4'üncü Kolordu Komutanlığı 1975-koğ-bet-016 Albüm Numaralı Erbaş-er Koğuşu Binası Kazan Ve Müştemilatının Yenilenmesi İle Baca Onarımı

İşin Adı : 4'üncü Kolordu Komutanlığı 1975-KOĞ-BET-016 Albüm Numaralı Erbaş-Er Koğuşu Binası Kazan ve Müştemilatının Yenilenmesi İle Baca Onarımı

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

İdare Adı : 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI

Adres : ORGENERAL ESREF AKINCI KISLASI MAMAK/ANKARA

Telefon : +903123695710-2977

Faks : +903123699376

Malın Niteliği ve Türü : YAPIM İŞİ

Malın Miktarı : 1 KALEM

Mal Teslim Yeri : 4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI

Mal Teslim Tarihi: 35 GÜN

İhale Yeri : 4'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi : 25.6.2019 10:00:51

İhale İlanı Metni

T.C.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

4’ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI

ANKARA

 

ÖZEL-GENEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

 

YAPIM İŞİNİN ADI

:

4'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI 1975-KOĞ-BET-016 ALBÜM NUMARALI ERBAŞ-ER KOĞUŞU BİNASI KAZAN VE MÜŞTEMİLATININ YENİLENMESİ İLE BACA ONARIMI

 

 

 

PROJE NO.

:

19-06-ATBB-114

 

 

 

İŞİN YERİ

:

Gen. Eşref AKINCI Kışlası Mamak/ANKARA

                                              

1. KONU                                                                                                                                        

 

1.1. Bu şartname, yukarıda bilgileri verilen yapım işinin yapılmasını, yapım özelliklerini, denetim ve muayene metotları ile birlikte diğer hususları kapsar.                                                             

1.2. Bu şartnamede yer almayan tüm hususlarda, başta sözleşmenin doğal eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi olmak üzere, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.                                                                                                                                                       

2. GENEL HUSUSLAR                                                                                                  

           

2.1. Yapım işi kapsamında yapılacak bütün imalat, söküm, montaj ve demontaj işlemleri idarece tasdikli projelere, proje kriterlerine, mahal listelerine, şartnamede verilen hususlara bağlı olarak ve fen ve sanat kurallarına uyularak yürütülecektir.                                                                               

2.2. Bu dokümanda özellikle belirtilmemiş olsa dahi, işin anahtar teslim olarak eksiksiz hizmete sunulabilmesi için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de bu işin kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu imalat kalemleri için ihale bedeli haricinde bir bedel ödenmeyecektir.                                                                                                           

2.3. Bu dokümanda atıfta bulunan tüm poz numaraları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (Çevre Şehircilik Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, TEDAŞ vb.) en son yıla ait, güncel fiyat analizleri kitabında belirtilen birim fiyat tariflerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Özel poz numaralarına atıfta bulunulması durumunda ise, söz konusu poz numaraları bu dokümanda yer alan birim fiyat tariflerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.    

2.4. Pursantaj tablosunda olsun veya olmasın proje, detay, mahal listesi ve teknik şartnamede belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmeyecektir.

2.5. Söz konusu iş, teklif verilmeden önce isteklilerce mutlaka yerinde görülecek, dolayısıyla keşifte ve metrajda idarece atlanmış, hatalı yazılmış hususlar yüklenici tarafından düzeltilecek ve ileride idareye karşı öne sürülemeyecektir. Yüklenici işe başlamadan önce yerinde yapılan ölçümlerde projeye göre ortaya çıkabilecek farklılıklar için herhangi bir hak talep etmeyecektir.            

2.6. Projelerde, şartnamede ve/veya mahal listelerinde belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği şekilde ve işin tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Projelerde, şartnamede ve/veya mahal listelerinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde idarenin tercih edeceği seçenek esas alınacaktır.                                         

2.7. İşin yapımı sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri yüklenici tarafından çözülecek ve çizilecek her türlü proje ve detay çizimleri idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Bu amaçla yüklenici tarafından hazırlanması istenen proje ve detay çizimleri için ihale bedeli haricinde bir bedel ödenmeyecektir.                                                                                                                                                       

2.8. Yapım işi bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, söküm, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşin yapımı sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.                                                                                                   

2.9. Yüklenici tüm çalışmalarını su, elektrik, tafiks, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı imalatlarına ve binaya zarar vermeyecek şekilde yapacaktır. İşin yapılmasına engel olan altyapı imalatları olması durumunda, bu imalatlar idarenin göstereceği doğrultuda yüklenici tarafından deplase edilecektir. Deplase hatları için ayrıca ilave bedel ödenmeyecektir. Deplase sırasında verilebilecek her türlü zarar yüklenici tarafından giderilecektir.                                                                         

2.10. Yapılan imalatlar tamamen kullanılır halde teslim edilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vs. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır. Yapım esnasında hasar gören mevcut yapı/altyapıların onarımı ve/veya yenilenmesi için ayrıca bedel ödenmeyecektir.                                                                                                  

2.11. İş kapsamında hatalı yapılmış imalat olması durumunda, , söz konusu imalatlar yüklenici tarafından yıkılıp projesine ve şartnamesine uygun olarak yeniden yapılacaktır. Yeniden yapım için idareden sözleşme bedeli haricinde ayrıca ücret talep edilmeyecektir.                         

2.12. İşin yapımı esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler yüklenici tarafından belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma, döküm yerinin düzeltilmesi işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.                            

2.13. İşin yapımı esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan kullanılabilir veya HEK durumundaki malzemeler yüklenici tarafından tutanakla kullanıcı birlik yetkililerine istenilen yere istif edilerek teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan metal hurdalar kullanıcı birlik yetkililerinin göstereceği yere yüklenici tarafından taşınacaktır. Bu işlemler için ayrıca bedel ödenmeyecektir.

2.14. İş bünyesinde yapılacak imalatlarla ilgili olarak resmi makamlardan alınması gereken her türlü izin, ruhsat vb. resmi belgeler, her türlü masrafı kendisi tarafından karşılanmak üzere yüklenici tarafından usulüne uygun olarak alınacaktır.                                                                             

2.15. Her türlü imalatın renk ve tonu idare tarafından belirlenecektir.                               

2.16. Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.                                                                              

2.17. Kullanılacak malzemeler yeni ve daha önce kullanılmamış, orijinal, fiziksel bozulmalar ve ambalajlama hatası olmayan, hasarsız ve ayıpsız(çatlak, kırık, defolu vb.) malzemeler arasından idarenin onayına sunulduktan sonra seçilecektir.                                                                 

2.18. İnşaat sahasına getirilen bütün malzemeler yüklenici tarafından olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacak; araç, gereç ve insanların geçişini en az etkileyecek şekilde düzenli ve özenli biçimde istif edilecektir.                                                                                 

2.19. Yapılacak imalatlar ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır. Garanti süresince her türlü tasarım, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici tarafından yapılacaktır.                                                                      

2.20. İşin bitimini müteakip, işyeri her türlü ihrazattan ve çalışma artıklarından çevreye uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından temizlenecektir. İşyerinin temizlenmesine ve temizlik sonucu işyerinden çıkan artıkların idare tarafından istenilen yere nakline (yükleme ve boşaltma dâhil) ilişkin tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.                                                         

2.21. Yüklenici ile kışla içerisinde çalışma esaslarını kapsayan güvenlik protokolü yapılacaktır. Yüklenici, çalışacak personelin, işçilerin ve araçların belgelerini içeren dosyayı işe başlamadan önce ilgili Birlik Komutanlığına elden teslim edecektir.                                                        

2.22. Yüklenici, iş güvenliği ve işçi sağlığına dair yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak iş yerinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alacaktır. Herhangi bir yasa veya yönetmelik ihlali sonucu oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan yüklenici sorumlu olacaktır.                                                                                                                                                   

2.23. Taşınmazlarda taşınır mal saymanları tarafından kayda alınacak taşınır mallara ilişkin MSY:310-8(A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. Yüklenici, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemelerin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi idareye teslim edecek ve idarece talep edilmesi durumunda, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirecek ve araç tahsis edecektir. Bu işlemler için tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.                                               

2.24. Bu yapım işinin ihalesi 4’üncü Kor. İhale Koms.Bşk.lığınca (Mamak/Ankara) yapılacaktır. İhale Komisyonunun kararı sonucu, idare ile alımın gerçekleştirileceği yüklenici firma arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınacaktır.                                                 

2.25. Bu şartname ve sözleşme kapsamında istenilen tüm belgeler; sözleşmenin imzalanması aşamasından sonra, yer teslimini müteakip yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.                                                                                                                                                   

3. NUMUNE ALMA                                                                                                                                            

3.1. Numune alma işlemleri, yürürlükteki Yapım işleri Genel Şartnamesi ve TSK İnşaat Emlak Hizmetleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.                                                                                                                                                 

4. DENETİM VE MUAYENE                                                                                                                                                   

4.1. Denetim ve muayene işlemleri, yürürlükteki Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile TSK İnşaat Emlak Hizmetleri Yönergesi esasları dâhilinde yapılacaktır.                                                                                             

4.2. İdare gerek görmesi hâlinde, bedeli yüklenici tarafından karşılanmak üzere, kullanılan her türlü malzeme ile yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deneyler isteyebilecektir.                               

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek her türlü personel, araç, malzeme, test cihazları vb. yüklenici tarafından temin edilecektir.                                                                 

4.4. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.                                                                                                  

4.5. Yüklenici, muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene raporu yüklenici tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.                                                                                                                                       

4.6. Muayene ve kontroller esnasında her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.                                                                                                                                               

5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME                                                                                                                                                      

5.1. Yüklenici tarafından temin edilecek tüm malzemeler, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.                                                      

5.2. Ambalajında hasar, bozuk, eksik çıkan her türlü malzemenin sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Bu hususta hasarlı ve eksik olan malzemeler, yüklenici tarafından ilave bedel talep edilmeden değiştirilecektir.                                                                                                                                                   

6. GARANTİ ŞARTLARI                                                                                                                                              

6.1. Yapım işi kapsamında kullanılan bütün malzemeler üretici firma garantisinde olacak ve yüklenici bu malzemelere ait garanti belgelerini idareye teslim edecektir.                                              

6.2. Yüklenici, sözleşme kapsamına giren her türlü işçilik, imalat ve malzeme hatalarına karşı, 1(bir) yıl süreli garanti taahhütnamesini, geçici kabul tarihinde (geçici kabul eksikliklerinin olması durumunda eksikliklerin tamamlandığı tarihte) yazılı olarak idareye teslim edecektir.                      

6.3. Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde bakım gerektiğinde yüklenici firma bakım yapacaktır.                                                                                                                                                  

6.4. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi ve kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde idare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderlere yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil edilecektir.                                                                                                                                                      

7. İSTEK VE ÖZELLİKLER

7.1.MAKİNE İŞLERİ:

“4'üncü Kolordu Komutanlığı 1975-KOĞ-BET-016 Albüm Numaralı Erbaş-Er Koğuşu Binası Kazan ve Müştemilatının Yenilenmesi İle Baca Onarımı” işi mekanik tesisat işleri kapsamında; mevcut binada aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan demontaj (söküm) ve montaj işleri (yeni imalatlar dâhil) yapılacaktır.

7.1.1.   Demontaj/Montaj İşleri Genel Bilgiler

İnşaata başlamadan önce bütün ölçüler ve veriler yüklenici tarafından kontrol edilecek ve doğrulanacaktır.

Bina ile ilgili her türlü genel ölçüler, fonksiyonlar, düzenlemeler, detaylar için mimari ve inşaat projelerine bakınız.

Uygulama sırasında projelerde gösterilen bilgiler ile mevcut şantiye sahasında hazır durum arasında farklılık olması halinde mevcut durum geçerli olacaktır.

Sökülüp kullanılmayacak tüm mekanik tesisat cihaz ve ekipmanları idareye tutanak karşılığında teslim edilecektir. İdare onayı alınarak il sınırları içinde idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından nakledilecek ve depolanacaktır.

Mekanik tesisat sökülmesinde, montajında, test yapılmasında ve denenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine uyulacaktır.

Tüm mekanik tesisat (komple) darbelere, kirlenmeye vs. korunacak olup meydana gelecek hasar, ziyan vb. her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

Montaja başlamadan önce tüm imalat çalışmaları ve saha çalışmaları için yerinde ölçü alınarak montaja başlanacaktır.

Tüm iş önceden dikkatli olarak planlanacak ve binalardaki herhangi bir delme işlemi idarenin yazılı izni ile olacaktır.

Montaj amacıyla yapılan kesme/delme işlemlerinden dolayı mevcut kaplamalar ile mevcut veya yeni binalara, borulara, kablolara ya da cihazlara gelebilecek zararlar boru ile ilgili tecrübeli elemanlar tarafından idareye ek bir masraf çıkarmaksızın onarılacaktır. Bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Yerinden sökülüp yeniden kullanılacak tüm malzemeler, cihazlar vs. söküm işleri yapılırken hasara uğrar ise malzeme yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir. Söküm esnasında meydana gelecek hasar, ziyan vb. sorumluluk ve yükümlülükler yükleniciye aittir.

İnşaata başlamadan önce mevcut binaya ait mimari, mekanik, elektrik tesisatı projeleri dikkatlice incelenecek tadilat yapılacak yerler ve yapılacak imalat ile mevcut mekanik tesisat kontrol edilecektir.

Mekanik tesisat tadilat ve söküm işlerinin diğer disiplinler ile koordinasyonu işe başlamadan yüklenici tarafından yapılacaktır.

Mekanik tesisat tadilat ve söküm işleri yapılırken her türlü iş güvenlik önlemi yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Satın almadan önce numune veya tüm cihaz ve malzemelerin katalogları idarenin yazılı onayına sunulacaktır. Onay alınmadan imalata başlanmayacaktır.

Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler için projelerde verilen cihaz listelerinde belirtilen bilgiler tasarıma esas alınan firma bilgilerine göre hazırlanmıştır ve asgari şartları belirtmektedir. Bu şartlar iyileştirilebilir ama azaltılamaz.

Mekanik tesisat uygulama projeleri; rölöve projeleri ve teknik şartnameler ile birlikte ele alınacaktır.

Mekanik tesisat projelerinde gösterilen cihaz ve ekipmanlara ait voltaj, faz, sigorta, azami izin verilen akım, çekilen akım, bağlantı şekli vb. İçin sipariş ve montaj öncesinde elektrik projeleri ile karşılaştırılacaktır.

Tüm cihazların nihai seçimlere göre bulundukları noktada işletme basıncına dayanıklı olması sağlanacaktır. Cihaz montajlarında ilgili Türk standartlarına ve imalatçı firma tavsiyelerine uyulacaktır.

Bütün boruların ek parçası kendi cinsinden olacak, boruların duvar ve döşeme geçişlerinde tüm gerekli sızdırmazlık ve akustik önlemler alınacaktır.

Mekanik tesisat kapsamında yapılacak hatalı ve/veya fazla demontaj işlerinden yüklenici sorumludur. Yüklenici hatalı ve/veya fazla yaptığı demontaj işlerini herhangi bir ikaza maruz bırakmadan düzeltecektir. Yapılan bu işler için her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

7.1.2.   Mekanik Tesisat Kapsamında Yapılacak İşler

7.1.2.1.Mevcut Cihazların Yenilenmesi

Projede gösterildiği şekilde; kazan dairesinde mevcut kalorifer kazanı 152.2104-D pozuna uygun olarak demonte edilerek, yerine 152.2104 pozuna uygun yeni kalorifer kazanı projede gösterildiği şekilde yeni yapılacak kaide üzerine montaj edilecektir.

Kazan dairesinde mevcut brülör 402.112-D pozuna uygun olarak demonte edilecek, yerine MAKÖ-1 pozuna uygun yeni brülör yeni kazana montaj edilecektir.

Kazan dairesinde mevcut iki adet sirkülasyon pompası 216.306-D pozuna uygun demonte edilecek, yerine 216.904 pozuna uygun iki adet sirkülasyon pompası yeni yapılacak gidiş kollektörlerine monte edilecektir.

Mevcut gidiş ve dönüş kollektörleri 173.102-D, kollektör ağızları ise 173.303-D ve 173.306-D pozlarına uygun olarak demonte edilecek, yerlerine 173.102 pozuna uygun yeni gidiş ve dönüş kollektörleri ile 173.303 ve 173.306 pozlarına uygun yeni kollektör ağızları monte edilecektir.

Kazan dairesinde mevcut pot depo, kapalı genleşme tankı, boyler ve yakıt deposu mahallindeki yakıt ve su depoları muhafaza edilecektir. Mevcut boyler demonte edilip, tadilat esnasında zarar görmeyecek şekilde korunacak ve tadilatın bitimini müteakip tekniğine uygun olarak monte edilecektir.

7.1.2.2.Mevcut Boruların Yenilenmesi

Projede gösterildiği şekilde; mevcut kazan ile gidiş kollektörleri arasındaki ve dönüş kollektörü ile kazan arasındaki ana borular 201.109-D ve 201.110-D pozlarına uygun olarak demonte edilecek, yerlerine 201.109 ve 201.110 pozlarına uygun yeni tesisat boruları montaj edilecektir.

Duvar içerisinden ve zemin altından kazan dairesine gelen şehir şebekesi hattı tadilat esnasında zarar görmeyecek şekilde korunacaktır.

Borularda sıcak bükme veya presle bükme kesinlikle yapılmayacaktır. Dönüşler uygun çapta patent dirseklerle, çap daralmaları konsantrik redüksiyonlarla yapılacaktır.

Boruların montajı yapılırken her ‘’T’’ boru hattına ve tesisatta bulunan vanaların önüne veya arkasına boru çaplarına uygun rakor konularak montaj yapılacaktır.

Kazan dairesinde imalatı yapılacak olan tüm siyah çelik borular ve kollektörler (kollektör ağızları dâhil)  231.101 ve 231.102 pozlarına uygun olarak iki kat sülyen boya ile boyanacaktır.

Kazan dairesinde imalatı yapılacak tüm ısıtma tesisat boruları ve kollektörler 230.1205, 230.1231, 230.1237 ve 230.1245 pozlarına uygun olarak prefabrik boru cam yünü ile tecrit edilecek ve alüminyum sac kılıf içerisine alınacaktır.

Boru dağıtımlarında yatayda projede belirtilen azami aralıklarla mesnetleme yapılacaktır. Bina içerisinde serbest boru mesnedi kullanılacaktır. Genleşmeden dolayı borular serbestçe kayabilecektir.

Duvarlardan, bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler boru dış çapından 5 cm daha büyük çaplı kılıflarla donanmış olacaktır. Kılıflar galvanizli borudan yapılacaktır. Boru-boru kılıfı arası boşluklar yangın yönetmeliğine uygun malzeme ile doldurulacaktır. Delik açma ve kapama işleri gerektiğinde idareye bilgi verilerek ve karot makinası ile yapılacak, bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

7.1.2.3.Mevcut Vanalar, Ventiller vb. Ekipmanların Yenilenmesi

Projede gösterildiği şekilde; kazan dairesindeki kazan ve kollektörler üzerindeki mevcut vanalar 210.703-D, 210.704-D, 210.707-D ve 210.708-D pozlarına uygun olarak demonte edilecek, yerlerine 210.704, 210.707 ve 210.708 pozlarına uygun yeni vanalar monte edilecektir.

Mevcut kazan üzerindeki emniyet ventili 229.103-D pozuna uygun demonte edilecek, yerine 229.103 pozuna uygun yeni emniyet ventili monte edilecektir.

Mevcut pot ısıtıcı ve brülör arasındaki bağlantı hortumu üzerinde yer alan yağ yakıt filtresi ve geri tepme ventili (çekvalf)  410.102-D ve 227.201-D pozlarına uygun demonte edilecek, yerlerine 410.102 ve 227.201 pozlarına uygun yeni yağ yakıt filtresi ve geri tepme ventili (çekvalf) monte edilecektir.

Mevcut kazanın üzerindeki donanımlar (termostat, termometre, manometre, iki adet prosestat, selenoid vana) 301.306-D, 162.201-D, 164.400-D, 307.109-D ve 129.302-D pozlarına uygun olarak demonte edilecektir.  Yeni imal edilecek kazan üzerine 301.306 pozuna uygun bir adet termostat, 162.201 pozuna uygun bir adet termometre, 164.400 pozuna uygun bir adet manometre ve 129.302 pozuna uygun selonoid vana, drenaj borusu ile beraber tüm bağlantıları eksiksiz ve düzgün olacak şekilde monte edilecektir.

Mevcut gidiş kollektörü üzerinde bulunan termometre 162.201-D pozuna uygun olarak demonte edilecektir. Yeni imal edilecek olan gidiş kollektörünün emme ve basma kısımları ile yeni imal edilecek dönüş kollektörüne 162.201 ve 164.400 pozlarına uygun olarak birer adet termometre ve manometre monte edilecektir.  

Yeni imal edilecek gidiş kolektörünün emme kısmı ile yeni sirkülasyon pompalarının her iki üst ucu arasına küresel vanalardan önce 228.606 pozuna uygun geri tepme ventilleri monte edilecektir. Sirkülasyon pompalarının alt uçları ile gidiş kollektörünün basma kısmı arasına ise birer adet küresel vana montaj edilecektir.

Yeni imal edilecek kazana su doldurmak ve boşaltmak için 161.200 pozuna uygun olarak doldurma ve boşaltma musluğu monte edilecektir.

Yeni imal edilecek gidiş kollektörünün basma kısmı ile kazan arasındaki ana gidiş borusunun kollektör çıkışına 221.206 pozuna uygun pislik tutucu monte edilecektir.

Yeni yapılan imalatlardan sonra tesisatların tümü sızdırmazlık testine tabi tutulacak ve mevcut cihazlarla bütünleştirilerek tüm sistemler çalışır vaziyette, tam ve eksiksiz olarak idareye teslim edilecektir.

Yeni montajı yapılan tüm cihazların elektrik bağlantıları eksiksiz olarak yapılacak ve işletmeye alınarak, çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir.

İş bitiminde kazan basınç testi yapılacak ve test sonuçları 2 (iki) asıl suret olacak şekilde rapor edilerek idareye teslim edilecektir. Gerekli her türlü test ve malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

7.1.2.4.Kazan Emniyet Alarm Sistemin Kurulması

İmalata başlamadan önce kazan devre dışı bırakılacaktır. Kazan içerisindeki basınçlı su boşaltılacaktır. Tüm bu işlemlerde mevcut duvar, su ve elektrik tesisatı estetiği korunacaktır. Ardından teknik tanımlarına uygun alarm sisteminin projede gösterildiği yerlere montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

Yapılacak montajda kazanın ve sıcak su ısıtma sisteminde bulunan bütün araç gereçlerin zarar görmemesi sağlanacaktır. Kazan ve kazanın diğer parçalarında mukavemet dayanımında bir zayıflama olmaması gerekmektedir.

Alarm sistemlerinin montajı bittikten sonra kazan çalıştırılarak sistemin çalışması kontrol edilecektir. Sistemin çalıştırıldığında basınç kontrolü yapılacaktır. Kazan işletme basıncından 1 bar üstünde test edilecek ve sistemin bu basınca dayanması sağlanacaktır. Alarm sistemlerinin montajı, yapılacak test ve kontroller yüklenicinin sorumluluğunda olup, gerekli her türlü test ve malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Kazan dairesine 180.200 pozlarına uygun olarak kazan emniyet alarm sistemi kurulacaktır.

Işıklı ve sesli alarm klaksonu ile sortisi ve devresi yüklenici tarafından alarm sistemi kapsamında temin edilerek, presostatlar, selenoid valf ve brülör arasındaki bağlantılar eksiksiz olarak yapılacaktır. Kazan üzerindeki presostalardan biri yüksek basınca ayarlanacak, presostat çıkışı selenoid valfe bağlanarak yüksek basınç durumunda kazandaki fazla suyun tahliye edilmesini sağlayacak, aynı zamanda alarm (ışıklı ve sesli olarak) devreye girecek ve brülörü devreden çıkartacaktır. Presostatlardan diğeri alçak basınca ayarlanacak, basınç 1 bar’ın altında düştüğünde, alarm (ışıklı ve sesli olarak) devreye girecek ve brülörü devreden çıkartacaktır. Işıklı ve sesli alarm klaksonu ile sortisi ve devresi ve montajı için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

7.1.2.5.Mevcut Kazan Bacasının Yenilenmesi

Kazan bacasının yenileneceği bina; kazan dairesinin bulunduğu bodrum kat, zemin kat, birinci kat ve çatıdan oluşmakta olup, bina yüksekliği çatı dâhil olmak üzere yaklaşık 11 metredir. Mevcut kazan bacası, kazan dairesinden yan taraftaki yakıt depo mahallindeki bina bacasına bağlıdır. Bina bacası 60cm x100cm kesitinde tuğladan yapılmış olup, yeni imal edilecek kazan bacası, mevcut bina bacasının içerisinden geçirilecektir.

Kazan dairesinde mevcut sac baca binaya zarar verilmeden MSB 134 pozuna uygun olarak sökülecektir.

Yeni imal edilecek baca yerinin belirlenmesi için idare ile koordine kurulmasına müteakip imalata başlanacaktır. Eski baca girişinin kullanılmaması durumunda, kazan dairesi ile eski baca birleşim yeri olan duvar kısmındaki boşluk gerekli sıva tamiratı yapılarak kapatılacak ve mevcut duvar rengine boyanacaktır.

Yeni kazan bacası 193.207 pozuna uygun olarak imal edilecektir. Uygulama öncesi yüklenici yerinde ölçü alacak, baca hesap raporu ve baca imalat projesi hazırlanacaktır. Hazırlanacak rapor ve proje için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

İmalat projesi firma seçimi yapılan bacaya ait (testleri yapılmış) montaj kılavuzuna uygun olarak hazırlanacak ve idarenin onayına sunulduktan sonra uygulanacaktır.

Yeni imal edilecek kazan bacasının montajı için gerekli olabilecek her türlü vinç, vb. araç giderleri ile baca işi ile ilgili teknik zorunluluk arz eden tüm hususlar (yıkım, boya ve sıva tamiratları, iskele kurulması, baca kaidesi, ankastre konsol vb. demir işleri ve diğer tüm montaj elemanları) için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Baca için yıldırımdan korunma tesisatı ve topraklama yapılacaktır. Yoğuşma kovaları en yakın gidere PVC borular ile iletilecektir.

İmalat sonrası yeni imal edilen baca için brülör ayarı yapılacaktır.

Bacaların yenilenmesi esnasında gerekli her türlü emniyet tedbiri yüklenici tarafından alınacaktır.

Poz No

MAKÖ-1

Sıra No: 1

Tanımı

Tek kademeli, ısıtıcılı orta ağır yağ brülörü 15-35 kg/h

Birimi:

Adet

Kitap

PROJEYE ÖZEL(PRJ)

Tarifi

Ölçü

Tek kademeli, ısıtıcılı, üç konstrüksiyon ebatlı, 0.55 kW/380V trifaze motorlu, yüksek çalışma basınçlı (16-20 bar), selenoid valfli ve enjektörlü, 15-35 kg/h kapasiteli (170-395 kW) orta ağır yağ brülörünün iş yerinde temini, her türlü malzeme işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimidir.

ADET

4'üncü Kolordu Komutanlığı 1975-KOĞ-BET-016 Albüm Numaralı Erbaş-Er Koğuşu Binası Kazan ve Müştemilatının Yenilenmesi İle Baca Onarımı          

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

 

İKN (İhale Kayıt Numarası) : 2019/-

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta 4.KOR.K.LIĞI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta  ………………………………………………………….(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: 4.KOR.K.LIĞI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

b) Adresi: SAMSUN YOLU ORGENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASI 06262 – MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası: 3123695710

ç) Faks numarası: 3123699376

d) Elektronik posta adresi: 4korihkombsk@kkk.tsk.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

b) T.C. Kimlik No: .............................................................................................................

c) Vergi Kimlik No: ............................................................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ...............................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

d) Telefon numarası: .......................................................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ..........................................................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı: 4'üncü Kolordu Komutanlığı 1975-KOĞ-BET-016 Albüm Numaralı Erbaş-Er Koğuşu Binası Kazan ve Müştemilatının Yenilenmesi İle Baca Onarımı

3.2. İşin yapılma yeri: Gen. Eşref AKINCI Kışlası Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

1 Kalem Yapım İşi (Makine : %100,00 )

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen……………………………………………………………..(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2-Sözleşme Tasarısı,

3-Uygulama Projesi,

4-Mahal Listesi,

5-Özel-Genel İdari ve Teknik Şartname,

6-Açıklamalar (varsa),

7-Diğer Ekler.

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (YEDİ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihini takip eden günden itibaren 35 (OTUZBEŞ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici,…………………………………(rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi …/…/… tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce Mamak/ANKARA ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak iş bitiminde bir defada düzenlenir. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak gerçekleştirilen iş kalemleri ya da iş grupları için ihale tarihinde yürürlükte bulunan Fiyat Farkı Kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Teminat süresi

20.1. Teminat süresi 12 (ONİKİ) ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (ONBİNDEBEŞ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 30 - Geçici kabul noksanları

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3'üne karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasına müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakkedişten yapılan iş tutarının %3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra; geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasına müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 33 - Diğer hususlar

33.1. Geçici kabul eksiklikleri, idarece belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, günlük gecikme cezasının 3/4 ü oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

33.2. Kesin kabul eksiklikleri, idarece belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre, idarece günlük gecikme cezasının 3/4 ü oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

33.3. Hakediş raporları, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintilerde yapılarak iş bitiminde bir defada düzenlenecektir. Hazırlanan hakediş raporları, idarece onaylandıktan sonra, 4’üncü Kor.Mly. ve Büt.Ş.Md.lüğünce tahakkuka bağlanarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenecektir.

33.4. Yüklenici, sözleşme kapsamına giren her türlü işçilik, imalat ve malzeme hatalarına karşı, 1 (BİR) yıl süreli garanti taahhütnamesini, geçici kabul tarihinde (geçici kabul eksikliklerinin olması durumunda eksikliklerin tamamlandığı tarihte) yazılı olarak idareye teslim edecektir.

33.5. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat mektuplarının süresi, sözleşme süresinin ve garanti süresinin bitiş tarihinden önce olmayacaktır. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat mektuplarının süresi, garanti süresinin bitiş tarihinden itibaren en az 2 (İKİ) yıllık süreyi kapsayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır. Sözleşme çerçevesinde süre uzatımı verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenecektir.

Madde 34 - Yürürlük

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……../…..../.......... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İdare Yüklenici    

NOT:FAKS VE MAİL İLE YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.