2010/509086 - 28.000 Kg Portakal

28.000 KG PORTAKALMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 2.Ordu Komutanlık Karargahı

28.000 KG PORTAKAL
alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2010/509086

1-İdarenin
a) Adresi	:	ZAFER MAHALLESI MEHMET BUYRUK CADDESI 0 44100 MALATYA MERKEZ MALATYA
b) Telefon ve faks numarası	:	4223715800 - 4223715746
c) Elektronik Posta Adresi	:	ikinciorduihale@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)	:

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı	:	İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri	:	Tüketim 222 Mal Saymanlığı – Çakmak Kışlası/MALATYA
c) Teslim tarihi	:	Sözleşmenin Harcama Yetkilisince imzalanmasını müteakip, 7 (Yedi) gün içerisinde (sözleşme çoğaltılıp dağıtılmasa dahi) yükleniciye veya kanuni vekiline tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu tebliğden itibaren; 01 Aralık 2010 ile 30 Mart 2011 tarihleri arasında günlük ihtiyaçlar nispetinde Loj. Ds. LYM Tük. 222 Mal Saymanlığı (ÇAKMAK KIŞLASI/MALATYA)’na teslim edecektir. Bu nedenle ayrıca yükleniciye işe başlaması için tebligat çekmeye gerek yoktur. Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 48.1.2. İşin süresi: 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 48.1.3. 01 Kasım 2010 tarihi işe başlama tarihidir. Herhangi bir sebeple sözleşmelerin yürürlüğe girmesinin öngörülenden daha geç olması halinde idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak tebligattan itibaren işe başlanacak, işin süresi dikkate alınmayarak, 01 Mart 2011 tarihleri işin bitiş tarihi olarak esas alınacaktır. 48.1.4. Saymanlık tarafından verilecek tebligatlar işe başlama talimatı olarak değerlendirilecektir. Yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecektir. (Malın tesliminde izlenecek yöntemler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar bu şartnamenin 48’nci maddesinde belirtilmiştir.) 48.1.5. Yüklenicinin teslim programı: Taahhüt konusu mallar günlük ihtiyaçlar nispetinde Tük. 222 Mal Saymanlığına (Çakmak Kışlası/Malatya) her gün saat 11.00’ e kadar teslim edilecektir. 48.1.6. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: 48.1.7. Her gün ne miktar mal alınacağı, teslim yerindeki ilgili mal saymanlıklarınca verilecek aylık tebligatlarla belirtilecektir. Şu kadar ki bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgâhına ulaştırılacaktır. (Elden veya resmi iadeli taahhütlü) 48.1.8. Malları teslim alacak makam, lüzum ve ihtiyacına göre aylık teslimat tarihinde ve teslim edilecek miktarlarda değişiklik yapabilir. Aylık tebligat tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından, aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda mal getirileceği bir gün önceden, bizzat yüklenici veya kanuni vekili tarafından malın teslim edileceği saymanlıktan öğrenilecektir. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, tebligat yapılmış kabul edilecektir. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu deftere imza edecektir. 48.1.9. İdare, tebligatta belirtilerek birkaç günlük ihtiyacını toplu alabilecektir. Tebligatta belirtilen miktardan fazla getirilen malı alıp almamakta, teslim alan saymanlık serbest ve yetkilidir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde ret edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. 48.1.10. Yüklenici kendisine tebliğ edilen miktarlardaki malı teslim gününde en geç saat 11.00’e (onbir) kadar (08.30 ile 11.00 saatleri arasında olmak üzere) Birlik ve Kurum kilerlerine teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 2 (iki) saat, yani saat 13.00’e (onüç) kadardır. Saat 13.00’den (onüç) sonra getirilen mal kabul edilmeyecek ve bu durumda o gün hiç mal getirilmemiş işlemi yapılacaktır. 48.1.11. Saat 11.00’den (onbir) sonra teslimat yapıldığı takdirde, geçen her saat için gecikmeye konu olan malın parasal tutarının %2’si (yüzdeiki) tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. 48.1.12. Gecikme ile yapılacak teslimatlar, muayene ve kabul komisyonunca Günlük Muayenelere Mahsus Deftere kaydedilecektir. 48.1.13. Mücbir sebeplerden kaynaklandığı tespit edilen gecikmelerde bu cezalar uygulanmayacaktır. 48.1.14. Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde hiç mal getirmez ise, veya normal ve cezalı teslim süresinde getirdiği mal muayeneler neticesinde niteliklerine uygun bulunmaz ise o gün hiç mal getirilmemiş (taahhüt ifa edilmemiş) sayılır. 48.1.15. Bu şekilde taahhüdün ifa edilmemesi durumunda, o gün tebligata göre getirilmesi gereken malın parasal tutarının %20’i (yüzdeyirmi) tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. 48.1.16. Yukarıda belirtilen taahhüdün ifa edilmeme hali, sözleşme müddeti boyunca 4 (DÖRT) defayı geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20’nci ve sözleşme tasarısının 34’üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Buna göre yapılacak ihtarın yükleniciye tebliğinden ve verilen süreden sonra geçen zaman içinde taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa sözleşme fesih edilecektir. Bu husus, malı teslim alan mal saymanlığı tarafından takip ve kontrol edilecektir. 48.1.17. Reddedilen malın muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için reddedilen malın tamamının parasal tutarının %2 (yüzdeiki) tutarında para cezası verilecektir. Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde 2 (iki) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı makam sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde tahsil edilecektir. 48.1.18. Yüklenici teslim etmesi gereken mal miktarının, en fazla bölünebilen %10 (yüzdeon) oranına kadarını, eksik getirirse bu teslimat miktar bakımından kusurlu sayılmayacaktır. Bu durumda, eksik getirilen miktarın parasal tutarı kadar ceza kesilecektir. 48.1.19. Normal ve cezalı süre içinde teslim edilen malların ret olması durumunda aynı gün saat 15.00’e kadar cezasız olarak yüklenicinin bir kere daha mal getirme hakkı vardır. 48.1.20. Cezalar KDV hariç hesap edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer	:	2’nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı MALATYA
b) Tarihi ve saati	:	06.10.2010 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve

20 TRY (Türk Lirası)
karşılığı

2’nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı MALATYA adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.




8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
2’nci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı MALATYA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini,

mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.



12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

verilemez.