep etmeyecektir.

2.5.Projelerde ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği şekilde ve işin tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Projelerde, şartnamede ve mahal listelerinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde idarenin tercih edeceği seçenek esas alınacaktır.

2.6.İşin yapımı sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri yüklenici tarafından çözülecek ve çizilecek her türlü proje ve detay çizimleri idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Bu amaçla yüklenici tarafından hazırlanması istenen proje ve detay çizimleri için ihale bedeli haricinde bir bedel ödenmeyecektir.

2.7.Yapım işi bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, söküm, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşin yapımı sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.

2.8.Yüklenici tüm çalışmalarını su, elektrik, tafiks, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı imalatlarına ve binaya zarar vermeyecek şekilde yapacaktır. İşin yapılmasına engel olan altyapı imalatları olması durumunda, bu imalatlar idarenin göstereceği doğrultuda deplase edilecektir. Deplase hatları için ayrıca ilave bedel ödenmeyecektir. Deplase sırasında verilebilecek her türlü zarar yüklenici tarafından giderilecektir.

2.9.Yapılan imalatlar tamamen kullanılır halde teslim edilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vs. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır. Yapım esnasında hasar gören mevcut yapı/altyapıların onarımı ve/veya yenilenmesi için ayrıca bedel ödenmeyecektir.

2.10.İşin yapımı esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler yüklenici tarafından kullanıcı birliğin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma, döküm yerinin düzeltilmesi işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.

2.11.İşin yapımı esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan kullanılabilir veya HEK durumundaki malzemeler yüklenici tarafından tutanakla kullanıcı birlik yetkililerine istenilen yere istif edilerek teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan metal hurdalar kullanıcı birlik yetkililerinin göstereceği yere yüklenici tarafından taşınacaktır. Bu işlemler için ayrıca bedel ödenmeyecektir.

2.12.İş bünyesinde yapılacak imalatlarla ilgili olarak resmi makamlardan alınması gereken her türlü izin, ruhsat vb. resmi belgeler, her türlü masrafı kendisi tarafından karşılanmak üzere yüklenici tarafından usulüne uygun olarak alınacaktır.

2.13.Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.14.Kullanılacak malzemeler yeni ve daha önce kullanılmamış, orijinal, fiziksel bozulmalar ve ambalajlama hatası olmayan, hasarsız ve ayıpsız(çatlak, kırık, defolu vb.) malzemeler arasından idarenin onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra seçilecektir.

2.15.Kullanılacak her türlü malzemenin stoku bulunacaktır. İnşaat sahasına getirilen bütün malzemeler olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacak; araç, gereç ve insanların geçişini en az etkileyecek şekilde düzenli ve özenli biçimde istif edilecektir.

2.16.Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.

2.17.Garanti süresince her türlü tasarım, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.18.İmalatı gerçekleştirilecek her türlü yapım işinin fen, sanat ve teknik koşullara uygunluğu ve seçilecek malzemelerin uygunlukları ile kaliteleri yüklenici firma sorumluluğunda olacak, ihale kapsamında yapımı ve/veya onarımı istenilen her türlü malzeme kullanıcı birlik ve idare ile koordine edilerek uygulamaya sokulacak, koşullara uygun yapım şartlarının sağlanıp sağlanmadığı idare ve idarenin görevlendireceği yapı denetim görevlisi/görevlileri aracılığıyla tespit edilecek, söz konusu şartlara haiz olmayan imalat yıkılıp projesine ve şartnamesine uygun olarak yeniden yaptırılacaktır. Yeniden yapım için idareden ihale bedeli haricinde ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

2.19.İşin yapımı sırasında proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.

2.20.İş bünyesinde yapılacak her imalatın başlangıcında, mutlaka örnek bir bölüm yapılacak ve idarenin onayına sunulacaktır. İdarenin onayını müteakip imalata devam edilecektir.

2.21.İşin bitimini müteakip, işyeri her türlü ihrazattan ve çalışma artıklarından çevreye uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından temizlenecektir. İşyerinin temizlenmesine ve temizlik sonucu işyerinden çıkan artıkların idare tarafından istenilen yere nakline (yükleme ve boşaltma dâhil) ilişkin tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.22.Yüklenici ile kışla içerisinde çalışma esaslarını kapsayan güvenlik protokolü yapılacaktır. Yüklenici, çalışacak personelin, işçilerin ve araçların belgelerini içeren dosyayı işe başlamadan önce Kontrol Teşkilatına ve Ankara Merkez K.lığı  İsth. ve İKK Ş.Md.lüğüne elden teslim edecektir.

2.23.Yüklenici, personelinin kışla sınırları içinde icra ettiği faaliyetlerinden sorumlu olup, güvenlik konuları ile ilgili olarak idarece alınacak tedbirlere ve nöbetçi heyetlerince kendisine bildirilecek hususlara riayet edecektir.

2.24.Yüklenici, iş güvenliği ve işçi sağlığına dair yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak iş yerinde gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, baret, emniyet kemeri vb. tüm koruyucu malzemelerin işçiler tarafından kullanılmasını sağlayacaktır.

2.25.Yüklenici iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyacaktır. Herhangi bir yasa veya yönetmelik ihlali sonucu oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan yüklenici sorumlu olacaktır.

2.26.Yüklenici, kışla içi hız sınırlarına, trafik kurallarına ve park yeri yasaklarına uyacaktır. Yükleniciye ait araç veya iş makinelerinin kışla içerisinde neden olduğu hasarlar yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

2.27.Yüklenici, çalıştırdığı personelin dikkatsizlik, tedbirsizlik veya bilgisizliğinden doğabilecek her türlü zarar ile yürürlükteki kanun, yasa, yönetmelik, sözleşme, protokol ve taahhütname dışı davranışlarından sorumlu olacaktır.

2.28.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işyeri yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin de yer aldığı komisyon tarafından tutanak karşılığında yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici; yer teslimi tarihinde işe fiilen başlayacak ve aynı gün SGK’da işyeri dosyası açtıracak ve işyeri sicil numarasını idareye bildirecektir. İşyerinin SGK’ya zamanında bildirilmemesi halinde, oluşacak her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

2.29.Yüklenici, All-Risk ve Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesini yer teslim tarihi itibariyle yaptıracaktır. Ancak yüklenici, poliçeyi yer teslim tarihinde getiremez ise, yer teslim tarihinden poliçeyi getirdiği tarihe kadar geçen süre boyunca bütün sorumluluğu, üçüncü kişilere karşı mali mesuliyet de dahil olmak üzere kabul etmiş sayılır.

2.30.Yüklenici, iş programını sözleşmede yazılı süre içerisinde en az 4 (dört) nüsha olacak şekilde hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. Yüklenici, yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin ve idarenin gerekli gördüğü değişiklikleri iş programına hemen işleyecek ve onaylı iş programına göre işe başlayacak ve devam edecektir. İş programı idarenin onayı ile geçerli olacaktır. Yüklenici tarafından idareye onaylanmak üzere sunulan iş programının reddedilmesi durumunda, iş programı idareye teslim edilmemiş sayılır.

2.31.Yüklenici veya vekili, işin devamı süresince, işyerinde bulunacak, işyerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, yapı denetim görevlisinden/görevlilerinden izin alacaktır.

2.32.Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracak, yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin veya idarenin talebi hâlinde, bunları istenen sayıya ve miktara tamamlayacaktır.

2.33.Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri, istenmesi halinde yapı denetim görevlisine/görevlilerine teslim edecektir.

2.34.Yüklenici, sözleşmede istenildiği takdirde, işyerinde bulundurulması istenen teknik personele ait noter onaylı taahhütnameyi ve taahhütnamenin ekinde bulunması zorunlu olan diğer belgeleri (diploma, meslek odası kayıt belgesi) sözleşmede yazılı süre içerisinde idareye teslim edecektir. Yüklenici tarafından idareye bildirilen teknik personel; ihale dokümanında yer alan kriterlere uygun olmak zorundadır. Aksi takdirde, kriterlere uygun olmayan teknik personel bildirimleri yapılmamış kabul edilecektir.

2.35.Yer tesliminden geçici kabul onay tarihine kadar şantiyeye ait her türlü abonelik ve giderler (elektrik, su vb.) ile diğer kamu veya özel kuruluşlara yapılacak masraflar yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenicinin, idareye ait elektrik ve/veya suyu kullanma talebinde bulunması ve idarenin de bu talebi uygun bulması hâlinde, yer teslimini müteakiben ilgili birlik komutanlığı ile koordineli olarak, yüklenici tarafından işyerine elektrik ve/veya su için ayrı ayrı faal elektronik süzme sayaç takılacaktır. İşin başında ve sonunda sayaçlarda okunup tutanak altına alınan değerler ile o ayki elektrik ve/veya su birim fiyatı üzerinden hesaplanan tutar, yüklenicinin hakedişinden kesilecek veya yüklenici tarafından 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğüne ödenecektir. Elektrik ve/veya su bedelinin ödendiğine dair saymanlıktan alınacak dekontlar idareye teslim edilecektir.

2.36.Yüklenici, işyerinde tutulması gereken örneklerine uygun şantiye günlük defterini ve ihtiyaç duyulması hâlinde diğer defterleri (röleve, ataşman defteri vb.) işin süresine yetecek miktarda temin edecek ve yer teslim tarihine kadar idarenin onayına sunacaktır. Yüklenici, yer teslimi tarihinden işin bitirildiği tarihe kadarki yapılan işleri her gün takip ederek söz konusu defterlere işleyip imzalayacak ve yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayını aldıktan sonra, geçici kabul aşamasında idareye teslim edecektir. Yüklenici bu defterleri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. Defterlerin, içeriğindeki        bilgilerin eksik, yetersiz, hatalı vb. olmasından dolayı yapı denetim görevlisince/görevlilerince onaylanmaması durumunda, söz konusu defterler idareye teslim edilmemiş sayılır.

2.37.Yüklenici, yer teslim tarihinden, işin bitim tarihine kadar ki tüm imalat safhalarını (imalat öncesi, imalat anı ve imalat sonrası olacak şekilde) aşama aşama fotoğraflayıp, işin bitiminde CD hâlinde (jpeg formatında) yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayına sunacaktır. Yüklenici, yapı denetim görevlisinin/görevlilerin seçtiği 10x15 ebadındaki fotoğrafları, fotoğraf albümü haline getirip, geçici kabul aşamasında fotoğraf albümünü ve CD’sini idareye teslim edecektir. Fotoğrafların, fotoğraf albümünün ve CD’nin temini yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.38.Yüklenici, işçi çalıştırmaya başladığı tarihte hakediş bünyesinde adı geçen işçi temsilcisinin tüm işçiler tarafından seçildiğine dair işçi temsilcisi tutanağı ile birlikte işçi temsilcisinin kimlik bilgilerini yapı denetim görevlisine/görevlilerine teslim edecektir. Yüklenicinin hakediş talebi üzerine, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden ilan yapılacak olup, ilanın yapıldığı, yapı denetim görevlisi/görevlileri, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisi tarafından tutanak altına alınacaktır.

2.39.İnşaat sırasında yapılmış bütün düzeltmeleri, değişiklikleri içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeleri (As-Build), yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanacak ve işin bitiminde bir takım ozalit hâlinde yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayına sunulacaktır. Yüklenici, yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayını müteakip, nihai projeleri (As-Build) CD ortamında (dwg. ve pdf formatında) ve 2 (iki) takım ozalit kopyaları ile birlikte geçici kabul aşamasında idareye teslim edecektir. Nihai projelerin (As-Build), eksiklikler ve/veya hatalar nedeniyle yapı denetim görevlisince/görevlilerince onaylanmaması durumunda, söz konusu projeler idareye teslim edilmemiş sayılır.

2.40.Yüklenicinin ürettiği her türlü proje ve detay çizimlerinin yapı denetim görevlisi/görevlileri ve/veya idare tarafından onaylanmış olması, yükleniciyi yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden kurtarmayacaktır.

2.41.Taşınmazlarda taşınır mal saymanları tarafından kayda alınacak taşınır mallara ilişkin MSY:310-8(A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacak ve bununla ilgili uygulama aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

2.42.Yüklenici, Millî Savunma Bakanlığı’na herhangi bir malî, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemeyi tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Millî Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB’nin isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür.

2.42.1.Yüklenici, alt yüklenicilerinden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB’ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu hususa kendi alt yüklenici/tedarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği taktirde bu sözleşmeler TMKB’ye ibraz edilir.

2.42.2.Yüklenici, sözleşme süreci boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dâhilinde malzeme üzerinde yapılan değişikliklerinden (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür.

2.42.3.Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır.

2.42.4.Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırılması yerine, üretici tarafından “Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesi”nde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür.

2.42.5.Yüklenicinin, muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemi’ne dâhil olup, NATO üyesi olmayan ülkeler tarafından yapılacak malzemelerde ve acil durumlarda], TMKB’ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir.

2.42.6.Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, MSY:310-8(A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi’nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

2.42.7.İdare tarafından temin edilecek listede yer alan malzemeler için NSN alınması amacıyla gerekli işlemler yüklenici tarafından, malzeme seçimini müteakip başlatılacaktır.

2.42.8.Yüklenici, işyerinde çalışan tüm personelin isimlerini/kimlik bilgilerini, varsa sigorta sicil numaralarıyla birlikte çalışma gün sayılarını ve aldıkları ücretleri belirten tüm kayıtları imzalı olacak şekilde işin bitiminde yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayına sunacak ve yapı denetim görevlisinin /görevlilerinin onayını müteakip idareye teslim edecektir.

2.43.Bu yapım işinin ihalesi 4’üncü Kor. İhale Koms.Bşk.lığınca (Mamak/Ankara) yapılacaktır. İhale Komisyonunun kararı sonucu, idare ile alımın gerçekleştirileceği yüklenici firma arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınacaktır. Kesin teminatın iadesi hususunda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanacaktır.

2.44.Bu şartnamede yer almayan tüm hususlarda, başta sözleşmenin doğal eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi olmak üzere, yürürlükteki ihale mevzuatında yer alan hükümler esas alınacaktır.

 

3. ÖZEL HUSUSLAR

 

3.1 İdarece yapılması istenen bakım ve onarım kapsamında gerçekleştirilecek söküm, yıkım, imalat, tesisat, boya işleri vb. uygulamalar esnasında ve nakliyeleri sırasında; diğer mevcut sıhhi tesisat elemanları, elektrik sistemi, boya, zemin, duvar, kapı, yer kaplaması, duvar kaplaması, mekanik aksam, makina vb. gibi bölümlere herhangi bir zarar verilmeyecektir. Aksi takdirde sorumluluk yükleniciye ait olacaktır ve gerekli onarımlar yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

 

3.2 Projede bulunan imalatların tümü tamamlandığında, sahadaki inşaat kalıntıları (hafriyat, moloz, harç, seramik, doğrama kalıntıları, pencere/cam parçaları, boya malzemesi ile kalıntıları vb.) bina içi ve dışındaki alanlarda bırakılmayacaktır. İmalatların yapıldığı bölgede genel inşaat çevre temizliği yapılacaktır.

 

 

4.İSTEK VE ÖZELLİKLER

4.1    İNŞAAT İSTEK VE ÖZELLİKLER

 1992-CEP-BET-063 Albüm numaralı cephanelik binasının çatı mahallinde 18.198/03 pozuna uygun her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi ardından 18.198/15 pozuna uygun çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülecektir. Y.18.245/006 pozuna uygun eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 c soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılacaktır. 24.017 pozuna uygun 14 nolu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması ve 24.062 pozuna göre Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert pvc yağmur borusu temini ve montajı yapılacaktır. Y.18.201/A105 pozuna uygun yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılacaktır. Kiremit döşemesinin ardından Y.18.201/A11 pozuna uygun çatılarda kiremit mahya yapılacaktır. Binanın giriş kapılarının 18.198/29 pozuna göre her türlü demir ( kapı, pencere, camekan, korkuluk,parmaklık, sac kapı kasası ) sökülecektir. Binanın giriş kapılarının İÖBFA-1 pozuna göre çelik kapı yapılacaktır.

 

Projede gösterilmemiş, teknik zorunluluk gerektiren ufak ölçüdeki tüm onarım ve imalatlar idarenin onayladığı şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. Bunun için ek ücret talep edilmeyecektir.

 

5.NUMUNE ALMA

 

Numune alma işlemleri, yürürlükteki Yapım işleri Genel Şartnamesi ve TSK İnşaat Emlak Hizmetleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.
Yüklenici, malzemeleri iş programını aksatmayacak şekilde önceden yapı denetim görevlisinin ve idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır.
Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin idareye sunacağı, teknik şartnameye ve Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş malzeme numunelerini yapı denetim görevlisi ve idare onaylayacağı gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde yapı denetim görevlisi ve idarece malzeme onayı verilmeyecektir.
Yüklenici, yapı denetim görevlisi ve idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini yapı denetim görevlisinin ve idarenin onayına sunacaktır.
Malzeme seçimi yapı denetim görevlisinin ve idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay alınmadan kullanılan malzemeler, yapı denetim görevlisinin gerek görmesi halinde bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere işyeri çevresi dışına çıkartılacaktır.

6.DENETİM VE MUAYENE

Denetim ve muayene işlemleri, yürürlükteki Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile TSK İnşaat Emlak Hizmetleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.
Söz konusu yapım işi sonucu tamamlanan imalatlar eksiksiz anahtar teslimi şeklinde idareye teslim edilecektir.
İdare gerek görmesi hâlinde, bedeli yüklenici tarafından karşılanmak üzere, kullanılan her türlü malzeme ile yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deneyler isteyebilecektir.
Muayenelerde gerekli olabilecek her türlü personel, araç, malzeme, test cihazları vb. yüklenici tarafından temin edilecektir.
Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
Yüklenici, muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene raporu yüklenici tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.
Muayene ve kontroller esnasında her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.

7.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

6.1.           Yüklenici tarafından temin edilecek tüm malzemeler, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.

6.2.           Ambalajında hasar, bozuk, eksik çıkan her türlü malzemenin sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Bu hususta hasarlı ve eksik olan malzemeler, yüklenici tarafından ilave bedel talep edilmeden değiştirilecektir.

 

 

7.              GARANTİ ŞARTLARI

7.1.           Yapım işi kapsamında kullanılan bütün malzemeler, geçici kabulü müteakip en az 2 (iki) yıl üretici firma garantisinde olacak ve yüklenici bu malzemelere ait garanti belgelerini idareye teslim edecektir.

7.2.           Yüklenici, sözleşme kapsamına giren her türlü işçilik, imalat ve malzeme hatalarına karşı, 1(bir) yıl süreli garanti taahhütnamesini, geçici kabul tarihinde (geçici kabul eksikliklerinin olması durumunda eksikliklerin tamamlandığı tarihte) yazılı olarak idareye teslim edecektir.

7.3.           Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde bakım gerektiğinde yüklenici firma bakım yapacaktır.     

7.4.           Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi ve kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde idare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderlere yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil edilecektir.

NOT:FAKS VE MAİL İLE YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.