35 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

35 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/160879

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Sinop Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: Sinop Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

b) Adresi: Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:129 80.Yıl Saha Yanı Merkez/SİNOP - SİNOP MERKEZ / SİNOP

c) Telefon numarası: 3682715560

ç) Faks numarası: 3682715796

d) Elektronik posta adresi(varsa): ihalesinopkhb@gmail.com

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ....................................................

b) T.C. Kimlik No: ..................................................................

c) Vergi Kimlik No: .................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................

d) Telefon numarası: ................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen 35 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

 

Sıra No	Açıklama	Birimi	Brans Kodu	Miktarı
1	AĞIZ BAKIM SETİ	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	5.460
2	ORAL AİRWAY NO 1	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	100
3	ORAL AİRWAY NO 2	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	180
4	ORAL AİRWAY NO 3	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	2.430
5	ORAL AİRWAY NO 4	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	2.480
6	ORAL AİRWAY NO 5	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	1.080
7	ORAL AİRWAY NO 0	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	40
8	ORAL AİRWAY NO 00	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	30
9	AMBU (PVC) SET PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	47
10	ANESTEZİ HASTA (SOLUNUM) DEVRESİ YETİŞKİN	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	455
11	PERİFERİK SİNİR BLOKAJ İĞNESİ /KANÜL 100 MM	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	100
12	PERİFERİK SİNİR BLOKAJ İĞNESİ /KANÜL 50 MM	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	100
13	PERİFERİK SİNİR BLOKAJ İĞNESİ /KANÜL 80 MM	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	100
14	SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,7F 16CM	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	922
15	SANTRAL VENÖZ KATETER 6F PEDİATRİK	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	40
16	BİBAP CPAP MASKE SETİ TAM YÜZ KÜÇÜK BOY	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	20
17	BİBAP CPAP MASKE SETİ TAM YÜZ ORTA BOY	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	55
18	BİBAP CPAP MASKE SETİ TAM YÜZ BÜYÜK BOY	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	100
19	ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:2.5	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	50
20	ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:3	adet	Diğer Sarf Malzemeleri	20
21	ENTERAL BESLENME TÜPÜ / SONDASI (PVC) 14 F 40-50CM	adet	DAMLA AYARLAYICISI	10
22	ENTERAL BESLENME TÜPÜ / SONDASI (PVC) 16 F 40-50CM	adet	DAMLA AYARLAYICISI	10
23	ENTERAL BESLENME TÜPÜ / SONDASI (PVC) 18 F 40-50CM	adet	DAMLA AYARLAYICISI	60
24	NEBULİZATÖR SETİ VENTİLATÖR UYUMLU	adet	DAMLA AYARLAYICISI	3.002
25	BASINÇ İZLEME SETİ, TEKLİ (TRANSDUSER)	adet	DAMLA AYARLAYICISI	800
26	BASINÇ İZLEME SETİ, TEKLİ (TRANSDUSER)(NİHON KOHDEN UYUMLU)	adet	DAMLA AYARLAYICISI	100
27	ÜROMETRE 500ML / 2000 ML İDRAR TORBASI	adet	DAMLA AYARLAYICISI	1.530
28	SPİNAL-EPİDURAL KOMBİNE SET 18G	adet	DAMLA AYARLAYICISI	90
29	HAVALI YATAK / ESKAR A+B SİSTEM	adet	DAMLA AYARLAYICISI	8
30	SERUM VALFİ TEK YÖNLÜ	adet	DAMLA AYARLAYICISI	153
31	TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	adet	DAMLA AYARLAYICISI	700
32	OKSİJEN BAŞLIĞI, HOOD ORTA BOY DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	adet	DAMLA AYARLAYICISI	52
33	SANTRAL VENÖZ KATETER TEK LÜMENLİ 4F PEDİATRİK	adet	DAMLA AYARLAYICISI	10
34	ÇİFT LÜMENLİ UMBLİKAL KATETER 5F POLİÜRETAN	adet	DAMLA AYARLAYICISI	10
35	SANTRAL VENÖZ KATETER TEK LÜMENLİ 7F	adet	DAMLA AYARLAYICISI	10

1-Atatürk Devlet Hastanesi 2-Ayancık Devlet Hastanesi, 3-Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi, 4-Durağan Devlet Hastanesi, 5-Gerze Devlet Hastanesi, 6-Türkeli Devlet Hastanesi

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin KDV hariç, tüm vergi, resim, harçlar vb. mali yükümlülükler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım ve nakliye giderleri sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) İdari şartname

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

5)

Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 12aydır.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. 1-Atatürk Devlet Hastanesi 2-Ayancık Devlet Hastanesi, 3-Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi, 4-Durağan Devlet Hastanesi, 5-Gerze Devlet Hastanesi, 6-Türkeli Devlet Hastanesi

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. (Sözleşme 31.06.2017 tarihinde sona erecektir.)

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Teslim yerlerinde yazılı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda (sözleşme süresince en fazla 10 sipariş olmak üzere peyder pey ) firmaya fax ve yazı ile ulaştırılan istekler en geç 15(on beş) gün içinde, teslim yerlerinde yazılı kurumlara mesai saatleri dahilinde, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin göstereceği yere yüklenici firma personelleri tarafından yerleştirilecektir. ( Yukarıda belirtilen malzeme teslim planından hariç, teslim yerlerinde yazılı kurumların acil malzeme talepleri yüklenici firmaca itiraz edilmeden karşılanacaktır.)

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Sinop Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muhasebe Birimi 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası) 'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Yüklenici tarafından teslim edilen her bir siparişe ait düzenlenen irsaliye, fatura karşılığında, yüklenicinin yazılı talebi üzerine bildireceği Banka hesabına Muayene kabul raporu düzenlenmesinden itibaren 150 gün içinde ve ayrıca Hastanelerin bütçe imkanları doğrultusunda ödeme yapılacaktır.

12.3. Akreditif

12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları ,

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. Muayeneden önce fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Yüklenici fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayene isteyebilir. Bu takdirde mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak (3) kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılacaktır. Bu komisyonun vereceği karar kesin olacaktır ve bu rapora itiraz edilemez. Malın fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur, tutanakta muayenenin başlangıcından itibaren inceleme muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek yöntem usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve yüklenici veya vekiline imzalattırılır. İşin süresi içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar sadece yerine bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. İşin süresi dolmuşsa ihale dökümanında belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere teslim alınarak muayeneleri yapılır. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayenesi sonucunda da olumsuz çıkması durumunda da idarenin deposundaki malın tamamını ihale dökümanında belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır. Alınmayan mallara ilişkin olarak idareden her hangi bir hak talebinde bulunamaz.. . . . . .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 1, (bir) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde sinop mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1.

1Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından, hastanelerimi idareleri de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
2.İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde en fazla dört rakam verebileceklerdir. Bu durumda da birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip yükleniciye verecektir.

İDARE YÜKLENİCİ

NUMUNE DEĞERLENDİRME LİSTESİ

Sayfa: 1/7

İhale kayıt numarası                                  : 2016/160879

İdarenin adı                                              : SİNOP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ

İşin Adı                                                   : 35 KALEM TIBBİ SARF MALZEME

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
I-AĞIZ BAKIM SETİ
KAZIM KORKMAZ	5460	ADET	5,44	2,87
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	5460	ADET	5,44	4,12
MEDIKAL IŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	5460	ADET	5,44	4,73
OMUR MEDIKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	5460	ADET	5,44	5,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
2-ORAL AİRVVAY NO 1
DOĞUŞ MEDIKAL TIBBICİHAZLAR VE TEKNSER.HİZ.TİC.LTD.	100	ADET	0,83	0,405
OMUR MEDIKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	100	ADET	0,83	0,46
MEDIKAL IŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	100	ADET	0,83	0,49
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	100	ADET	0,83	0,76

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
3-ORAL AİRVVAY NO 2
OMUR MEDIKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	180	ADET	0,81	0.46
MEDIKAL IŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	180	ADET	0,81	0,49
DOĞUŞ MEDIKAL TIBBICİHAZLAR VE TEKNSER.HİZ.TİC.LTD.	180	ADET	0,81	0,555
MEDI-LAB TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	180	ADET	0.81	0,76

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
4-ORAL AİRVVAY NO 3
OMUR MEDIKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	2430	ADET	0,81	0,46

 

ı

DOĞUŞ MEDİKAL TIBBICİHAZLAR VE TEKNSER.HİZ.TtC.LTD.	2430	ADET	0.81	0,463
MEDtKAL İŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	2430	ADET	0,81	0,49
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	2430	ADET	0,81	0,76

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
5-ORAL AİRWAY NO 4
ÖMÜR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	2480	ADET	0,80	0,46
DOĞUŞ MEDİKAL TIBBICİHAZLAR VE TEKNSER.HİZ.TİC.LTD.	2480	ADET	0,80	0,463
MEDİKAL IŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	2480	ADET	0,80	0,49
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	2480	ADET	0.80	0.76

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
6-ORAL AİRVVAY NO 5
OMUR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	1080	ADET	0,78	0,46
MEDİKAL IŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET. İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	1080	ADET	0,78	0,49
DOĞUŞ MEDİKAL TIBBICİHAZLAR VE TEKNSER.HİZ.TİC.LTD.	1080	ADET	0,78	0,562
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	1080	ADET	0,78	0,76

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
7-ORAL AİRWAY NO 0
OMUR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	40	ADET	0.88	0,46
MEDİKAL İŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	40	ADET	0,88	0,49
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	40	ADET	0,88	0,76

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
9-AMBU (PVC) SET PEDİATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	47	ADET	70,41	21,62

 

OMUR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	47	ADET	70.41	25,00
MEDİKAL IŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	47	ADET	70,41	29,00
TURKSOY MEDİKAL TIBBİ GEREÇLER SAĞLIK HİZMET GIDA TURİZM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	47	ADET	70.41	790,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
10-ANESTEZİ HASTA (SOLUNUM) DEVRESİ YETİŞKİN
MEDİKAL IŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	455	ADET	58,69	12,88
OMUR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	455	ADET	58,69	14,70
COŞKUN YOLAYDIN	455	ADET	58,69	17,00
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	455	ADET	58,69	18,30

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
11-PERİFERİK SİNİR BLOKAJ İĞNESİ /KANÜL 100 MM
COŞKUN YOLAYDIN	100	ADET	31,94	40,00
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	100	ADET	31,94	42,90
OMUR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	100	ADET	31,94	45,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
I2-PERİFERİK SİNİR BLOKAJ İĞNESİ /KANÜL 50 MM
COŞKUN YOLAYDIN	100	ADET	33.44	40,00
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	100	ADET	33,44	42.90
OMUR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	100	ADET	33,44	45,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
13-PERİFERİK SİNİR BLOKAJ İĞNESİ /KANÜL 80 MM
COŞKUN YOLAYDIN	100	ADET	41,84	40,00
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	100	ADET	41,84	42,90
ÖMÜR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	100	ADET	41,84	45,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
14-SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,7F 16CM
METKO MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	922	ADET	56,80	25.20
KAZIM KORKMAZ	922	ADET	56,80	28,00
YILDIZ KOCABIÇAK	922	ADET	56,80	39,84
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	922	ADET	56,80	51,56
OMUR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	922	ADET	56,80	59,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
15-SANTRAL VENÖZ KATETER 6F PEDİATRİK
MEDİ-LAB TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	40	ADET	349,00	51.50

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
16-BİBAP CPAP MASKE SETİ TAM YÜZ KÜÇÜK BOY
MEDİ-LAB TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	20	ADET	168,51	14,50
COŞKUN YOLAYDIN	20	ADET	168.51	18,00
M.S.T.GRUP MÜMESSİLLİK İLAÇ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	20	ADET	168,51	76,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
17-BİBAP CPAP MASKE SETİ TAM YÜZ ORTA BOY
MEDİ-LAB TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	55	ADET	134.44	14,50
COŞKUN YOLAYDIN	55	ADET	134.44	18.00
M.S.T.GRUP MÜMESSİLLİK İLAÇ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	55	ADET	134,44	76,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
18-BİBAP CPAP MASKE SETİ TAM YÜZ BÜYÜK BOY
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	100	ADET	178,75	14,50
COŞKUN YOLAYDIN	100	ADET	178,75	18,00

 

M.S.T.GRUP MÜMESSİLLİK İLAÇ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	100	ADET	178.75	76,00
Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
I9-ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:2.5
COŞKUN YOLAYDIN	50	ADET	2,03	4,55

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
20-ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:3
COŞKUN YOLAYDIN	20	ADET	2,44	4,55

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
24-NEBULİZATÖR SETİ VENTİLATÖR UYUMLU
ÖMÜR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	3002	ADET	6,75	2,27
MEDIKAL IŞ HAST.LAB.CİHAZ VE ALET.İTH.TAAH.MÜM.TİC. LTD.ŞTİ.	3002	ADET	6,75	2,45
COŞKUN YOLAYDIN	3002	ADET	6,75	2,46
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	3002	ADET	6,75	5.12

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
25-BASINÇ İZLEME SETİ, TEKLİ (TRANSDUSER)
OKUMAN MEDIKAL SİSTEMLER LİMİTED ŞİRKETİ.	800	ADET	33,74	16,90
DOĞUŞ MEDİKAL TIBBICİHAZLAR VE TEKNSER.HİZ.TİC.LTD.	800	ADET	33,74	17,80
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	800	ADET	33,74	19,70
KAZIM KORKMAZ	800	ADET	33,74	23,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
26-BASINÇ İZLEME SETİ, TEKLİ (TRANSDUSER)(NİHON KOHDEN UYUMLU)
DOĞUŞ MEDIKAL TIBBICİHAZLAR VE TEKNSER.HİZ.TİC.LTD.	100	ADET	37.82	17,80
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	100	ADET	37,82	19,70
METKO MEDIKAL VE TIBBİ CİHAZLAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	100	ADET	37,82	20,00
KAZIM KORKMAZ	100	ADET	37.82	28,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
27-ÜROMETRE 500ML / 2000 ML İDRAR TORBASI
KAZIM KORKMAZ	1530	ADET	14.54	0,53
DOĞUŞ MEDİKAL TIBBICİHAZLAR VE TEKNSER.HİZ.TİC.LTD.	1530	ADET	14,54	10.40
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	1530	ADET	14,54	12,75

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
28-SPİNAL-EPÎDURAL KOMBİNE SET 18G
ENDER HAZIROL	90	ADET	60,63	49,40
ÖMÜR MEDİKAL TURİZM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	90	ADET	60,63	59,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
29-HAVALI YATAK / ESKAR A+B SİSTEM
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	8	ADET	137,67	94.00
KAZIM KORKMAZ	8	ADET	137,67	2.997,00

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
30-SERUM VALFİ TEK YÖNLÜ
KAZIM KORKMAZ	153	ADET	4,93	4,60

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
31-TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
KAZIM KORKMAZ	700	ADET	3,27	1,45
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	700	ADET	3,27	1.84
M.S.T.GRUP MÜMESSİLLİK İLAÇ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	700	ADET	3,27	2,39
TURKSOY MEDİKAL TIBBİ GEREÇLER SAĞLIK HİZMET GIDA TURİZM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	700	ADET	3,27	6,90

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
32-OKSİJEN BAŞLIĞI, HOOD ORTA BOY DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
COŞKUN YOLAYDIN	52	ADET	70,87	18,60

 

Firma Adı	Miktar	Ölçü Birimi	Yaklaşık Maliyet	Birim Fiyat	UBB Kodu	Marka	Uygunluk Durumu	Gerekçe
34-ÇİFT LÜMENLİ UMBLİKAL KATETER 5F POLİÜRETAN
MEDI-LAB TIBBI ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	10	ADET	57,81	68.00
COŞKUN YOLAYDIN	10	ADET	57,81	75,00