5 Adet Fotokopi Makinaları Bakım Ve Onarımı Hizmet Alımı

İşin Adı : 5 ADET FOTOKOPİ MAKİNALARI BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI

İhale Usulü : 22/d Doğrudan Temin usulü

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : BAKANLIKLAR / ANKARA

Telefon : +903124175190

Faks : +903124183226

Malın Niteliği ve Türü : 5 ADET FOTOKOPİ MAKİNALARI BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI

Malın Miktarı : 5 Adet

Mal Teslim Yeri : KARA HARP OKULU K.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA

Mal Teslim Tarihi: Sözleşmenin onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden gün

İhale Yeri : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ANKARA

İhale Tarihi : 5.4.2017 10:00:34

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE AİT
5 (BEŞ) ADET FOTOKOPİ MAKİNASI BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1 - Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ..................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler
 Madde 2 -

2.1. İdarenin adresi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar / ANKARA olup,

Tel No             : 0312 417 51 90 / 2412

Faks No                      : 0312 418 32 26

Elektronik Posta Adresi (Varsa)        : .............................................. dir.

2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi ................................................ olup,          

Tel No:

Cep Tlf.No:

Faks No:

Elektronik Posta Adresi (varsa):

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi:

BANKA ADI VE ŞUBESİ:

İBAN No:

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4.   Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Temin Sözleşmeleri Kanunu ve Doğrudan Temin dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 4- Teminata İlişkin Hükümler

Teminat alınmayacaktır.

Madde 5- İş Tanımı

Sözleşme konusu iş; Beş (5) Adet Fotokopi Makinası Dekanlık Ölçme Şube 1 adet, Beden Eğitimi Spor Grup Başkanlığı 1 adet, Karargah Bölük Komutanlığı (İhale Komisyonu ve Mly.ve Büt.Ş.Md.lüğü) 2 adet, 4'üncü Tb.K.lığı 1 adet, (17 Kalem Yedek Parça) Bakım Onarımı” Alımı.

Bakım Onarımı yapılacak Beş (5) Adet Fotokopi Makinasının Değişecek Yedek Parça Listesi

S. NU.           MALZEMENİN İSMİ  MİKTARI  (AD.)

1                  5 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI BAKIM VE ONARIMI (1 Adet Konica Minolta Bizhub Press 1052, 2 Adet Konica Minolta Bizhup 350, 1 Adet Xerox 66 ppm, 1 Adet Develop ineo 164 Fotokopi Makinakarı) Bakım Onarımı Hizmet Alımı (Aşağıda çizelgede belirtilen arızalı parçalar yenisi ile değiştirilecektir.)

1    BAKIM ONARIMI YAPILACAK FOTOKOPİ MAKİNASI, ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER:

S.
NU.

MALZEMENİN CİNSİ

Yp StokNu.

Yp Parça Nu.

Ana Mlz Adı

MİKTARI

ÖLÇÜ BİRİMİ

1

SOFTWARE MODÜL

5963KK0519199

SOFTWARE MODÜL, XEROX 65PPM FOTOKOPİ MAKİNASI

FOTOKOPİ MAKİNASI XEROX 65PPM

1

Ad.

2

TRANSFER ROLLER

3610KK0421147

TRANSFER ROLLER,

FOTOKOPİ MAKİNASI KONICA MINOLTA BIZHUP 350  (4040-211)

1

Ad.

3

MERDANE, KAĞIT BESLEME (PAPER FEED ROLLER)

3610270465888

4030-3005-01

FOTOKOPİ MAKİNASI KONICA MINOLTA BIZHUP 350  (4040-211)

8

Ad.

4

BH 350 SEPARATION ROLLER ASSY (AYIRICI SİLİNDİR.)

3610KK0518290

BH 350 SEPARATION ROLLER ASSY

FOTOKOPİ MAKİNASI KONICA MINOLTA BIZHUP 350  (4040-211)

4

Ad.

5

CLUTCH (MİNOLTA BH-350)

3610270466113

9322-1000-81

FOTOKOPİ MAKİNASI KONICA MINOLTA BIZHUP 350  (4040-211)

4

Ad.

6

FUSİNG UNIT

3610270426420

4040-0766-00

FOTOKOPİ MAKİNASI KONICA MINOLTA BIZHUP 350  (4040-211)

1

Ad.

7

DRUM,FOTOKOPİ MAKİNASI

3610KK0480315

DRUM, KONİCA MİNOLTA FOTOKOPİ MAKİNASI YEDEK PARÇASI

FOTOKOPİ MAKİNASI/YAZICI KONİCA MİNOLTA BIZHUB PRESS 1052

1

Ad.

8

TEMİZLEME BIÇAĞI

3610KK0480321

A0G6535000

FOTOKOPİ MAKİNASI/YAZICI KONİCA MİNOLTA BIZHUB PRESS 1052

2

Ad.

9

DEVELOPER

3615KK0479759

DV011A0TH500

FOTOKOPİ MAKİNASI/YAZICI KONİCA MİNOLTA BIZHUB PRESS 1052

1

Ad.

10

BH 1052 WEB ROLLER UNIT,(TÜL YAĞLAMA)

3610KK0518184

BH 1052 WEB ROLLER UNIT

FOTOKOPİ MAKİNASI/YAZICI KONİCA MİNOLTA BIZHUB PRESS 1052

1

Ad.

11

BH 1052 CORONA PLATE. (TEL, FOTO İLETKENİ)

3610KK0518178

BH 1052 CORONA PLATE

FOTOKOPİ MAKİNASI/YAZICI KONİCA MİNOLTA BIZHUB PRESS 1052

1

Ad.

12

MERDANE, KAĞIT BESLE

3610270549298

55VA-R750-00

FOTOKOPİ MAKİNASI/YAZICI KONİCA MİNOLTA BIZHUB PRESS 1052

10

Amp.

13

BH 1052 PAPER REVERSE ROLLER, (KAĞIT TERS SİLİNDİR.)

3610KK0518179

BH 1052 PAPER RIVERSE ROLLER

FOTOKOPİ MAKİNASI/YAZICI KONİCA MİNOLTA BIZHUB PRESS 1052

5

Ad.

14

DEVELOP İNEO 164 DRUM ÜNİTESİ

3610KK0456864

DEVELOP INEO 164 DRUM ÜNİTESİ

FOTOKOPİ MAKİNASI DEVELOP İNEO164

1

AD.

15

CLEANİN BLADE,TAMBUR TEMİZLEYİCİSİ

3610KK0521364

DEVELOPER,İNEO 164 FOTOKOPİ MAKİNASI

FOTOKOPİ MAKİNASI DEVELOP İNEO164

1

AD.

16

DEVELOPER

6850KK0521400

DEVELOPER,İNEO 164 FOTOKOPİ MAKİNASI

FOTOKOPİ MAKİNASI DEVELOP İNEO164

1

AD.

17

TRANSFER ROLLER

6740KK0521362

TRANSFER ROLLER, İNEO 164 FOTOKOPİ MAKİNASI.

FOTOKOPİ MAKİNASI DEVELOP İNEO164

1

AD.

Onarımda kullanılacak malzemelerin tamamı ana malzeme ile tam uyumlu çalışacaktır.

Madde 6 -Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli .....................................................................................................................................’dir.

 Madde 7 - Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 8 - Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

 Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri müteahhide aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi idarece yükleniciye ödenir.

Madde 9 - Sözleşmenin Ekleri

Doğrudan Temin dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile Doğrudan Temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde Doğrudan Temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

Madde 10- Sözleşmenin Süresi
 
Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.           

Madde 11-İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi ve İşin Süresi.

KHO K.lığında arızalı beş (5) Adet Fotokopi Makinası Dekanlık Ölçme Şube 1 adet, Beden Eğitimi Spor Grup Başkanlığı 1 adet, Karargah Bölük Komutanlığı (İhale Komisyonu ve Mly.ve Büt.Ş.Md.lüğü) 2 adet, 4'üncü Tb.K.lığı 1 adet.

İşe başlama tarihi: Sözleşmenin onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden gün işe başlama tarihidir.
 
İşin süresi; bakım onarım işi, işe başlama tarihinden itibaren 5 (BEŞ) iş gününde tamamlanacaktır. Şayet son gün tatil gününe denk gelir ise ilk mesai günü mesai bitim saati geçerli olacaktır.

Madde 12 - Ödeme Yeri ve Şartları

12.1. Sözleşme bedeli hizmetin yapılmasını müteakip usulüne uygun belgelere istinaden Kontrol Teşkilatınca hazırlanacak Hak ediş formlarına istinaden 03-7-3-02 Makina Teçhizat Bakım Onarım Giderleri ekonomik kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde KHO K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce ve bu sözleşmenin hatalı, kusurlu ve eksik işler hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde Türk Lirası olarak ödenecektir.

12.2. Sözleşme bedeli, hizmetin yapılmasını müteakip usulüne uygun belgelere istinaden Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan formlar ile yapılacaktır.

12.3. Hak ediş ödemelerinde Kara Harp Okulu Komutanlığınca oluşturulan Kontrol Teşkilatınca tutulacak belgeler üzerinden tespit edilecek kesintiler uygulanacaktır.

12.4. Ödemeler için Kara Harp Okulu Komutanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığının Hizmet Kabul Komisyonunca tanzim edilecek hizmet kabul onayına istinaden yüklenici firma ile mutabakat sağlandıktan sonra fatura kesilecek ve ödeme yapılacaktır.

12.5. Bütün bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra ödeme yapılacaktır.

12.6. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Madde 13- Avans verilmesi, Şartları ve miktarları

Bu iş için avans verilmeyecektir. 

Madde 14- Cezalar ve Kesintiler

14.1.    İşin zamanında bitirilememesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin %1’i oranında ceza uygulanacak, bu ceza yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilecektir.

14.2.    Gecikme süresi, normal sürenin bitiminden itibaren 5 (beş) iş günüdür. 5 (beş) iş günü sonunda işin bitirilmemesi durumunda herhangi bir tebligat yapılmaksızın sözleşme feshedilecektir.

14.3.    Sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edildiği takdirde uygulanacak cezalar toplam Doğrudan Temin bedelinden düşülerek firmaya ödeme yapılacaktır. Uygulanacak ceza miktarı hiçbir şekilde Doğrudan Temin bedelini aşamaz.

Madde 15-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
 
Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

a. Doğal afetler,
b. Kanuni grev,
c. Genel salgın hastalık,
ç. Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
d. Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek diğer haller.

Madde 16-Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri;

16.1. İşin, sözleşmede tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenecektir.

16.2. Kara Harp Okulu Komutanlığı kontrol teşkilatı Onay Belgesi ekinde belirtilen üyelerden oluşur. Bu teşkilat üyelerinin değiştirilmesi, azaltılması veya çoğaltılması hususunda idarenin hakkı saklıdır.

16.3. Kontrol teşkilatı Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde yer alan hususları yerine getirecektir.

16.4. Yüklenicinin ve bakım ve onarım işlerinde çalışanların, işyeri güvenliği, iş disiplini ile ilgili hususlara uyup uymadığını kontrol edecektir.

16.5. Kontrol Teşkilatınca bildirilen ve yüklenici firma tarafından giderilmeyen aksaklıklar için cezai müeyyide uygulayacaktır.

16.6. Sözleşme maddelerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri sıkı takip ve kontrol edecek, aynı zamanda bu konu ile ilgili olarak "Ceza Durum Çizelgesi" hazırlayarak tutanakla tespit edilecektir. Hazırlanacak tutanak firma sorumlusuna veya temsilcisine imzalatılacak, firma sorumlusu veya temsilcisi tutanağı imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatınca hazırlanan tutanak geçerli sayılacaktır.

16.7.    Kontrol Teşkilatınca; Hizmetin bitimini müteakip Yüklenicinin hak edişi için “Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi” ve “Hak ediş Evrakları”  hazırlanıp, Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecek, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından “Hizmet İşleri Kabul Tutanağı” hazırlanarak KHO Loj.Ş.Md.lüğüne teslim edecektir.

Madde 17- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

17.1.    Hak ediş hesaplarına esas olacak hizmet ifası, hizmetin yerine getirilmesinde Doğrudan Temin dokümanının ilgili esaslarına aykırılıkların tespiti, uygulanacak ceza miktarları ve diğer hususlar bir belge olarak hazırlanacaktır.

17.2.    Aksaklıklara ait tutanaklar yüklenici veya yüklenici yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde tutanak yüklenicinin bildirmiş olduğu numaraya fakslanarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.

            Yüklenici hak ediş ödeme hesabına esas olmak üzere kontrol teşkilatı tarafından aşağıda belirtilen kayıtlar tutulacaktır.

a. Ceza Tutanakları,

b. Ceza Durum Çizelgesi,

c. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi.

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

18.1.    Hizmetin tamamlandığında hak ediş ödenmesini gerektiren kabul işlemleri yapılacaktır.

18.2.    Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde ve başvuru yazısının KHO Kontrol Teşkilatına ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

18.3.    Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifasında birlikte tutacakları kayıtlar neticesinde işin ifa edildiği anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.

18.4.    Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği”nde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

18.5. Yüklenici bu sözleşme hükümlerine göre yapmış olduğu bakım ve onarım işlemleri ile değiştirdiği yedek parçalar için en az bir (1) yıl süreli veya 100.000 adet çıktı yazılı garanti taahhütnamesi verecektir. Verilen garanti taahhütnamesi için Kara Harp Okulu Nakit Saymanlığına Maliye Bakanlığının belirlediği oranda Garanti Taahhütnamesi damga vergisi bedelini yatıracaktır.

18.6. Yüklenici firma, garanti süresi içerisinde değişimi yapılan parçalarda ve onarımı yapılan kısımlarda meydana gelebilecek arızalara en geç üç (3) iş günü içinde müdahale edecektir.

Madde 19- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması

20.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

  a. İşin yapılma veya teslim yeri konusunda, idare tarafından yükleniciye bir gün öncesinden tebliğ edilmek şartı ile,

   b. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda,

   c) İdare tarafından belirlenecek ve idarenin lehine olabilecek diğer hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 21 - İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

21.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Madde 22 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

             İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 23 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

            Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 24 - Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 25 - Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra mahkemeleri yetkilidir.

Madde 26 – Yürürlük

            26.1.    Bu sözleşme; taraflarca (İdare ve Yüklenici) imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

            26.2.    Bu sözleşme 26 (Yirmialtı) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………/……./2017 tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur. Ayrıca yüklenicinin her hangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı sureti” idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.