37 (otuzyedi) Kısım İlaç Alımı

MAL ALIMINA AİT TEKNİK VE İDARİ HUSUSLAR

1. TEKLİFLER  24 EYLÜL 2019 SALI GÜNÜ SAAT 10.00’A KADAR KAPALI ZARF İÇİNDE TSK SHH.İKM. VE BKM. MRK.BŞK.LIĞI (GENERAL  ŞÜKRÜ SÜER KIŞLASI) ETİMESGUT/ANKARA ADRESİNE ELDEN VERİLECEKTİR.

2. TEKLİF EDİLEN FİYATLAR TL. OLARAK KDV. HARİÇ VERİLECEK, KDV. ORANI BELİRTİLECEKTİR.

3. ALIMLA İLGİLİ OLARAK;

A.  Sözleşme yapılacaktır. Sözleşme bedelinin % 6’sı oranında teminat alınacaktır. İlaçlar ihtiyaç listesinde belirtilen özelliklere göre tedarik edilecektir. Teknik özellikleri uygun olmayan ilaçlara ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

B. İlaçlar; işe başlama talimatının tebliğ edildiği günü müteakip ilk iş gününden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde TSK Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı 702 Tşn.Tük. Malzeme Mal Saymanlığı’na teslim edilecektir.Yükleme, indirme, tasnif, v.b. işlemler yükleniciye aittir.

C. Bu alımda kısmi teklif verilebilecek olup, kısmi kabul yapılabilecektir. Her bir iş kalemi bir kısmı oluşturmaktadır. İstekliler alımın tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birden fazla kısım için kısmi teklif verebilecektir.

D. Teslim süresi içinde getirilen mallar, alım komisyonu tarafından ve teknik üye marifetiyle, teknik özellikler ve ihale dokümanına uygunluğu yönünden muayene edilecektir.

E.. Komisyonca uygun bulunan istekli tarafından, teklif bedelinin binde 5,69 (beşvirgülaltmışdokuz)’u oranında karar pulu bedeli, işe başlama talimatının tebliğinden önce yatırılacaktır

F.  4734 Sayılı K.İ.K.nun 11 inci maddede belirtilenler doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde alıma katılamazlar. Bu husus belgelendirilecektir.

İRTİBAT BİLGİLERİ TEL: 243 11 90 / 91’den 2141 – 2142 veya FAX: 244 95 99 Email.haltunbas@tsk.tr.

                                                                                                     TEDARİK EDİLECEK İLAÇ LİSTESİ

* Miadı teslim tarihinden itibaren raf ömrünün en az yarısı kadar olacaktır.

* İhtiyaç listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile farmasötik eşdeğer (muadil) olan ilaç ve serumlar için de teklif verilebilecektir.

* İlaçlar, firma tarafından, ihtiyaç miktarına uygun, piyasada bulunan ambalaj formuna göre tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

* İlaçlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1-30 gün içerisinde teslim edilecektir.  

                                                                       37 KISIM İLAÇ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Taraflara İlişkin Bilgiler

1.1. İdarenin

a. Adı                           : TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı Etimesgut/ANKARA

b. Adresi                      : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı 

                                      Etimesgut/ANKARA

c. Telefon numarası         : 0 312 2431190 / 2140- 2141- 2142

ç. Faks numarası           : 0 312 2443271

1.2. Yüklenicinin

a. Adı ve soyadı/ticaret unvanı   :    -

b. T.C. kimlik no/vergi kimlik no   : -

c. Tebligata esas adresi              :    -

ç. Telefon numarası                    :    -

d. Bildirime esas faks numarası  :    -

e. Bildirime esas e-posta            :    -

1.3. Her iki taraf 1.1 ve 1.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde2 - Alıma İlişkin Bilgiler

Malın Adı: 37 Kısım İlaç Alımı
Malın Miktarı ve Türü: EK-A İhtiyaç Listesi ve İdari Hususlar çizelgede belirtilmiştir.
Malın teslim edileceği yer: General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı

Madde 3 - Alıma İlişkin Bilgiler ile Teklif Verme Tarih ve Saati

Alım Usulü                                                    : 4734 sayılı Kanunun 3’ncü maddesinin (b) bendine ilişkin yayımlanan 2017/10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 30’uncu maddesi.
Tekliflerin sunulacağı adres  : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı Etimesgut/ANKARA
Teklif verme tarihi                            :24.09.2019

ç. Teklif verme saati                             :10:00

d. Alım komisyonu toplantı yeri : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı              Etimesgut/ANKARA

e. Posta yoluyla teklif kabul edilmeyecektir.

3.1. Teklifler alım (teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen toplantı yerine verilecektir. Teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2. Alım dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşur:

Sözleşme Tasarısı (6 Sayfa)
EK-A (37 kısım ilaç Özellikleri, Miktarları ve İdari Hususlar)

Madde 4 - Alıma Katılmaya İlişkin Hususlar

Madde 22.1 de belirtilen özelliklere sahip istekli firmalar ve Bölge Bayileri, İthalatçılar katılabilecektir.

Madde 5 - Teklif Verebilmek İçin Gereken Belgeler

            Firmaların (isteklilerin) aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında alım komisyonuna sunmaları gereklidir:

5.1.                       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5.2.                       Vekâleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş alıma katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.2.1.        Teklif aşamasında, istekli tarafından sunulacak belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti komisyona teslim edilecektir. (Ancak belgelerin isteklilerce fotokopi/tıpkıçekim olarak sunulması durumunda ve alımın bu istekli üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce söz konusu belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti teslim edilecektir). İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine alım tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

5.3.    İstekli imalatçı ve/veya ithalatçı ise; Sağlık Bakanlığı imal ve/veya ithal izin belgesini teklif dosyasında sunacaktır. İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu ruhsatnamesini teklif dosyasında sunacaktır.

Madde 6 -Tekliflerin Türü

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan .................................................................................. (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Kısmi Teklif Verilmesi

            Bu alımda kısmi teklif verilecektir.

7.2.                       Bu alımda kısım sayısı 37 (Otuzyedi)’dir.

7.3.                       Sözleşme ile taahhüt edilen malların tamamı veya herhangi bir veya birkaç kısmı (kısımların miktarları bölünmeksizin) teslim edilerek muayeneye sunulan birbirinden bağımsız her bir kısmın muayenesi; ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak ve muayene sonucunda kabul edilen kısımların bedeli usulüne uygun düzenlenecek belgelere istinaden ödenecektir.

7.4.                      Birden fazla kısmın tek bir sözleşmeye bağlanması durumunda kısmi kabul şekli ve şartları; taahhüt konusu işin tamamlanmamış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi teklif yapılabilir. Her bir kısım ve kısım içindeki her bir kalem, kısmi kabule konu olacak müstakil kullanıma elverişli bir bölümü oluşturur. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulün bedeli ödenir. Ancak kabul edilmeyen bölüm için sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinde sözleşmedeki kesin teminatın tamamı hazineye irat kaydedilir.

Madde 8 - Teklif Fiyata Dâhil Olan Giderler

Yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; KDV hariç, alım, sözleşme ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta, alım komisyonu tarafından hazırlanan alıma esas numunelerin ilgili birliklere tesliminde kullanılacak her türlü posta, kargo vb masraf ile 5174 sayılı kanun gereği borsa tescili zorunlu olan mallar için tescile ait giderler teklif fiyata dâhil edilecek masraflardır.

Madde 9 - Teminatlar

9.1            Kesin Teminat

9.1.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

9.1.1.1 Yüklenici...................................................................................................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

9.1.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ….../....../….…... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

9.2. Ek kesin teminat:

9.2.1 Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

9.2.2 Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

9.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

9.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

9.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

9.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

9.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 10 - Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

10.1. Alıma katılacak isteklilerin öncelikle Madde 5’ te ve diğer hususlarda istenen belgelere göre yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belgeleri eksik olan veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Komisyonca uygun görülmesi durumunda istekliye belge/bilgi eksikliğinin giderilmesi için süre verilerek düzelttirilir. Komisyonca verilen sürede belge/bilgi eksikliğinin giderilmemesi durumunda teklif sahibi istekli değerlendirme dışı bırakılır. İstekliler ve yeterlik belgeleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar komisyonca imzalanır.

10.2. Alım Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden ilk teklif fiyatları yazılı olarak alınır ve teklif fiyatları istekliler huzurunda açıklanır.

10.3. Açıklanan fiyatların en düşüğünden başlanmak üzere katılan isteklilerle açık eksiltmeye başlanır. Fiyat görüşmelerinde asgari 1(bir) olmak üzere komisyon tarafından uygun görülecek oturum sayısına kadar eksiltmeye devam edilir. İdare ve katılımcılar arasında varılacak mutabakata göre açık eksiltmeye devam edenler arasından son teklifleri yazılı olarak alınır.

10.4. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, komisyon eşitlik bozuluncaya kadar eşit teklif sahibi istekliler arasında tekrar teklif alabilir veya numunesi komisyonca beğenilen istekli lehine karar verilebilir.

10.5. Komisyon tarafından, ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek karara bağlanır ve ihale yetkilisinin onayını müteakip ihale üzerinde bırakılan istekliye eposta yolu/elden tebliğ edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile sözleşme yapılamadığı takdirde, komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeyi müteakip ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanabilir.

10.6. İdare gerekli gördüğünde (alım öncesi ve alım aşamasında) alımı iptal etmekte serbest olup bu hususla ilgili olarak istekliler herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

Madde 11- Sözleşmeye Davet

Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme çerçevesinde alınacak kararın tebliğini müteakip, istekli/istekliler 3 (üç) iş günü içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 12 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan……………………………………..……..……………………………… …………….……..(Rakam ve Yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 13- Sözleşmenin süresi

Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren; taksitli/defaten teslim edilenler için 700 (yediyüz) takvim günüdür.

Madde 14–Teslim Programı ve Teslim Yerinde Değişiklik

Yüklenici idarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdare tarafından teslim programı ve teslim yerinde değişiklik yapılabilir.

            14.1      Yüklenici, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren üzerine ihale edilen malları her bir kısım için tek parti halinde 30 (otuz) takvim günü içinde, TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı İkmal Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

            14.2.    Getirilen malzemelerin muayene muhtırası TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı İkmal Müdürlüğü ilgili saymanlıkça düzenlenecektir. Teslim süresi içinde getirilen mallar; TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı  ve Teknik Üye tarafından evsafa uygunluğu, fiziksel sayımı, İhtiyaç Listesi İdari Hususlar kısmında belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilerek muayene edilecektir.

            14.3.    Taahhüt edilen malzemelerin son teslim tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar iş günü ve idarenin çalışma saatlerinde yapılır.

            14.4.    Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir.

Madde 15 – Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi

İdarece öngörülemeyen durumlar nedeniyle, sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dâhilinde ilave iş artışı veya iş eksilişi yaptırılabilir.

Madde 16 - Ödeme Yeri ve Şartları

16.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler teslim yerine ait mal saymanlığı tarafından malların kesin kabulüne müteakip tanzim edilecek usulüne uygun belgeler (muayene muhtırası, taşınır mal işlem belgesi, fatura, borsa tescili zorunlu olan gıda maddeleri için borsa tescil belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylı sureti) tamam olmak koşulu ile 03.2.6.02 (Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları) Ekonomik kodundan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı  Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.

16.2. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

16.3.Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını devir veya temlik edemez.

Madde 17 - Garanti İle İlgili Hususlar

17.1.         Mallar teslim tarihinden itibaren ihtiyaç listesinde belirtilen süreler kadar miat süresine sahip olacaktır.

17.2.         Kesin kabulü yapılan mallarda, muayene esnasında tespit edilemeyen ancak kullanım sırasında kusurlu olduğu ortaya çıkan hususlar, en az 3(üç) kişilik bir heyet tarafından tutulan tutanakla kusurlu olduğu tespit edilecektir.
             Miat süresi belirtilen malların miat süresi içerisinde, kusurlu olduğu tespit edildiği takdirde; Yüklenici bu malları değiştireceğini bu madde ile kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

17.3.    Kesin kabulü yapılan mallarda, muayene esnasında tespit edilemeyen ancak kullanım sırasında bozulan ve evsafını kaybeden malların yerine ilgili Sıhhiye Alay K.lığı ‘nın tebligatını takiben 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağına, bu yapılmadığı takdirde bu yolda yapılacak her türlü masrafın ve ceza uygulamasının üstlenileceğini yüklenici taahhüt eder.

45 (Kırkbeş) gün içerisinde malın yenisi getirilmez ise, kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme fesih edilir. Ancak, yükleniciye yasaklama hükümleri uygulanmaz.
Bozulanın yerine getirilen malın muayenede uygun bulunmaması halinde 45 (Kırkbeş) günlük süreyi aşmamak şartıyla bir defaya mahsus yenisi getirilebilecektir.
Değiştirmede, geliş, gidiş, nakliye ve muayene ücretleri de dahil her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.
Evsafını kaybetmiş malların yerine getirilen yeni malların kati kabulünü müteakip, evsafını kaybetmiş mallar yükleniciye iade edilir.
İhtiyaç listesinde belirtilen ambalaj formlarında teslim edilecektir. Teslim edilen ilaçların miatlarının tamamı aynı olacaktır.

Madde 18 - Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

18.1. Muayene İşleminin Başlaması

18.1.1. Yüklenicinin, malı alım dokümanına uygun şekilde idareye teslim ettiği veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirdiğini idareye bildirdiği tarihi takip eden günden başlayarak idarece Geçici Teslim/Tesellüm Belgesinin düzenlenmesi ile mal idareye geçici olarak teslim edilmiş olur. Bu durumda, ilgili mal saymanlığınca, Muayene Muhtırası ve Komisyon kararının muayene muhtırası kısmı en geç         5 (beş) iş günü içinde tanzim edilecektir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir.

18.2. Muayene Makamı

18.2.1. TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı Etimesgut/ANKARA

18.3. Muayene Faaliyetleri

18.3.1. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince; muayene ve kesin kabul işlemi yapılacaktır.

18.3.2. İşin süresi (teslim süresi) içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi (teslim süresi) içinde uygun çıkmayan mallar yerine 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

18.3.3. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede ( 10 (on ) takvim gününde) teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.

Madde 19 - Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile Sözleşmenin Feshi

19.1. İdare tarafından teslim süresinde uygun görülen süre uzatımı halleri hariç yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. Gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,5 (Binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır. Yüklenici verilen ihtarlı süre içerisinde sadece 1(bir) defa mal getirebilecektir.

19.2. İhtarlı süre içinde süre uzatımı onayı olması halinde malın teslim günü dâhil ceza oranı uygulanacaktır.

19.3. Cezalı sürenin bitmesine rağmen mal teslim edilmemişse, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme fesih edilir. Ancak, yükleniciye yasaklama hükümleri uygulanmaz.

19.4. Tüm ceza ve alacaklar yüklenicinin ilk alacağından, yoksa müteakip alacağından, o da yoksa Nakit Saymanlık veznesine nakit olarak yatırılmak suretiyle alınacaktır. Cezalar KDV hariç hesaplanacaktır. Yüklenici tarafından ceza bedelinin yatırılmaması durumunda MSB Hukuk Müş.liği vasıtasıyla gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

19.5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı; Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 20-.Teslim Yeri Birlik veya Kurumların Yetkileri

20.1. Yüklenici, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren üzerine ihale edilen malları her bir kısım için tek parti halinde 30 (otuz) takvim günü, TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Bşk.lığı İkmal Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

Madde 21– Yürürlük ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 22- Diğer Hususlar

22.1.          Müstahzar İlaçlar için “Kalite yönetim sistem ve /veya ürün kalite belgesi istenmeyecektir. İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu ruhsatnamesini teklif dosyasında sunacaktır.

22.2.          Miat ile ilgili Hususlar

22.2.1.      Miadı raf ömrünün en az  yarısı kadar  olacaktır.
22.2.2.      Raf ömrü olmayan ilaçlar için teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miatlı olacaktır.

22.2.3.      Teslim edilecek ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır.

Değişim ile ilgili Hususlar

22.3.1.                        Yükleniciler tarafından raf ömrü 36 ay ve üzeri olan ilaçların, miatlarının dolmasına en az altı ay kala malzemenin tertip edildiği Sıhhiye Alay K.lığı’nca , yükleniciye tebliğini müteakip aynı cins ve miktarda değişim yapılacaktır.
22.3.2.                        Değişim yapılacak miktar Sıhhiye Alay Komutanlığı’nca  yazılı olarak yükleniciye bildirilecektir. Bu bildirimin yüklenicisi tarafından tebellüğünü takip eden günden itibaren 45 takvim günü içerisinde daha uzun miatlı olanlarla değiştirilerek Sıhhiye Alay Komutanlığına  teslim edilecektir.
22.3.3.                        Değişim her bir kalem için sadece bir defa yapılacaktır. Değişimi yapılan ilaçların muayene neticesinde uygun bulunmaması durumunda bir defaya mahsus değiştirme yapılacaktır.
22.3.4.                        Değişim işleminde yeni teslim edilecek ilaçların, değiştirilecek ilacın güncel fiyatından daha ucuz olmamak şartıyla aynı cins veya birim fiyatı teklif edilenden daha yüksek olan tam muadilini teslim edilecektir.

22.3.5.                        Yüklenici değişim yapacağına dair yazılı taahhütname verecektir.

22.4    Taşıma ambalajı üzerine muhteviyatındaki ilaçlara ait; beşeri tıbbi ürünün adı, üretici adı/adresi, taşıma ambalajı içindeki miktar ve taşıma ambalajı içinde paket/koli/kutu/bağ varsa sayısı, yüklenicinin adı ve adresi, beşeri ürün üretim tarihi ve son kullanma tarihleri yazılı olacaktır.

22.5    İhale dökümanında belirtilen ilaç bilgileri ile Sağlık Bakanlığı ruhsatı arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Sağlık Bakanlığı ruhsat bilgileri esas alınacaktır.

22.6    Karekodlu ilaç/serumlar için; malların kat'i kabulünü müteakip İlaç Takip Sistemi (İTS)'de deaktivasyon işleminin yapılabilmesi maksadıyla ; yüklenici firma tarafından teslim edilen ilaç/serumlara ilişkin İTS'ye satış bildirimlerinin yapılması için satış bilgilerinin Paket Transfer Sistemi (PTS) XML formatındaki CD, ilgili saymanlığa teslim edilecektir. Karekod aranıp aranmayacağı hususu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yayınlanacak güncel mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

22.7    Envantere almak için gerekli kodlandırma işlemleri Saymanlıkça gerçekleştirilecektir.

22.8    İhtiyaç Listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadili) olan ilaçlar için de teklif verilebilecektir.

22.9    İlaçlar Yüklenici Firma tarafından ihtiyaç miktarına uygun, piyasada bulunan ambalaj formuna göre tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Madde 23 - Sözleşmenin İmzalanması

Bu sözleşme 23 (yirmiüç) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/…….. tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

İDARE                                                                                                                                  YÜKLENİCİ