442 Kalem Tıbbi Sarf Ve Diyaliz Malzeme Alımı

442 kalem tıbbi sarf malzeme alımı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/362966

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Bayburt Kamu Hastane Birliği SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: Bayburt Kamu Hastane Birliği SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

b) Adresi: Şingah Mahallesi İbnisina Cad 25 69000 - BAYBURT MERKEZ / BAYBURT

c) Telefon numarası: 4582222400

ç) Faks numarası: 4582119203

d) Elektronik posta adresi(varsa): khb.69@saglik.gov.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ....................................................

b) T.C. Kimlik No: ..................................................................

c) Vergi Kimlik No: .................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................

d) Telefon numarası: ................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen 442 Kalem Tıbbi Sarf ve Diyaliz Malzeme Alımı, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

 

Sıra No	Açıklama	Birimi	Brans Kodu	Miktarı
1	AĞIZ BAKIM KİTİ	adet	AĞIZ İÇİ MALZEMELER-İNTRAORAL	400
2	AİRWAY NO:0	adet	AIRWAY	100
3	AİRWAY NO:00	adet	AIRWAY	100
4	AİRWAY NO:000	adet	AIRWAY	100
5	AİRWAY NO:1	adet	AIRWAY	200
6	AİRWAY NO:2	adet	AIRWAY	200
7	AİRWAY NO:3	adet	AIRWAY	600
8	AİRWAY NO:4	adet	AIRWAY	600
9	AİRWAY NO:5	adet	AIRWAY	150
10	ALÇI PAMUĞU 10 CM	adet	ALÇI PAMUKLARI	5.000
11	ALÇI PAMUĞU 15 CM	adet	ALÇI PAMUKLARI	2.000
12	ALÇI PAMUĞU 20 CM	adet	ALÇI PAMUKLARI	4.000
13	ALÇI SARGISI 10 CM	adet	ALÇI MALZEMELERİ	6.000
14	ALÇI SARGISI 15 CM	adet	ALÇI MALZEMELERİ	7.500
15	ALÇI SARGISI 20 CM	adet	ALÇI MALZEMELERİ	3.000
16	ALEZ ÇARŞAF KORUYUCU	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	500
17	ALKOL 5 LİTRELİK	litre	Sabitleyici, alkol	1.200
18	AMBU PEDİATRİK	adet	DİSPOSABLE AMBU	5
19	AMBU YETİŞKİN	adet	DİSPOSABLE AMBU	20
20	AMNİON SIVISI TEST KİTİ	adet	Amniyosentez kiti, tek kullanımlık	240
21	ANNE BEBEK KOL BANDI (MAVİ PEMBE)	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	5.000
22	ANTİMİKROBİYAL BARİYERLİ CERRAHİ ELDİVEN NO 6,5	adet	ELDİVEN STERİL	50
23	ANTİMİKROBİYAL BARİYERLİ CERRAHİ ELDİVEN NO 7	adet	ELDİVEN STERİL	200
24	ANTİMİKROBİYAL BARİYERLİ CERRAHİ ELDİVEN NO 7,5	adet	ELDİVEN STERİL	200
25	ANTİMİKROBİYAL BARİYERLİ CERRAHİ ELDİVEN NO 8	adet	ELDİVEN STERİL	50
26	ASPİRASYON SONDASI NO:10	adet	ASPİRASYON SONDALARI	1.000
27	ASPİRASYON SONDASI NO:12	adet	ASPİRASYON SONDALARI	800
28	ASPİRASYON SONDASI NO:14	adet	ASPİRASYON SONDALARI	7.000
29	ASPİRASYON SONDASI NO:16	adet	ASPİRASYON SONDALARI	3.000
30	ASPİRASYON SONDASI NO:6	adet	ASPİRASYON SONDALARI	2.400
31	ASPİRASYON SONDASI NO:8	adet	ASPİRASYON SONDALARI	2.000
32	ASPİRASYON TORBASI 1000 ML	adet	ASPİRASYON SONDALARI	200
33	ASPİRASYON TORBASI 2000 ML	adet	ASPİRASYON SONDALARI	600
34	BAKTERİ FİLTRESİ	adet	Filtre, bakteriler, emme ünitesi	2.000
35	BASINCA DAYANIKLI ARALİNE	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	3.000
36	BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	200
37	BATICON NORMAL (1 Litre)	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	1.000
38	BATICON SABUNLU (1 Litre)	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	500
39	BATIN KOMPRES 35X35	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	2.000
40	BATIN KOMPRES 45X45	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	5.000
41	BEBEK İDRAR POŞETİ ERKEK	adet	Kapalı uçlu yapışkanlı infant/pediatrik idrar toplama torbası	5.000
42	BEBEK İDRAR POŞETİ KIZ	adet	Kapalı uçlu yapışkanlı infant/pediatrik idrar toplama torbası	5.000
43	BİSTÜRİ NO:10	adet	Neşter (bistüri), tek kullanımlık	4.000
44	BİSTÜRİ NO:11	adet	Neşter (bistüri), tek kullanımlık	4.000
45	BİSTÜRİ NO:15	adet	Neşter (bistüri), tek kullanımlık	5.000
46	BİSTÜRİ NO:20	adet	Neşter (bistüri), tek kullanımlık	5.000
47	BİYOLOJİK İNDİKATÖR-BUHAR İÇİN HIZLI SONUÇ VEREN	adet	Sterilizasyon işlemi göstergesi, biyolojik	300
48	BONE WAX	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	360
49	BORULU BURUN TAMPONU 8 CM	adet	TAMPON, NAZAL	800
50	BORUSUZ BURUN TAMPONU 8 CM	adet	TAMPON, NAZAL	100
51	BÖBREK KÜVET	adet	Çanak, genel amaçlı, tek kullanımlı	6.000
52	CATHEJEL 10 CC	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	5.000
53	CERRAHİ BEYİN PEDİ BEZ 1 X 4 CM	adet	Spanç, nöro	100
54	CERRAHİ BEYİN PEDİ BEZ 4 X 4 CM	adet	Spanç, nöro	100
55	CERRAHİ BEYİN PEDİ PAMUK 1 X 4 CM	adet	Spanç, nöro	200
56	CERRAHİ BEYİN PEDİ PAMUK 4 X 4 CM	adet	Spanç, nöro	200
57	CERRAHİ BONE	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	75.000
58	CERRAHİ ELDİVEN NO 6,5	adet	ELDİVEN STERİL	5.000
59	CERRAHİ ELDİVEN NO:7	adet	ELDİVEN STERİL	10.000
60	CERRAHİ ELDİVEN NO:7,5	adet	ELDİVEN STERİL	6.000
61	CERRAHİ ELDİVEN NO:8	adet	ELDİVEN STERİL	5.000
62	CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ NO 7.5	adet	ELDİVEN STERİL	5.000
63	CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ NO 8	adet	ELDİVEN STERİL	5.000
64	CERRAHİ MASKE BAĞCIKLI	adet	Maske, cerrahi, tek kullanımlık	20.000
65	CERRAHİ MASKE LASTİKLİ	adet	Maske, cerrahi, tek kullanımlık	50.000
66	CHİBA İĞNESİ	adet	İğne, biyopsi, tek kullanımlık	500
67	CİLT STAPLERİ	adet	STAPLER VE KLİPLER	500
68	COBAN BANDAJI	adet	Baskı materyali, dental, polieter	50
69	ÇİFT LÜMENLİ ENDOBRONŞİAL TÜPÜ NO 37	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	20
70	ÇİFT LÜMENLİ ENDOBRONŞİAL TÜPÜ NO 39	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	20
71	ÇİFT LÜMENLİ NAZOGASTRİK SONDA NO:14	adet	Tüp, nasogastrik	100
72	DAMLA AYAR SETİ	adet	DAMLA AYARLAYICISI	10.000
73	DİJİTAL BEDEN DERECESİ UZAKTAN ÖLÇER	adet	Termometre, elektronik	300
74	DİSPOSABLE ÖNLÜK UZUN KOL	adet	Önlük, genel amaçlı, tek kullanımlık	10.000
75	DİSPOSABLE VAJİNAL SPEKÜLÜM S/M/L	adet	SPEKULUMLAR	6.000
76	DİYALİZ TUZU (TABLET TUZ )	kilogram	HEMODİYALİZ SARF MALZEMELERİ	6.000
77	EEG PASTASI TEN 20	adet	EEG Malzemeleri	20
78	EFOR KAĞIDI	adet	Kağıt, kayıt	50
79	EKG ELEKTRODU YETİŞKİN	adet	Jel, elektrot	5.000
80	EKG JELİ	adet	Jel, elektrot	1.000
81	EKSTRAFOR ŞERİT	adet	Kontraseptif, vas deferens klipsşerit	5
82	EL DEZENFEKTANI ( 1 LİTRELİK )	adet	Dezenfektan, eller için	1.200
83	EL DEZENFEKTANI 100 ML	adet	Dezenfektan, eller için	500
84	ELASTİK BANDAJ 10 CM	adet	Bandaj, elastik	1.500
85	ELASTİK BANDAJ 15 CM	adet	Bandaj, elastik	2.000
86	ELASTİK BANDAJ 20 CM	adet	Bandaj, elastik	1.000
87	EMG ELEKTRODU	adet	Elektrot, iğne, epilatör, tekrar kullanılabilir	4.000
88	EMG İĞNESİ 26 G	adet	Elektrot, iğne, epilatör, tekrar kullanılabilir	500
89	ENDO CLINCH	adet	Endoterapi forseps, tutucu, esnek	20
90	ENDO CLIP 10 ML	adet	Endoterapi forseps, tutucu, esnek	30
91	ENDO CLIP 12 ML	adet	Endoterapi forseps, tutucu, esnek	30
92	ENDO DİSSEKT	adet	Drenaj kiti, yara	5
93	ENDO MAKAS	adet	Endoterapi forseps, makas	5
94	ENDOBABCOCK 10 MM	adet	Endoterapi forseps, tutucu, esnek	5
95	ENDOBAG	adet	Endoterapi forseps, tutucu, esnek	50
96	ENDOGRASPER	adet	Endoterapi forseps, tutucu, esnek	8
97	ENDOLOOP	adet	Sütür, poliglactin	10
98	ENDOSKOPİK PORTEGÜ	adet	ENDOSKOPİK CERRAHİ MALZEMELERİ	1
99	ENJEKSİYON BANDI	adet	Enjeksiyon Malzemeleri "Belirtin"	5.000
100	ENJEKTÖR 10 CC (YEŞİL UÇLU)	adet	Enjektör, ilaç/aşı, şırınga	180.000
101	ENJEKTÖR 2 CC (YEŞİL UÇLU)	adet	Enjektör, ilaç/aşı, şırınga	5.000
102	ENJEKTÖR 20 CC (YEŞİL UÇLU)	adet	Enjektör, ilaç/aşı, şırınga	8.000
103	ENJEKTÖR 5 CC (YEŞİL UÇLU)	adet	Enjektör, ilaç/aşı, şırınga	150.000
104	ENJEKTÖR 50 CC (YEŞİL UÇLU)	adet	Enjektör, ilaç/aşı, şırınga	3.000
105	ENJEKTÖR ÇAM UCLU	adet	Enjektör, ilaç/aşı, şırınga	2.500
106	ENJEKTÖR UCU PEMBE	adet	İğne, hipodermik	5.000
107	ENJEKTÖR UCU SİYAH	adet	İğne, hipodermik	50.000
108	ENJEKTÖR UCU YEŞİL	adet	İğne, hipodermik	10.000
109	ENTERAL BESLENME SETİ	adet	ENTERAL BESLENME MALZEMELERİ	2.500
110	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO 4	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	75
111	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO 4.5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	75
112	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO 5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	75
113	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO 5.5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	75
114	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO 6	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	150
115	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO 6.5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	150
116	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:7	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	200
117	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:7,5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	3.000
118	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:8	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	300
119	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI SPİRALLİ NO :7	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	200
120	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI SPİRALLİ NO :7,5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	250
121	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI SPİRALLİ NO 8	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	250
122	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO 2	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	50
123	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO 2,5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	50
124	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO 3	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	50
125	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO 3,5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	50
126	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO 4	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	50
127	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO 4,5	adet	Tüp, trakeal, ventilasyon	50
128	ENZİMATİK SOLUSYON	litre	SOLÜSYONLAR, "Belirtin"	100
129	EPİDURAL SET	adet	İğne, anestezi, epidural	50
130	FEEDİNG SONDA 10 F	adet	SONDALAR	150
131	FEEDİNG SONDA 6 F	adet	SONDALAR	200
132	FEEDİNG SONDA 8 F	adet	SONDALAR	200
133	FOLEY SONDA 2 YOLLU NO 10	adet	Kateter, ürolojik, Foley	50
134	FOLEY SONDA 2 YOLLU NO 12	adet	Kateter, ürolojik, Foley	50
135	FOLEY SONDA 2 YOLLU NO 14	adet	Kateter, ürolojik, Foley	200
136	FOLEY SONDA 2 YOLLU NO:16	adet	Kateter, ürolojik, Foley	1.200
137	FOLEY SONDA 2 YOLLU NO:18	adet	Kateter, ürolojik, Foley	500
138	FOLEY SONDA 2 YOLLU NO:20	adet	Kateter, ürolojik, Foley	100
139	FOLEY SONDA 2 YOLLU SİLİKONLU NO:12	adet	Kateter, ürolojik, Foley	100
140	FOLEY SONDA 2 YOLLU SİLİKONLU NO:14	adet	Kateter, ürolojik, Foley	100
141	FOLEY SONDA 2 YOLLU SİLİKONLU NO:16	adet	Kateter, ürolojik, Foley	800
142	FOLEY SONDA 2 YOLLU SİLİKONLU NO:18	adet	Kateter, ürolojik, Foley	800
143	FOLEY SONDA 2 YOLLU SİLİKONLU NO:20	adet	Kateter, ürolojik, Foley	100
144	FOLEY SONDA 3 YOLLU SİLİKONLU NO 22	adet	Kateter, ürolojik, Foley	100
145	FOTOTERAPİ GÖZLÜĞÜ M/L	adet	Işık terapisi koruyucu gözlük	750
146	FOTOTERAPİ LAMBASI BEYAZ	adet	Test aygıtı, ışık tedavi cihazı	30
147	FOTOTERAPİ LAMBASI MAVİ	adet	Test aygıtı, ışık tedavi cihazı	50
148	GAZLI BEZ	metre	Gazlı bez, absorbe edilemez, ilaçsız	60.000
149	GAZLI BEZ-RADYOOPAK ÇİZGİLİ	metre	Gazlı bez, absorbe edilemez, ilaçsız	10.000
150	GÖBEK KLEMPİ	adet	Pens, cerrahi, umblikal, tek kullanımlı	500
151	GÖĞÜS DRENAJ SETİ	adet	Drenaj sistemi, plevra	30
152	***GÜMÜŞ NİTRAT KALEMİ	adet	Elektrot, elektrocerrahi, aktif, el-kontrollü, tek kullanımlık	1.000
153	HASTA ALT BEZİ YETİŞKİN ( LARGE )	adet	Önlük, hasta, tek kullanımlık	5.000
154	HASTA KOL BANDI (MUHTELİF RENKLER)	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	12.000
155	HELİCOBACTER PYLORİ TEST KİTİ (ENDOSKOPİ)	adet	Helicobacter pylori antijen kiti	500
156	HEMODİYALİZ KATATERİ GEÇİCİ DÜZ 12 F 16 CM	adet	Kateter, hemodiyaliz, tekli-iğneli	30
157	HEMOVAK DREN TEKLİ NO:10	adet	HEMOVAK DREN	120
158	HEMOVAK DREN TEKLİ NO:12	adet	HEMOVAK DREN	120
159	HEMOVAK DREN TEKLİ NO:14	adet	HEMOVAK DREN	25
160	HEMOVAK DREN TEKLİ NO:16	adet	HEMOVAK DREN	25
161	HEPAFİX FLASTER(ANTİALERJİK)	adet	Bandaj, yapışkan	1.500
162	HOTPACK BEL İÇİN	adet	Banyo, fizik tedavi, parafin	50
163	HOTPACK BOYUN İÇİN	adet	Banyo, fizik tedavi, parafin	50
164	İDRAR TORBASI MUSLUKLU	adet	Torba, idrar toplama, açık uçlu, üstte taşınmayan	5.000
165	İNFÜZYON POMPA SETİ	adet	İnfüzyon uygulama seti, infüzyon pompası	600
166	İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ	adet	Enjektör, ilaç/aşı, şırınga	20.000
167	İNSÜLİN KALEM İĞNE UCU 6 MM	adet	Basit insülin kalemi, değiştirilebilir kartuşlu	10.000
168	İNTRAKET NO 16-GRİ	adet	Kanül, ventriküler	500
169	İNTRAKET NO 18-YEŞİL	adet	Kanül, ventriküler	5.000
170	İNTRAKET NO 20-PEMBE	adet	Kanül, ventriküler	30.000
171	İNTRAKET NO 22-MAVİ	adet	Kanül, ventriküler	35.000
172	İNTRAKET NO 24-SARI	adet	Kanül, ventriküler	15.000
173	İNTRAKET NO 26-MOR	adet	Kanül, ventriküler	1.000
174	İPEK FLASTER	adet	CERRAHİ FLASTERLER	6.000
175	İŞİTME TEST ELEKTRODU	adet	Test aygıtı, elektrot	4.000
176	JAKSON PRATT DREN	adet	SİLİKON DRENLER	30
177	KAMERA KILIFI	adet	Örtü, kamera, tek kullanımlık	800
178	KAN TORBASI TEKLİ	adet	Kan donör seti, tek torbalı	250
179	KAN VERME SETİ	adet	Kateter, infüzyon	2.000
180	KARMEN ENJEKTÖRÜ TEKLİ	adet	IV hat/enjektör Luer konnektör	100
181	KATETER MOUNT	adet	KATETERLER	150
182	KATI VAZELİN	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	30
183	KAUDAL İĞNE	adet	Anestezi kiti, kaudal	500
184	KEMİK İÇİ İNFÜZYON İĞNESİ	adet	İĞNELER	10
185	KİMYASAL İNDİKATÖR ( CLASS 4)	adet	Sterilizasyon işlemi göstergesi, biyolojik	20.000
186	KOMBİNE SPİNAL EPİDURAL KİT PREMIUM ONE	adet	İğne, anestezi, epidural	250
187	KORUYUCU EKİPMAN SETİ	adet	Gövde koruyucu	200
188	KOTER KALEMİ	adet	Elektrot, elektrocerrahi, aktif, el-kontrollü, tek kullanımlık	4.000
189	KULAK SPEKÜLÜMÜ DİSPOSABLE	adet	Spekulum, kulak	1.000
190	KÜVÖZ DEZENFEKTANI	adet	Dezenfektan, cerrahi araç	100
191	LAVMAN SETİ	adet	Lavman kiti	100
192	MİKROSKOP ÖRTÜSÜ ( KILIFI )	adet	Örtü, mikroskop	250
193	MUAYENE ELDİVENİ NO:7	adet	Eldiven, hasta muayene, lateks	200.000
194	MUAYENE ELDİVENİ NO:7,5	adet	Eldiven, hasta muayene, lateks	300.000
195	MUAYENE ELDİVENİ NO:8	adet	Eldiven, hasta muayene, lateks	150.000
196	MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ LAMİANASYONLU RULO	rulo	Örtü, sürgü (yatakta kullanım için)	5.000
197	NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ PEDİATRİK	adet	Kanül, nazal, oksijen	1.000
198	NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ YETİŞKİN	adet	Kanül, nazal, oksijen	5.000
199	NAZOGASTRİK SONDA NO 12	adet	NAZOGASTRİK SONDA	100
200	NAZOGASTRİK SONDA NO 14	adet	SİLİKON DRENLER	150
201	NAZOGASTRİK SONDA NO 16	adet	NAZOGASTRİK SONDA	150
202	NAZOGASTRİK SONDA NO 18	adet	NAZOGASTRİK SONDA	100
203	NAZOGASTRİK SONDA NO 6	adet	NAZOGASTRİK SONDA	100
204	NAZOGASTRİK SONDA NO 8	adet	NAZOGASTRİK SONDA	100
205	NEBÜL BAŞLIĞI BÜYÜK	adet	Tüp seti, nebulizer	6.000
206	NEBÜL BAŞLIĞI KÜÇÜK	adet	Tüp seti, nebulizer	3.000
207	NST KAĞIDI	adet	Kağıt, kayıt	400
208	OKSİJEN FLOWMETRE SEYYAR TÜP İÇİN	adet	Hazne (konteyner), sıvı oksijen	30
209	OKSİJEN MASKESİ PEDİATRİK	adet	Vorteks oksijen yüz maskesi	500
210	OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN	adet	Vorteks oksijen yüz maskesi	1.000
211	OKSİJENLİ SU	litre	Dezenfektan, cerrahi araç	1.000
212	ÖRDEK ( DİSPOSABLE )	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	4.000
213	PAMUK 1 KG	adet	Pamuk rulo, genel amaçlı	1.000
214	PAMUKLU SARGI BEZİ (10 CM-10 MT)	adet	Sargı, gazlı bez	4.000
215	PAMUKLU SARGI BEZİ (20 CM- 15 MT)	adet	Sargı, gazlı bez	3.000
216	PERNOZ DREN	adet	PENROSE DREN	300
217	POST PARTUM HEMORAJİ BALONU	adet	Endoterapi dilatör, tek kullanımlık	5
218	POŞ AÇACAĞI	adet	Spiral/poş, kan/çözelti ısıtma	250
219	PREZERVATİF SONDA LARGE/MEDIUM	adet	Tüp, nasogastrik	200
220	PROLEN MESH 15* 15	adet	Kompozit-polimer cerrahi ağ yama (mesh)	30
221	PROLEN MESH 7,5* 15	adet	Kompozit-polimer cerrahi ağ yama (mesh)	100
222	PULSEOKSİMETRE PROBU	adet	Test aygıtı, prob	1.000
223	PUNCH BİYOPSİ CİLDİYE NO 3	adet	İğne, biyopsi, tek kullanımlık	300
224	SERUM SETİ	adet	Kateter, infüzyon	120.000
225	SERUM SETİ- IŞIKTAN KORUMALI	adet	Kateter, infüzyon	3.000
226	SMEAR FIRÇASI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	2.000
227	SODALIME( 5 LİTRELİK)	adet	Tıbbi cihaz temizleme/dezenfeksiyon silme	200
228	SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI - TRİFLO	adet	TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)	30
229	SPİNAL İĞNE 22 G	adet	İğne, anestezi, spinal	500
230	SPİNAL İĞNE 25 G	adet	İğne, anestezi, spinal	750
231	SPİROMETRE AĞIZLIK FİLTRESİ (KARTON İLE BİRLİKTE)	adet	Solunum devresi torbası, anestezi, tek kullanımlık	7.500
232	SPONGOSTAN	adet	Gazlı bez, absorbe edilebilir	250
233	STERİL DRAPE İOBANLI 40 * 60	adet	Örtü (drape), cerrahi, genel amaçlı, tek kullanımlık	200
234	STERİL STRİP 12 MM	adet	Orto-fitalaldehit (OPA) cihaz dezenfektanı test stripi	200
235	STERİL STRİP 6 MM	adet	Orto-fitalaldehit (OPA) cihaz dezenfektanı test stripi	500
236	STERİLİZASYON RULOSU 10*200	adet	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	20
237	STERİLİZASYON RULOSU 15*200	adet	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	30
238	STERİLİZASYON RULOSU 20*200	adet	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	20
239	STERİLİZASYON RULOSU 25*200	adet	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	20
240	STERİLİZASYON RULOSU 35*200	adet	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	10
241	STERİLİZASYON RULOSU 7.5*200	adet	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	10
242	STERİLİZASYON TARİH ETİKETİ	adet	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	50
243	STERİLİZASYON YAPIŞTIRICI BANT	adet	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	500
244	STETESKOP	adet	Stetoskop, mekanik	25
245	STOPER ( BRANÜL KAPAĞI )	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	6.000
246	SUCTION İRRİGASYON SET 10 MM	adet	Manuel yara emme (suction) sistemi	8
247	SUCTION İRRİGASYON SET 5 MM	adet	Manuel yara emme (suction) sistemi	8
248	SURGİCELL 5 X 7	adet	Teyp, hipoallerjenik	360
249	SÜRGÜ ( DİSBOZBİL )KARTON	adet	Sürgü (yatakta kullanılan), genel amaçlı	1.500
250	ŞEKER STRİPİ	adet	1. Evde ve sağlık bakım hizmet noktasında kullanım için kan şekeri hızlı test/kan basıncı sistem analizörü	40.000
251	TAHTA ABESLANG	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	150.000
252	TANSİYON ALETİ YETİŞKİN	adet	Sifigmomanometre, aneroid	100
253	TIBBI ATIK KUTUSU-1,3L	adet	Atık imha ünitesi, delici, kesici	500
254	TIBBI ATIK KUTUSU-10 L	adet	Atık imha ünitesi, delici, kesici	1.000
255	TONSİL TELİ	adet	TÜP, ENDOTRAKEAL, TONSİL İÇİN	50
256	TORAKS TÜPÜ 24 F	adet	TORAKS DRENLERİ	20
257	TORAKS TÜPÜ 28 F	adet	TORAKS DRENLERİ	40
258	TORAKS TÜPÜ 30 F	adet	TORAKS DRENLERİ	20
259	TORAKS TÜPÜ 32 F	adet	TORAKS DRENLERİ	20
260	TROKAR 10 MM	adet	Endoterapi trokarı, tek kullanımlık	30
261	TROKAR 12 MM	adet	Endoterapi trokarı, tek kullanımlık	15
262	TROKAR 5 MM	adet	Endoterapi trokarı, tek kullanımlık	20
263	TURNİKE LASTİK	adet	Manşet, turnike, tekrar kullanılabilir	500
264	TUR-Y SETİ PUARLI	adet	Kanül, artroskopi drenaj	100
265	ULTRASON KAĞIDI	adet	Kağıt, fotografik	300
266	ÜÇ YOLLU MUSLUK	adet	İnfüzyon vanası	4.000
267	VAKUMLU ASPİRASYON SETİ	adet	Cerrahi yıkama / aspirasyon sistemi	1.400
268	VİNİL ELDİVEN NO: 7	adet	Eldiven, hasta muayene, lateks dışı	100.000
269	VİNİL ELDİVEN NO: 7,5	adet	Eldiven, hasta muayene, lateks dışı	250.000
270	VİNİL ELDİVEN NO: 8	adet	Eldiven, hasta muayene, lateks dışı	100.000
271	WİSİSWAP	adet	Göz pedi	500
272	WRAP KAĞIDI	adet	Kağıt, fotografik	3.600
273	YARA ÖRTÜCÜ SPREY	adet	Şişe, ilaç sprey	100
274	YATAK KORUYUCU HASTA BEZİ ( 60 X 90 )	adet	Örtü, yatak örtüleri/çamaşır troley	15.000
275	CERRAHİ ÖRTÜSÜ DELİKLİ 30X30	adet	Örtü, yatak örtüleri/çamaşır troley	50
276	CERRAHİ ÖRTÜSÜ DELİKLİ 40X40	adet	Örtü, yatak örtüleri/çamaşır troley	50
277	CERRAHİ ÖRTÜSÜ 50X50	adet	Örtü, yatak örtüleri/çamaşır troley	50
278	CERRAHİ ÖRTÜSÜ 100X100	adet	Örtü, yatak örtüleri/çamaşır troley	50
279	CERRAHİ ÖRTÜSÜ 220X150	adet	Örtü, yatak örtüleri/çamaşır troley	500
280	CERRAHİ ÖRTÜSÜ 30X30	adet	Örtü, yatak örtüleri/çamaşır troley	50
281	CERRAHİ ÖRTÜSÜ 40X40	adet	Örtü, yatak örtüleri/çamaşır troley	50
282	YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN	litre	Dezenfektan, dental	4.000
283	OTOMATİK LİNEER KAPATICI STAPLER 30 MM-VASKÜLER DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	4
284	OTOMATİK LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU 30 MM-VASKÜLER DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	20
285	OTOMATİK LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU 55-60 MM-KALIN DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	20
286	OTOMATİK LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞ 30 MM -KALIN DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	4
287	OTOMATİK LİNEER KAPATICI STAPLER 60 MM -KALIN DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	30
288	OTOMATİK LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU 60 MM -KALIN DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	4
289	ENDOSKOPİK LİNEER KESİCİ STAPLER 60 MM STANDART DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	4
290	ENDOSKOPİK LİNEER KESİCİ KARTUŞU60 MM PARANKİM DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	20
291	ENDOSKOPİK LİNEER KESİCİ KARTUŞU 45 MM VASKÜLER DOKU	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	20
292	DİSPOSİBLE ENDOSKOPİK OYNAR BAŞLI TEK DÜZLÜ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER 45-2,5 MM VASKÜLER YÜKLEME ÜNİTESİ	adet	Uygulayıcı, cerrahi, zımba	4
293	KONTİNYU DİSPOSİBLE PLEVRA VE TORAKS DRENAJ SETİ	adet	Drenaj sistemi, plevra	30
294	SMEAR KABI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	2.000
295	Üst Düzey Fakoemülsifikasyon Kaseti	adet	Fakoemülsifikasyon sistemi el tipi cihaz ucu, tekrar kullanılabilir	250
296	Sleeve	adet	Fako Cihazı Disposable Pnömatik Sadece Aspirasyonlu Ön Vitrektomi Probları için İrigasyon Sleeveler	100
297	Ön Vitrektomi Seti	adet	TAŞINABİLİR ÖN VİTREKTOMİ SETİ	20
298	TİP	adet	Fako Cihazı Handpiece Tipleri (Uçları), Disposable	100
299	Diyalizör 1.0 m2 - 1.1 m2	adet	DİYALİZÖR "Belirtin"	200
300	Diyalizör 1.3 m2 - 1.4 m2	adet	DİYALİZÖR "Belirtin"	500
301	Diyalizör 1.5 m2 - 1.6 m2	adet	DİYALİZÖR "Belirtin"	2.000
302	Diyalizör 1.7 m2 - 1.8 m2	adet	DİYALİZÖR "Belirtin"	4.000
303	Diyalizör 2.0 m2 - 2.2 m2	adet	DİYALİZÖR "Belirtin"	5.500
304	Arter ven seti ve iğnesi	adet	İğne, fistül	7.000
305	Hemodiyaliz Solisyonu Asit/Bazik	takım	Elektriksel iletkenlik ölçme aygıtı, hemodiyaliz çözelti	14.000
306	AERATÖR YAĞI	adet	SPREY, YAĞLAYICI	25
307	ADEZİV SİSTEM(TEK ŞİŞE BONDİNG)	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	90
308	AHŞAP KAMA	kutu	YARDIMCI SARF MALZEMELER	35
309	AĞIZ SPATÜLÜ	adet	NUKLEUS SPATÜLLERİ	70
310	AKIŞKAN KOMPOZİT DOLGU MADDESİ	adet	Akıcı kıvamlı Kompozit esaslı dolgu materyalleri	350
311	ALET DEZENFEKTANI	adet	Dezenfektan, cerrahi araç	40
312	ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ	paket	YARDIMCI SARF MALZEMELER	700
313	ALVEOLİT PATI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	15
314	AMALGAM FULVARI	adet	Taşıyıcı, dental, amalgam	50
315	AMALGAM KAPSUL	kutu	Dental amalgam, kapsül	350
316	ANGULDURVA	adet	Makas, dental, cerrahi doku	20
317	AYNA BAŞI	adet	Ayna, baş bandı, oftalmik	1.000
318	AYNA SAPI	adet	Ayna, baş bandı, oftalmik	400
319	BEİN ELEVATÖR	adet	Elevatör (Ekartör), nörocerrahi	30
320	BİSTÜRİ UCU NO:15	adet	Neşter (bistüri), tek kullanımlık	2.000
321	BİSTÜRİ SAPI	adet	Bıçak/ sapı	20
322	BOWİE-DİCK TEST PAKETİ	paket	Sterilizasyon işlemi göstergesi, biyolojik	350
323	BURNİSHER	adet	Kazıcı, dental, elde taşınır	70
324	CAM İONOMER SİMAN	kutu	Sement, dental, cam iyonomer	90
325	CAM İONOMER SİMAN (YAPIŞTIRICI SİMAN )	kutu	Sement, dental, cam iyonomer	35
326	Ca-Oh ESASLI KUAFAJ MADDESİ	kutu	YARDIMCI SARF MALZEMELER	30
327	Ca – Oh ESASLI KANAL DOLGU PATI (SELAPEX BENZERİ)	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	150
328	CERRAHİ KÜRET	adet	Küret, dental, elde taşınır	20
329	CERRAHİ MAKAS	adet	Makas, genel amaçlı	10
330	ÇELİK FREZ	adet	Çapak, dental, çelik	15.000
331	ÇEKİM DAVYESİ	adet	Çapak, dental, çelik	80
332	ÇİNKO FOSFAT SİMAN	kutu	Sement, dental, çinko fosfat	70
333	AERATÖR BAŞLIĞI İÇİN ELMAS FREZ	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	8.000
334	CRYER ELEVATÖR	adet	Elevatör (Ekartör), dental	15
335	DENTAL TÜKRÜK EMİCİ	paket	Dilatör, tükürük bezi	600
336	DENTAL ENJEKTÖR	adet	Şırınga, dental, anestezi	90.000
337	BONDİNG FIRÇASI (APLİKATÖR) 100 LÜK	paket	YARDIMCI SARF MALZEMELER	150
338	CERRAHİ FREZ	adet	Çapak, dental, çelik	200
339	EL ANTİSEPTİĞİ	adet	Antiseptik pansuman (sıyırma)	100
340	IŞIKLA SERTLEŞEN CAM İYONOMER KAİDE SİMANI	adet	Cam iyonomer esaslı Daimi simantasyon materyalleri	230
341	IŞINLI BASPLAK (FOTOPLAK)	kutu	YARDIMCI SARF MALZEMELER	80
342	KANAL POST VİDASI	kutu	Kazıcı, dental, elde taşınır	8
343	DİŞ UNİT TEPSİSİ	adet	Tepsi, baskı, dental	30
344	EKARTÖR	adet	Elevatör (Ekartör), dental	5
345	ELDİVEN (NONSTERİL) 100 LÜK	kutu	Eldiven, hasta muayene, lateks	5.000
346	ENDODONTİK ANGLDRUVA KANAL EĞESİ	adet	Kazıcı, dental, elde taşınır	1.250
347	ENJEKTÖR 10CC	adet	Enjektör, ilaç/aşı, şırınga	2.000
348	ENJEKTÖR İÇİNDE KALSİYUM HİDROKSİT İÇERİKLİ KANAL DOLGU PATI	adet	Şırınga, hipodermik, ölçülü dağıtım	180
349	MATRİX BANDI (DÜZ)	paket	Düz Bantlar	550
350	EXCAVATÖR	adet	Sivri uç, dental	75
351	FİSSÜR ÖRTÜCÜ	adet	Dental materyal, pit/fissure sealing, polimer esaslı	20
352	FLOHR ELEVATÖR	adet	Elevatör (Ekartör), nörocerrahi	30
353	FLOR JELİ	adet	YAPIŞIKLIK ÖNLEYİCİ JEL	20
354	FLOR UYGULAMA KAŞIĞI	paket	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	40
355	FOSFORPLAK ISIRTMA POŞETİ DISPOSSIBLE	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	32.000
356	KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ UÇLARI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	60
357	GEÇİCİ DOLGU MADDESİ	kutu	Dental materyal, dolgu, geçici	90
358	GEÇİCİ KRON-KÖPRÜ TOZU	kutu	YARDIMCI SARF MALZEMELER	30
359	GEÇİCİ KRON YAPIŞTIRICISI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	300
360	GUTA PERKA	kutu	İşitme yardımcısı, kanal	850
361	GUTA PERKA AÇILI	kutu	İşitme yardımcısı, kanal	250
362	HASTA ÖNLÜĞÜ	rulo	Önlük, genel amaçlı, tekrar kullanılabilir	700
363	IŞIKSIZ AERATÖR BAŞLIĞI	adet	Ağız dışı ortodontik başlık	90
364	IŞIKLI KOMPOZİT İÇİN FOSFORİK ASİT JEL	adet	Jel, flüorid	300
365	STERİLİZASYON RULOSU 10 CM*200 MT	rulo	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	60
366	KANAL EĞESİ( H FİLE)	paket	Kazıcı, dental, elde taşınır	1.000
367	KANAL EĞESİ (K FİLE)	paket	Kazıcı, dental, elde taşınır	50
368	KANAL EĞESİ(28MM)	paket	Kazıcı, dental, elde taşınır	50
369	KAŞIK TEMİZLEME TOZU	paket	YARDIMCI SARF MALZEMELER	30
370	KAVİTRON ANAHTARI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	7
371	KAVİTRON UCU	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	100
372	KEMİK EĞESİ	adet	Kazıcı, dental, elde taşınır	10
373	KİMYASAL İNDİKATÖR	paket	Sterilizasyon işlemi göstergesi, biyolojik	1.000
374	KLİNİK PİYASEMEN	adet	Kazıcı, dental, elde taşınır	16
375	KOMPOZİT CİLA LASTİKLERİ	adet	Törpü, dental, elde taşınır, plastik dolgu	450
376	KOMPOZİT PARLATMA SETİ	set	Törpü, dental, elde taşınır, plastik dolgu	35
377	KOMPOZİT TÜP(NANOHİBRİT)	adet	Dental materyal, dolgu/güçlendirme, yardımcı parça	150
378	KOMPOZİT TÜP (MİKROHİBRİT)	adet	Dental materyal, dolgu/güçlendirme, yardımcı parça	600
379	KOMPOZİT ZIMPARASI	paket	Törpü, dental, elde taşınır, plastik dolgu	15
380	KORUYUCU GÖZLÜK	adet	Kalkan, göz, maske, fototerapi	6
381	KORUYUCU YÜZ MASKESİ(DENTAL SHİELD)	adet	Kalkan, göz, maske, fototerapi	15
382	KÖK-KANAL MEDİKAMANI(KREZATİN)	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	10
383	KROŞE PENSİ	adet	Pens, dental, kauçuk örtü	12
384	LAK (250 ML AMBALAJLARDA)	kutu	YARDIMCI SARF MALZEMELER	50
385	LENTİLO	paket	Kazıcı, dental, elde taşınır	150
386	MASKE	kutu	Maske, cerrahi, tek kullanımlık	450
387	MANUEL KÖPRÜ SÖKÜCÜ	adet	Dental çözelti, çürük sökücü	10
388	MİKROMOTOR	adet	Matkap (dril) motoru, dental laboratuvar	25
389	OKSİJENLİ SU	adet	Dezenfektan, cerrahi araç	30
390	OLÇU KAŞĞI DİŞLİ ALT 1 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	50
391	OLÇU KAŞIĞI DIŞLİ UST 1NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	50
392	OLÇU KAŞIĞI DİŞSİZ ALT 1NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	50
393	OLÇU KAŞIĞI DİŞSİZ ALT 2 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	50
394	OLÇU KAŞIĞI DİŞSİZ ALT 3 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	50
395	OLÇU KAŞIĞI DİŞSİZ UST1 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	50
396	OLÇU KAŞIĞI DİŞSİZ ÜST 2NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	50
397	ÖLÇÜ KAŞIĞI DİŞSİZ ÜST 3 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	50
398	ÖLÇÜ KAŞIĞI ÖN DİŞLİ ARKA DİŞSİZ (ALT )2 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	30
399	ÖLÇÜ KAŞIĞI ÖN DİŞLİ ARKA DİŞSİZ (ÜST )2 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	30
400	ÖLÇÜ KAŞIĞI ÖN DİŞLİ ARKA DİŞSİZ ALT 3 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	30
401	ÖLÇÜ KAŞIĞI ÖN DİŞLİ ARKA DİŞSİZ ÜST 3 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	30
402	PAMUK 1 KG LIK	paket	Pamuk rulo, genel amaçlı	30
403	PAMUK RULO	paket	Pamuk rulo, genel amaçlı	250
404	PAPER POİNT	kutu	Delgi, endodontik, elde taşınır, kök kanalı	1.200
405	PEMBE MUM MODELAJ	kutu	Döküm mumu, dental	450
406	PETRİ KUTUSU	adet	Petri kabı işleyicisi	50
407	POLİCARBOKSİLAT SİMAN	adet	Yapışkan, dental baskı	200
408	POLİSAJ FIRÇASI	adet	Fırça, profilaksi, diş	6.000
409	POLİSAJ PATI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	100
410	PORTEGÜ	adet	Pens, dental, kauçuk örtü	10
411	PRESEL	adet	Pens, dental, kauçuk örtü	200
412	PULPA DEVİTALİZE AJANI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	20
413	SİLİKON 1.ÖLÇÜ MADDESİ(HEAVY BODY)	adet	Baskı materyali, dental, silikon	60
414	SİLİKON 2.ÖLÇÜ MADDESİ(LİGHT BODY)	adet	Baskı materyali, dental, silikon	60
415	SİMAN FULVARI	adet	Törpü, dental, elde taşınır, kenar parlatma	200
416	SİMAN SPATÜLÜ	adet	Törpü, dental, elde taşınır, kenar parlatma	200
417	SOGUK AKRİL LİKİT	kutu	YARDIMCI SARF MALZEMELER	50
418	SOĞUK AKRİL TOZ(tamir tozu)	kutu	YARDIMCI SARF MALZEMELER	18
419	SOND(ORAK VE DÜZ )	adet	Oyucu, dental, elde taşınır, mum	500
420	SPREADER	paket	Dağıtıcı (dispenser), alaşım, dental	150
421	STERİLİZASYON RULOSU 7,5 CM * 200 MT	rulo	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	110
422	STERİLİZASYON RULOSU 20 CM * 200 MT	rulo	Sterilizasyon ambalajı, tek kullanımlık	50
423	SÜTUR İPLİK 3/0 İPEK	kutu	YARDIMCI SARF MALZEMELER	20
424	TIBBİ ATIK KUTUSU	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	1.000
425	TIBBİ ATIK POŞETİ	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	4.000
426	TİRNEF	paket	Delgi, endodontik, elde taşınır, kök kanalı	100
427	VİNLY ELDİVEN DİSPOSSİBLE	kutu	Eldiven, hasta muayene, lateks dışı	7.000
428	YENGEÇ MATRİX BANDI	kutu	Matris bant, dental	200
429	YENGEÇ MATRİX TAŞIYICISI	adet	Matris bant, dental	30
430	YÜZEY DEZENFEKTANI	litre	Delgi, endodontik, elde taşınır, kök kanalı	1.000
431	ZOE(ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMAN)	adet	Sement, dental, çinko oksit öjenol	60
432	ÖLÇÜ KAŞIĞI DİŞLİ ÜST 2 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	80
433	ÖLÇÜ KAŞIĞI DİŞLİ ALT 2 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	80
434	ÖLÇÜ KAŞIĞI DİŞLİ ÜST 3 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	25
435	ÖLÇÜ KAŞIĞI DİŞLİ ALT 3 NO	adet	Kaşık, tıp, tekrar kullanılabilir	25
436	İSPİRTO OCAĞI	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	20
437	PERİOST ELEVATÖR	adet	YARDIMCI SARF MALZEMELER	15
438	KOMPOZİT BİTİRME FREZİ(ALEV UÇLU-LABUT)	adet	Çapak, dental, çelik	2.000
439	272mm çapında laser fiber	adet	Lazer litotripsi fiber/emme kılavuzu	3
440	265mm çapında laser fiber	adet	Lazer litotripsi fiber/emme kılavuzu	3
441	4 French 28cm uzunluğunda jj Üreteral Katater	adet	Kataterler "Belirtin"	100
442	22 French 3 Yollu Üreteral Foley	adet	SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SİLİKON	60

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Her türlü vergi (KDV hariç), resim, taşıma, harç ve benzeri giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım ve sigorta giderleri, teknik şartnamede belirtilen hususların yerine getirilmesinde oluşabilecek giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) İdari şartname

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

5)Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 18aydır.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Bayburt Devlet Hastanesi, Bayburt Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ve Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir, gerektiğinde elden veya posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda, kısmi kabul şeklinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. Son teslim tarihi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 18 ON SEKİZ aydır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Bayburt Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Döner Sermaye Muhasebe Birimi 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası) TRY (Türk Lirası) TRY (Türk Lirası) TRY (Türk Lirası)'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 120 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Yüklenici tarafından teslim edilen her bir siparişe ait mal için düzenlenen irsaliye ve fatura teslimini müteakiben 120 gün içinde ödeme yapılır. Bu bedel Borçlar Kanunun 162. maddesi gereğince TEMLİK edilemez.

12.3. Akreditif

12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları ,

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu İdareye sunmak zorundadır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir. .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda muayene ve kabul komisyonu oluşturularak ihale konusu malzemelerin teknik şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde muayene ve kabülünü gerçekleştirilecektir . .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,5 (bindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

42.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde BAYBURT mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

42.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında;

42.2.1. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.

42.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar.

42.2.3. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe'dir. Tahkim yeri, 'dır. Yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1.

a-İdari şartnamede belirtilmemekle birlikte teknik şartnamede teknik konuyla ilgili istenilen belgelerde sunulmalıdır.
b-Birim fiyat teklif cetvelinde UBB kayıtları olmalıdır.
c-Mallar pey der pey alınacaktır.(60)günlük stoklar halinde çekilecektir.
d-Mallar sağlık tesislerinin depolarına teslim edilecektir.hastane personellerinin göstereceği yerlere bırakılacaktır
e-Alınan ürünler en az 1 yıl süre ile, son kullanma tarihinden 3 ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun yüklenici uzun miatlılarla değiştirecektir.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip yükleniciye verecektir.

İDARE YÜKLENİCİ