İhale No | 927805 |
Sektör | Kamera, Alarm ve Güvenlik Sistemleri |
İdare | Şırnak 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Şırnak |
İşin İli | Şırnak |
Yayın Tarihi | 27 Mayıs 2015 |
İhale Tarihi | 28 Mayıs 2015 11:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
İŞİN ADI : | 3 KALEM EĞİTİM ALANI MALZEMESİ ALIMI | ||||||||||||||
İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
İDARE ADI: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı | ||||||||||||||
ADRESİ: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK | ||||||||||||||
TELEFON VE FAX NUMARASI: | +904866171469 - +904866169169 | ||||||||||||||
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | |||||||||||||||
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | PORTLANT ÇİMENTO (40 TORBA), AHŞAP KERESTE (2 M3), POLİ KARBON (20 TABAKA) | ||||||||||||||
MİKTARI: | 3 KLM. | ||||||||||||||
MALIN TESLİM YERİ: | TÜK-208 MAL SAYMANLIĞI DEPOSU CİZRE/ŞIRNAK | ||||||||||||||
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | Yüklenici, mal/malları, işe başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde, defaten teslim edecektir. | ||||||||||||||
İhalenin YAPILACAĞI YER: | 172' NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI İHALE KOMS.BŞK.LIĞI İHALE SALONU CİZRE/ŞIRNAK | ||||||||||||||
İhalenin TARİH VE SAATİ: | 28/5/2015-11:30 | ||||||||||||||
SARTNAME NO: | İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR | ||||||||||||||
İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN BİRLİKLERİN İHTİYACI İÇİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22-D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALINACAK İKMAL MADDELERİNE AİT İLANDIR. İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI MADDE 1. 1.1.172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı tarafından desteklenen birliklerin ihtiyacı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D maddesine göre satın alınacak ikmal maddesinin; Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı Alıma ilişkin Bilgiler 1 PORTLANT ÇİMENTO 40 TORBA STANDART VERİLERİ HÜKÜMET STANDARDI TS EN 197-1,BİRİM PAKET TİPİ KRAFT KAĞIT TORBA, NET AĞIRLIĞI 50 KİLOGRAM,RENK GRİ OLACAKTIR.. 2 AHŞAP KERESTE 2 M3 STANDART VERİLERİ HÜKÜMET STANDARDI TS 5005, TİP: ÇAM KERESTE, SINIF: 2.SINIF OLACAKTIR. 3 POLİ KARBON 20 TABAKA MALZEME İSMİ PLASTİK LEVHA, RENK HER İKİ TARAF ŞEFFAF, ÖZEL HUSUSLAR ÇİFT CİDARLIDIR, KIRILGANDIR. Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 3 (üç) kalem ikmal maddesi kısaca mal olarak adlandırılmıştır. 1.2. Satın alınacak malın evsafı; 1.1. maddesinde belirtildiği gibidir. 1.2.1. Yüklenici tarafından, belirtilen özelliklerden farklı olarak önerilen mal, ancak teknik ve istenen özelliklere uygun veya mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu alım komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. 1.2.2. Alım aşamasında Geçici Teminat istenmeyecektir. Herhangi bir nedenle doğrudan temin kararının alınamaması durumunda, Doğrudan Temin Komisyonunca işlemlere devam edilecek ve alım konusu malın sözleşmesinin yapılması sağlanacaktır. TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI MADDE 2. 2.1. Mal, Tük.Mlz.-208 Mal Saymanlığına, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 2.2. En uygun teklifi veren istekli, komisyon kararının tebliğine müteakip 2 (İKİ) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 2.3. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirebilir. Normal sürede uygun çıkmayan mallar yerine 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 2.4. Yüklenici muayeneye arz ettiği malını muayene sonucuna kadar (red hali hariç) geri alamaz ve bu hususta herhangi bir sebeple hak iddia edemez. 2.5. Malların tartı, istif, gruplama, işçi hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir. MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI MADDE 3. Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın fiziksel muayenesi 172’nci Zırhlı Tugay K.Yrdc.lığı Muayene ve Kabul Komisyonunca yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mal reddedilir. 3.1. Malın duyusal ve fiziksel muayenesi malın teslim edildiği günde yapılacaktır. 3.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenicinin muayenede hazır bulunup bulunmadığının tespiti yapılır, hazır bulunmasa bile muayene işlemlerine başlanır. 3.3. Yüklenici muayene günü ve saatini Muayene ve Kabul Komisyonundan bizzat kendisi veya kanuni vekili öğrenecektir. Öğrenmediği takdirde herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 3.3.1. Muayene aşağıdaki esaslara göre yapılır: 3.3.1.2. Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı tespit edilir. 3.3.1.3. Malların ya da yapılan işin malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşme çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir. 3.3.1.4. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 3.3.1.5. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. 3.4. Malın fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde, yüklenici veya kanuni vekili (muayenede hazır bulunmuşlar ise) muayene sonucuna aynı gün ve çalışma saati bitiminden en geç bir saat evveline kadar, ilk muayeneyi yapan komisyonun bağlı olduğu komutanlığa yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edebilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene işlemleri aynı günde bitmez ise, yükleniciye muayeneye katılabilmesi için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse idareden herhangi bir hak talep edilmeyecektir. 3.5. Getirilen malın muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalaj v.s. ) yükleniciye ait olacaktır. 3.6. Muayeneler sırasında alınacak numune payları yükleniciye ait olacaktır. TAAHHÜDE RİAYETSİZLİK HALLERİ VE MÜEYYİDELERİ MADDE 4. 4.1. Yüklenicinin taahhüdünü ifa etmediği addolunacak haller şunlardır. 4.1.1. Yüklenici malları sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 (BEŞ) takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 4.1.2. Normal teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde reddedilmesi ve reddedilenin yerine, normal sürede yeni mal getirmemesi ya da yerine 2 (iki) defaya mahsus olarak getirilen malın da reddedilmesi halinde hiç mal getirmemiş sayılır. 4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10’uncu maddesinde yazılı hükümler dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idare; protesto çekmeye, ayrıca bir hüküm almaya ve noter ihtarı çekmeye gerek kalmaksızın doğrudan temin iptal edilecek ve kesin teminat hazineye irad kaydedilecektir. AMBALAJ ŞEKLİ MADDE 5. Ambalajlar, Piyasa teamülüne uygun olacak, sağlam, kokusuz, ürünün kendisine özgü ambalajlarda Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme yeni, temiz, kokusuz olacaktır. Her türlü ambalaj ve kaplar alıcıya ücretsiz olarak bırakılacaktır. RESİM VERGİ VE MASRAFLAR MADDE 6. Her türlü resim, vergi, harç ile borsa tescil ücreti yükleniciye aittir. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlgili mevzuat uyarınca KDV cari uygulamadaki oranlar üzerinden teslim alınan emtiaların sabit satış fiyatlarına ayrıca ilave edilerek, kuruşlu belge üzerinde gösterilmek suretiyle yükleniciye ayrıca ödenecektir. İKAMETGAHTA BULUNMA MECBURİYETİ MADDE 7. Yüklenici taahhüt süresi içinde, tebligat çekilebilmesi için sözleşmede gösterdiği ikametgahında ve tebligat adresinde bizzat bulunmaya veya namına yapılacak tebligatı almaya yetkili bir vekil bulundurmaya mecburdur. Bulunmadığı taktirde herhangi bir hüküm almaya lüzum kalmadan ve itiraza bakılmaksızın doğrudan temin iptal edilir. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI MADDE 8. TŞN.TÜK-208 Mal Saymanlığına teslim edilen malların ilgili belgeleri (taşınır mal işlem belgesi...vb) mal saymanlığınca, usulüne uygun olarak düzenlenecek belgelerine istinaden, Mly Büt.Ks.A tarafından tahakkukları yapılarak müteahhide hak edişleri ait oldukları Mali Yılı Spor Malzeme Alımları harcama kalemi ayrıntı kodundan (03.2.5.02) Cizre Mal Müdürlüğünce ödenecektir. Hak ediş tutarları ile ihale bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenecektir. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde satıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir. SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT MADDE 9. Yüklenici ile (noter onaysız) sözleşme yapılacaktır. Sözleşme tasarısına yazılması gereken diğer hususları Doğrudan Temin Komisyonu kendisi belirleyecektir. Diğer hususlar sözleşme taslağında belirtilecektir. Teklif edilen toplam bedelin % 6’sı oranında Kat’i teminat alınacaktır. İHTİLAFLARIN HALLİ MADDE 10. Uyuşmazlıkların halinde, sırasıyla akdedilecek, Sözleşme ve onun ayrılmaz kısımlarını teşkil eden Özel Şartname esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde Cizre Mahkemeleri yetkilidir. MADDE 11. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile sözleşme yapılacaktır. İstekli vermiş olduğu teklif bedeli üzerinden karar pulunu, sözleşme damga vergisini ve kesin teminatını mal müdürlüğüne yatıracak ve yatırdığına dair belgeleri sözleşme imzalanmadan önce ihale komisyon başkanlığına teslim edecektir. Ayrıca istekli, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge ile vergi dairesinden alınmış vergi borcunun olmadığına dair belgeyi, sözleşme imzalanmadan önce ihale komisyon başkanlığına teslim edecektir. ----------------------------------------------------------------------------- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMINDA UYGULANACAK 3 KALEM EĞİTİM ALANI MALZEMESİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Karar Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta…………………………………………………………………... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı: 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı b) Adresi: 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı-Cizre/ŞIRNAK c) Telefon numarası: 0.486.6171469 ç) Faks numarası: 0.486.6169169 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: b) T.C. Kimlik No: c) Vergi Kimlik No: ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: d) Telefon numarası: e) Bildirime esas faks numarası: f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı 5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve özellikleri düzenlenen 3 Kalem Eğitim Alanı Malzemesi ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal/malların miktarı: 5.1.1.1. Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 PORTLANT ÇİMENTO Torba 40 2 AHŞAP KERESTE M3 2 3 POLİ KARBON Tabaka 20 5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan .............................................................................................. (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil giderler 7.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar 7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dâhil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dâhildir. 7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 7.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler 7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dâhildir. Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) Sözleşme tasarısı 2) Diğer Belgeler: a. Özel Şartname(4 Sayfa) Madde 9 - Sözleşmenin süresi 9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihiden itibaren (işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı gün olarak kabul edilecektir.) 30 (Otuz) takvim günüdür. Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı 10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 10.1.1. 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri - 208 Mal Saymanlığı Depoları-Cizre/ŞIRNAK 10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1. Sözleşmenin imzalandığı gündür. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi Teslim Süresi: Yüklenici, mal/malları, işe başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde, defaten teslim edecektir. Ambalajlama işçiliği ve ambalajlama malzemesi için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Mal/mallar; Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak İşe Başlama Talimatının tebliğinden itibaren aşağıda belirtilen teslim programına uygun olarak teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalandığı gün, İşe Başlama Talimatının tebliğ edildiği gün ve İşe Başlama Tarihi olarak kabul edilecektir. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin ceza ile ilgili madde hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Teslim edilen mal, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir. 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 2 (iki) iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: 11.1.1.Yüklenici.................................................................................................................... [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir. 11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ……..…... / ……...….. / ….……….. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. 11.2. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. (Depo stoklarında kalmaması halinde garanti süresi beklenmeden, teminatın tamamının iade edilmesi için 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri - 208 Mal Saymanlığı tarafından bu durum açıkça belirtilerek teminatın iadesi için yazı yazılacaktır.) 11.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 12.1. Ödeme yeri 12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Cizre Mal Müdürlüğünce yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 12.2. Ödeme koşulları ve zamanı 12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası)'dır. 12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. 12.2.3. Ödemeler Maliye Bakanlığı'nın öngördüğü esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edecektir. Madde 13 - Yüklenicinin yükümlülükleri 13.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri 13.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 13.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 13.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 13.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 13.2. Güvenlik önlemleri 13.2.1. Yüklenici; a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır. 13.2.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 13.3. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları 13.3.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 13.3.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. 13.3.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 13.3.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır. 13.4. Malların taşınması 13.4.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 13.4.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır. 13.5. Garanti ve bakım, onarım 13.5.1. Garanti: Bu madde boş bırakılmıştır. 13.5.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini: Bu madde boş bırakılmıştır Madde 14 - Ambalajlama 14.1. Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir. Ambalajlar belirtilen ölçü ve niteliklerde olacaktır. Ambalaj masrafları Yükleniciye aittir. Yüklenici, bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar, İdareye bedelsiz olarak bırakılacaktır. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili diğer hususlar Malzeme İhtiyaç Çizelgesinde belirtildiği şekilde olacaktır. 14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. Madde 15 - Reklâm yasağı 15.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 16 - Fikri ve sınaî mülkiyet hakları 16.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. 16.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 16.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir. 16.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınaî haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınaî mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 17 - Sözleşmede değişiklik yapılması 17.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) Malın montaj veya teslim yeri. b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 17.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 18.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 18.1.1. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 18.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller 18.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 18.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. Madde 19 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 19.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır. 19.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. Madde 20 - Yüklenicinin vekili 20.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 20.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. Madde 21 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri Teslim Edilen mal/malların muayenesi; ihtiyaç Listesi, Özel Şartname ile Sözleşmede belirtilen özelliklere göre, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca yapılacaktır. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, sözleşme hükümlerine göre uygun olarak yerine getirmemesi halinde İdare, sözleşmeyi fesheder. Red edilen malın; muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren, aynı gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için sözleşme tutarının 0.005 (bindebeş)’i oranında ceza verilecektir. Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde 3 (üç) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkân kalmadığının muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir. Gerekli durumda; muayene sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir. Bu sebeple; yüklenici malını teslim ederken, malla birlikte numune paylarını da idareye teslim edecektir. Muayene sırasında bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek yeter sayıda numune saklı tutulur. Numune; mühürlü durumda ve özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı tarafından, ilgili mevzuat ve idare tarafından belirlenmiş (İhale dokümanında belirlenmiş bir garanti süresi varsa, garanti süresinden az olmayacak şekilde) süre boyunca alıkonulur. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Muayene aşamasında gerekli her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır. Getirilen mal/malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, muayeneye hazır hale getirme, ret olması halinde depolardan kaldırılıp götürülmesi, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj vs.) yükleniciye aittir. Her türlü muayene sonucu saymanlık tarafından yükleniciye tebliğ edilir. Ancak, yüklenicinin muayene esnasında hazır bulunması halinde, sonuç Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı tarafından, yükleniciye imza karşılığı tebliğ edilir. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi halinde durum bir tutanakla tevsik edilir ve tebliğ yapılmış sayılır. Mal niteliklerine uygun bulunmamış ise, tebligat ile birlikte muayene muhtırası ve eklerinin fotokopileri de yükleniciye gönderilir veya verilir. Denetim, Muayene esnasında hasar gören ve tahrip edilen mal/mallar yüklenici tarafından değiştirilecektir. Teslim süresi içerisinde getirilen mal/malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirecektir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 2 (İki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Mal/mallar, yükleniciye ait vasıtalar ile 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığı Depolarına kadar götürülecek ve araçtan boşaltma işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Nakliye ve boşaltma işi için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 22 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi 22.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işin malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşme çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir. 22.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 22.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Madde 23 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler 23.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 24.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir, sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. 24.2 Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 24.3. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve özel şartname ile sözleşmeye uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 2 defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde kesin teminat gelir kaydedilir, sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 25 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi 25.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 25.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ayrıca protesto ve ihtar çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek kesin teminat hazineye irat kaydedilecektir. b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 25.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 25.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 25.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 25.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 25.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 25.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat iade edilir. Madde 26 - Fesih tarihinin belirlenmesi 26.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 nci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir. 26.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 nci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 26.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 nci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Madde 27 - Fesih halinde yapılacak işlemler 27.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 27.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır. 27.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 27.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 27.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 27.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Madde 28 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi 28.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. Madde 29 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkûmiyeti 29.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 29.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Madde 30 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk 30.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 30.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. Madde 31 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu 31.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 32 - Anlaşmazlıkların çözümü 32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Cizre mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 33 - Hüküm bulunmayan haller 33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 34 - Diğer hususlar 34.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler: 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığının yetkileri; Yükleniciye, verilecek her türlü tebligatın yapılması, Sözleşme hükümlerine göre işin takibi, Sözleşmenin ilgili maddelerine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde ve tebliğ şerhi bulunan noter ihtarnamesi (veya elden tebliğ) ile işlemlerin safahatına ilişkin (Muayene muhtıraları, tebligatlar, yüklenici dilekçeleri v.b.) belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde İdareye gönderilmesi, Mal/malların kati kabulü ve Sözleşmenin ilgili maddelerine göre teminatının çözülmesi (SSK’dan ilişiksiz belgesinin istenmesi durumunda, ilişiksiz belgesinin alınması, vergi borcu ve SGK borcu dâhil) için gecikmeksizin ve usulüne uygun olarak hazırlanacak, Birlik Komutanı veya Kurum Amirinin imzasına havi teminat iade yazılarının zamanında Doğrudan Temin Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi. 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı yetkileri; 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığından gelecek taahhüdün ifa edilmemesine dair yazıya istinaden Sözleşmenin ilgili maddelerine göre ihtar çekilmesi, 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığını tarafından hazırlanacak belgelere göre sözleşmenin feshi, tazminat davası açılması, yasaklama talebi, 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığını yazılarına istinaden kesin teminatın iadesi ile yüklenicinin ilgili yönetmeliğe göre usulüne uygun olarak talep ettiği iş bitirme belgesinin düzenlenmesi işlemleri, Teslim yeri değişiklikleri, teslim programında değişiklik, sözleşme devri ve süre uzatımı, Sözleşmenin uygulanmasına ve taahhüdün yerine getirilmesine ait herhangi bir hususun yargıya intikal etmesi halinde ve Sözleşmenin feshi halinde, Borçlar Kanunun 108. maddesi gereğince taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda tazminat davası açılması için gerekli olan belgeler ile yasaklamaya ilişkin belgelerin hazırlanması. Madde 35-Yürürlük 35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 36 - Sözleşmenin imzalanması 36.1. Bu sözleşme OTUZALTI maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ... / ... / 2015 Tarihinde imza altına alınmıştır. Sözleşmenin 1 (Bir) nüshası İdarede muhafaza altına alınmıştır. İDARE YÜKLENİCİ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)