4'üncü Kolordu Komutanlığı 2001-drs-bet-106 Albüm Numaralı Barış Gücü Dershanesinin Bakım Ve Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı

İşin Adı : 4'üncü Kolordu Komutanlığı 2001-DRS-BET-106 Albüm Numaralı Barış Gücü Dershanesinin Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

İdare Adı : 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI

Adres : ORGENERAL ESREF AKINCI KISLASI MAMAK/ANKARA

Telefon : +903123695710-2977

Faks : +903123699376

Malın Niteliği ve Türü : MALZEME ALIMI

Malın Miktarı : 26 KALEM

Mal Teslim Yeri : 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI

Mal Teslim Tarihi: 7 GÜN

İhale Yeri : 4'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi : 9.7.2018 15:00:35

İhale İlanı Metni

BOYA , DIŞ CEPHE, KAR BEYAZ, SİLİKONLU KG (Kilogram) 80
BEYAZ PLASTİK BOYA (SLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI) LT (Litre) 75
BOYA RENKLENDİRİCİ, MAVİ TU (Tüp) 2
OKSİT SARISI RENKLENDİRİCİ AD (Adet) 2
YAĞLI BOYA GRİ 2.5LTX1 CN (Teneke Kutu) 7
YAĞLI BOYA (SARI) LT (Litre) 10
BEYAZ YAĞLI BOYA LT (Litre) 15
KIRMIZI YAĞLI BOYA (15 LT.) CN (Teneke Kutu) 2
SENTETİK TİNER CN (Teneke Kutu) 2
PLASTİK BOYA İÇİN RULO 25 CM LİK AD (Adet) 10
BADANA FIRÇASI 20 CM AD (Adet) 10
KUM KG (Kilogram) 2000
ÇİMENTO, PORTLAND AD (Adet) 25
KİREÇ, SÖNMÜŞ AD (Adet) 40
SAÇ VİDASI 16x20 AD (Adet) 3000
SİLİKON BİLEŞİMİ, ŞEFFAF TÜP 310 AD (Adet) 8
TABANCA,SİLİKON SIKMA, EPOKSİ TABANCASI AD (Adet) 3
PROFİL DEMİR 30X30 MM BY (Boy) 10
MENTEŞE, ALÜMİNYUM KAPI İÇİN AD (Adet) 20
AMPÜL BUZLU DEKORATİF 60 W AD (Adet) 20
GLOP ARMATÜR TAVAN (KOMPLE) AD (Adet) 10
CAM M2(metrekare) 13
BETOPAN LEVHA M2(metrekare) 25
SUNTALAM AD (Adet) 3
HAM SUNTA (280X210X1,8 CM) AD (Adet) 8
ZİFTLİ KAĞIT (1M ENİNDE KARTON) TP (Top) 9

4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 2001-DRS-BET-106 ALBÜM NUMARALI BARIŞ GÜCÜ DERSHANESİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ

 ÖZEL-GENEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

KONU

GENEL HUSUSLAR
İSTEK VE ÖZELLİKLER
NUMUNE ALMA
DENETİM VE MUAYENE METODLARI
AMBALÂJLAMA VE ETİKETLEME
GARANTİ ŞARTLARI
EKLER
YARALANILAN DOKÜMAN

İŞİN TANIMI : 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 2001-DRS-BET-106 ALBÜM NUMARALI BARIŞ GÜCÜ DERSHANESİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI

YERİ: TAŞINIR (TÜK.) 625 MALZEME MAL SAYMANLIĞI (MAMAK/ANKARA)

1. KONU :

Bu şartname “4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 2001-DRS-BET-106 ALBÜM NUMARALI BARIŞ GÜCÜ DERSHANESİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI” istek ve özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR:

2.1. Satın alınacak malzemelerin miktarları ekte bulunan ihtiyaç listesinde belirtildiği gibi olacaktır.

2.2. Bakım ve onarım işinde kullanılmak üzere alınacak malzemeler fen kurallarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.3. Teslimat süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Teslimat süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından giderilecektir.

2.4. Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.5. NATO Stok Numarası olmayan malzemeler için yüklenici tarafından MSB Stoklandırma Şubesinden stok numarası alınacaktır.

2.6. Alım 4’üncü Kor. İhale Koms.Bşk.lığınca yapılacaktır. İhale Komisyonu kararı sonucu, idare ile alımın gerçekleştirileceği yüklenici firma arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınacaktır. Kesin teminat mal teslimi sonrası yükleniciye geri iade edilecektir.

2.7. İhale Komisyonunca alınan karar 3 (üç) takvim günü içinde ihaleyi alan Yüklenici firmaya tebliğ edilecektir.

2.8. Kararı tebliğ eden Yüklenici 3 (üç) takvim günü içinde karar pulu bedelini 4’üncü Kor.K.lığı Saymanlık Müdürlüğüne yatıracaktır.

2.9. Yüklenici, malzemeleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 7 (yedi) takvim gününde,  Taşınır (Tük.) 625 Malzeme Mal Saymanlığı (Mamak/ANKARA)’na teslim edecektir. Malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır.

2.10. Ödeme işlemleri, malzemenin kabulü müteakip, maliye bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

 

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER :

3.1.

BOYA , DIŞ CEPHE, KAR BEYAZ, SİLİKONLU

3.1.1.

Malzeme son kat dış cephe boyası olacaktır.

3.1.2.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.1.3.

Dış cephe boyası akrilik kopolimer emülsiyon esaslı ve beyaz renkte olacaktır.

3.1.4.

Dış cephe boyası 20±%2 (yirmi artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır.

3.1.5.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.

3.1.6.

Boyada kokuşma, küflenme, ambalajda paslanma, gözle görülebilir yabancı maddeler olmayacaktır.

3.2.

BEYAZ PLASTİK BOYA (SLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI)

3.2.1.

Malzeme her türlü duvar yüzeylerine uygulanabilir olup, beyaz renkte iç cephe plastik boyası olacaktır.

3.2.2.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.2.3.

Malzeme akrilik kopolimer bağlayıcılı, üstün kaplama özelliğine sahip, fırça ve rulo ile tatbik edilebilen, su ile inceltilebilen özellikte olacaktır.

3.2.4.

Plastik boyanın tam kuruma süresi en fazla 24 (yirmi dört) saat olacaktır.

3.2.5.

Plastik boya 15+-%2 (on beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal ambalajlarda olacaktır.

3.2.6.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.

3.2.7.

Boyada kokuşma, küflenme, ambalajda paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.

3.3.

BOYA RENKLENDİRİCİ, MAVİ

3.3.1.

Malzeme su bazlı beyaz plastik boyaların renklendirilmesinde kullanılmaya uygun ve mavi renkte olacaktır.

3.3.2.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.3.3.

Malzeme akrilik bağlayıcılı ve su ile inceltilebilen özellikte olacaktır.

3.3.4.

0,6+-%2 (sıfır virgül altı artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal ambalajlarda olacaktır.

3.3.5.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.

3.4.

OKSİT SARISI RENKLENDİRİCİ

3.4.1.

Malzeme su bazlı beyaz plastik boyaların renklendirilmesinde kullanılmaya uygun ve sarı renkte olacaktır.

3.4.2.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.4.3.

Malzeme akrilik bağlayıcılı ve su ile inceltilebilen özellikte olacaktır.

3.4.4.

0,6+-%2 (sıfır virgül altı artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal ambalajlarda olacaktır.

3.4.5.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.

3.5.

YAĞLI BOYA GRİ 2.5LTX1

3.5.1.

Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen gri renkte yağlı boya olacaktır.

3.5.2.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.5.3.

Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.

3.5.4.

Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.

3.5.5.

Sentetik esaslı yağlı boya 2,5+-%2 (iki virgül beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal tenekelerde olacaktır.

3.5.6.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.

3.5.7.

Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.

3.6.

YAĞLI BOYA (SARI)

3.6.1.

Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen sarı renkte yağlı boya olacaktır.

3.6.2.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.6.3.

Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.

3.6.4.

Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.

3.6.5.

Sentetik esaslı yağlı boya 2,5+-%2 (iki virgül beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal tenekelerde olacaktır.

3.6.6.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.

3.6.7.

Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.

3.7.

BEYAZ YAĞLI BOYA

3.7.1.

Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen beyaz renkte yağlı boya olacaktır.

3.7.2.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.7.3.

Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.

3.7.4.

Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.

3.7.5.

Sentetik esaslı yağlı boya 2,5+-%2 (iki virgül beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal tenekelerde olacaktır.

3.7.6.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.

3.7.7.

Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.

3.8.

KIRMIZI YAĞLI BOYA (15 LT.)

3.8.1.

Malzeme her türlü metal ve duvar yüzeylere uygulanabilen, tineri ile inceltilebilen kırmızı renkte yağlı boya olacaktır.

3.8.2.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.8.3.

Malzeme alkid bağlayıcı esaslı orijinal tenekelerde olacaktır.

3.8.4.

Boya sentetik tiner ile homojen bir incelme sağlayacaktır.

3.8.5.

Sentetik esaslı yağlı boya 15+-%2 (on beş artı eksi yüzde iki) litrelik orijinal tenekelerde olacaktır

3.8.6.

Üretim tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre en fazla 3 (üç) ay olacaktır.

3.8.7.

Boyada kokuşma, küflenme, tenekelerde paslanma, gözle görülebilen yabancı maddeler olmayacaktır.

3.9.

SENTETİK TİNER

3.9.1.

Malzeme sentetik boyaların inceltilmesinde kullanılmaya uygun sentetik tiner olacaktır.

3.9.2.

Renksiz, berrak, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir yabancı madde olmayacaktır.

3.9.3.

Sentetik tiner 10+-%1 (on artı eksi yüzde bir) litrelik orijinal ambalajda olacaktır.

3.10.

PLASTİK BOYA İÇİN RULO 25 CM LİK

3.10.1.

Plastik boya uygulamalarında kullanılmaya uygun iplik rulo olacaktır.

3.10.2.

Birinci sınıf, piyasada bilinen malzeme olacaktır.

3.10.3.

Plastik boya rulosu 25+-1cm (yirmi beş artı eksi bir santimetre) boyunda olacaktır.

3.11.

BADANA FIRÇASI 20 CM

3.11.1.

Gövde ve sap kısmı ahşap malzemeden imal edilmiş olacaktır.

3.11.2.

Gövde kısmı 20+-1 cm (yirmi artı eksi bir santimetre) uzunluğunda olacaktır.

3.11.3.

Sap kısmı 120+-1 cm (yüz yirmi artı eksi bir santimetre) uzunluğunda olacaktır.

3.11.4.

Kıl kısmı siyah renkte ve 5+-0,2 cm (beş artı eksi sıfır virgül iki santimetre) uzunluğunda olacaktır.

3.11.5.

Gövde üzerinde sap bağlantı aparatı mevcut olacaktır.

3.11.6.

Birinci sınıf, piyasada bilinen malzeme olacaktır.

3.12.

KUM

3.12.1.

Alınacak kum yıkanmış ve elenmiş olup, 0-3 (sıfır tire üç) numara olacaktır.

3.12.2.

Alınacak kumun içerisinde herhangi bir yabancı madde bulunmayacaktır.

3.12.3.

Alınacak kum ocak veya dere kumu olacaktır.

3.13.

ÇİMENTO, PORTLAND

3.13.1.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.13.2.

Alınacak çimento, portland çimentosu olacaktır.

3.13.3.

Çimentonun imal tarihi teslim tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesi olacaktır.

3.13.4.

Çimento 50+-%2 (elli artı eksi yüzde iki) kilogramlık kraft kağıt torbalarda olacaktır.

3.13.5.

Çimento içerisinde taşlaşma, topraklaşma ve ambalajında yırtık olmayacaktır.

3.14.

KİREÇ, SÖNMÜŞ

3.14.1.

Malzeme TSE, TSEK veya İSO standartlarına uygun olacaktır.

3.14.2.

Alınacak kireç beyaz renkte ve toz halinde olacaktır.

3.14.3.

Alınacak kireç 25+-%2 (yirmi beş artı eksi yüzde iki) kilogramlık orijinal ambalajlarda olacaktır.

3.14.4.

Malzeme içerisinde taşlaşma, topraklaşma, ve ambalajında yırtık olmayacaktır.

3.15.

SAÇ VİDASI 16x20

3.15.1.

Alınacak saç vidası çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

3.15.2.

Saç vidasının ebatları 1,6x20mm (bir virgül altı çarpı yirmi milimetre) olacaktır.

3.15.3.

Saç vidalarının diş aralıkları düzgün ve çapaksız olacaktır.

3.15.4.

Saç vidalarının baş kısmı yıldız yarıklı olacaktır.

3.16.

SİLİKON BİLEŞİMİ, ŞEFFAF TÜP 310

3.16.1.

Silikon en az 310 ml (üç yüz on mililitre)’lik tüpler halinde olacaktır.

3.16.2.

Silikon tabanca ile kullanılacak özellikte, şeffaf renkte ve anti bakteriyel olacaktır.

3.16.3.

Silikonun teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 2 (iki) ay süre olacaktır.

3.17.

TABANCA,SİLİKON SIKMA, EPOKSİ TABANCASI

3.17.1.

Tüp şeklindeki epoksi yapıştırıcısını sıkmakta kullanılmaya uygun silikon tabancası olacaktır.

3.17.2.

Alınacak silikon tabancasının mekanik aksamında herhangi bir arızası olmayacaktır.

3.18.

PROFİL DEMİR 30X30 MM

3.18.1.

Alınacak profil, demir malzemeden imal edilmiş olacaktır.

3.18.2.

Profil korozyona uğramamış olacaktır.

3.18.3.

Satın alınacak profil 30x30mm (otuz çarpı otuz milimetre) kesitinde olacaktır.

3.18.4.

Profilin kalınlığı 2+-0,2mm (iki artı eksi sıfır virgül iki milimetre) olacaktır.

3.18.5.

Profilin boy uzunluğu 6 m (altı metre) olacaktır.

3.19.

MENTEŞE, ALÜMİNYUM KAPI İÇİN

3.19.1.

Alınacak menteşe, alüminyum kapılarda kullanılmaya uygun olacaktır.

3.19.2.

Boyanmış gövdeli ve 1 (bir) mafsallı olacaktır.

20.

AMPÜL BUZLU DEKORATİF 60 W

3.20.1.

Besleme gerilimi en az 220 V (iki yüz yirmi volt) olacaktır.

3.20.2.

60W (altmış watt) gücünde olacaktır.

3.20.3.

Ampul stili armut tip olacaktır.

3.20.4.

E27 (yirmi yedi) duylu olacaktır.

3.20.5.

Şeffaf camlı ve parlak ışık verecektir.

3.20.6.

Ortalama kullanım süresi 1000 (bin) saat olacaktır.

3.21.

GLOP ARMATÜR TAVAN (KOMPLE)

3.21.1.

Beyaz renkte ısıya dayanıklı olacaktır.

3.21.2.

Sert plastikten imal edilmiş olacaktır.

3.21.3.

Çapı 300 mm ( üç yüz milimetre) olacaktır.

3.21.4.

Vida dişli boynu ile monte edilebilir özellikte olacaktır.

3.22.

CAM

3.22.1.

Alınacak cam düz tip ve saydam olacaktır.

3.22.2.

Camın üzerinde ve kenarlarında kırık, çatlak, çapak vb. olmayacaktır.

3.22.3.

Camın kalınlığı 4+-%2 mm (dört artı eksi yüzde iki milimetre) olacaktır.

3.23.

BETOPAN LEVHA

3.23.1.

Binalarda ıslak zeminli kısımlarda ve dış cephe uygulamalarında kullanılmaya uygun olacaktır.

3.23.2.

Ağaç ve çimentonun birleşiminden imal edilmiş olacaktır.

3.23.3.

12±2mm (on iki artı eksi iki milimetre) kalınlığında olacaktır.

3.23.4.

125±1cm (yüz yirmi beş artı eksi bir santimetre) genişliğinde ve 250±1cm (iki yüz elli artı eksi bir santimetre) uzunluğunda olacaktır.

3.23.5.

Betopan levhalarda çatlak, kırık, ezik vb. olmayacaktır.

3.24.

SUNTALAM

3.24.1.

Preslenmiş talaştan imal edilmiş olacaktır

3.24.2.

8±0,5mm (sekiz artı eksi sıfır virgül beş milimetre) kalınlığında olacaktır.

3.24.3.

210±1cm (iki yüz on artı eksi bir santimetre) genişliğinde ve 280±1cm (iki yüz seksen artı eksi bir santimetre) uzunluğunda olacaktır.

3.24.4.

Suntalamda çatlak, kırık, ezik vb. olmayacaktır.

3.25.

HAM SUNTA (280X210X1,8 CM)

3.25.1.

Preslenmiş talaştan imal edilmiş olacaktır.

3.25.2.

18±0,5mm (on sekiz artı eksi sıfır virgül beş milimetre) kalınlığında olacaktır.

3.25.3.

210±1cm (iki yüz on artı eksi bir santimetre) genişliğinde ve 280±1cm (iki yüz seksen artı eksi bir santimetre) uzunluğunda olacaktır.

3.25.4.

Suntada çatlak, kırık, ezik vb. olmayacaktır.

3.26.

ZİFTLİ KAĞIT (1M ENİNDE KARTON)

3.26.1.

Çatılarda kiremit altı su yalıtım örtüsü olarak kullanılmaya uygun olacaktır.

3.26.2.

Organik taşıyıcılı, siyah renkte ve rulo (top) halinde olacaktır.

3.26.3.

Rulo (top) ebadı 1x20m (bir çarpı yirmi metre) olacaktır.

4.NUMUNE ALMA :

4.1 Yürürlükteki ’’TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi’ ’ndeki esaslar uygulanacaktır.

4.2 Alınan malzemelerin tamamı kullanılacaktır. Numune alınmayacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE :

5.1 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 2001-DRS-BET-106 ALBÜM NUMARALI BARIŞ GÜCÜ DERSHANESİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI işi kapsamında alımı yapılacak malzemelerin muayenesi, 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerince ve yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dâhilinde, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Muayene sonucunda uygun çıkmayan malzemeler idarenin deposundan 5 (beş) takvim günü içerisinde geri alınacaktır.

5.2 Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5.3 Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici  firma tarafından temin edilecek, muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

5.4 Yüklenici firmanın muayene esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

6.1  Piyasada orijinal ambalajlı bulunan malzemeler orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak teslim edilecektir.

6.2  Ambalajından hasarlı olarak çıkan malzemeler yükleniciye geri iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.

7. GARANTİ ŞARTLARI :

7.1  4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri uygulanacaktır.

8. EKLER :

8.1. Yoktur.

9. YARARLANILAN DOKÜMAN :

9.1. Firma katalogları

4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 2001-DRS-BET-106 ALBÜM NUMARALI BARIŞ GÜCÜ DERSHANESİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİNE AİT

SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4’üncü Kolordu Komutanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4’üncü Kolordu Komutanlığı

b) Adresi: 4’üncü Kolordu Komutanlığı MAMAK/ANKARA

c) Telefon numarası: 312 369 57 10

ç) Faks numarası:     312 369 93 76

d) Elektronik posta adresi(varsa): Elektronik posta yoluyla bildirim ön görülmemiştir.

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ..................................... .....

b) T.C. Kimlik No: ..................................................................

c) Vergi Kimlik No: .................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ....................................

d) Telefon numarası: .............................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ...........................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ...................

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri idari şartnamede düzenlenen 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 2001-DRS-BET-106 ALBÜM NUMARALI BARIŞ GÜCÜ DERSHANESİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal miktarı:

5.1.1.1.

26 (YİRMİALTI) KALEM 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 2001-DRS-BET-106 ALBÜM NUMARALI BARIŞ GÜCÜ DERSHANESİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, sözleşme, idari şartname ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç, Garanti Taahhütnamesi düzenlenmesi durumunda Taahhütname Damga Vergisi dahil), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, eğitim, montaj, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) İdari şartname

2) Sözleşme tasarısı

3) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günüdür.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Taşınır Tüketilebilir 625 Mal Saymanlığı Mamak /ANKARA

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü işe başlanacaktır. Ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecektir.

10.3.        Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1.     Yüklenici, malı işe başlama tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içerisinde teslim edecektir.

10.3.2.     Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise idari şartnamenin ve sözleşmenin ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.

10.3.2.     Teslimatlar iş günü ve saatlerinde yapılır. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.

10.3.3.     Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malın idareye (ihtiyaç sahibi birlik/kuruma) teslim edilmesi (idarece geçici teslim makbuzu düzenlenmesi) tarihinden başlayan ve muayene sonucunun yükleniciye tebellüğ ettiği tarih arasında geçen süredir.

10.4. Teslim programında değişiklik

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler malın katî kabulüne müteakip Taşınır Mal Saymanlığı tarafından tanzim edilecek usulüne uygun belgeler ( muayene muhtırası, taşınır mal işlem belgesi, fatura, borsa tescili zorunlu olan gıda maddeleri için borsa tescil belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylı sureti) tamam olmak koşulu ile ilgili ödenek tertibinden 4’üncü Kor.K.lığı Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuka bağlanarak 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğün 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası) 'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır. İdarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

12.3. Akreditif

12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. 4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri uygulanacaktır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Yüklenici idarede cihazı kullanacak personel veya personele ücretsiz eğitim verecektir.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. Malın muayene ve kabul işlemleri, tek seferde, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve MSY 331-1 (C) TSK Mala Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümlerince, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i (binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1.Bakım ve onarım işinde kullanılmak üzere alınacak malzemeler fen kurallarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

44.2.Teslimat süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Teslimat süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından giderilecektir.

44.3.Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

44.4.Nato Stok Numarası olmayan malzemeler için yüklenici tarafından MSB Stoklandırma Şubesinden stok numarası alınacaktır.

44.5. Piyasada orijinal ambalajlı bulunan malzemeler orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak teslim edilecektir.

44.6. Ambalajından hasarlı olarak çıkan malzemeler yükleniciye geri iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.

44.7. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

44.8. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecek, muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

44.9. Yüklenici firmanın muayene esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

İDARE    YÜKLENİCİ

NOT:FAKS VE MAİL İLE YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.