İhale No | 788456 |
Sektör | İnşaat, Peyzaj, Taahhüt |
İdare | İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 19 Eylül 2014 |
İhale Tarihi | 9 Ekim 2014 15:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
İŞİN ADI : | 25 KALEM BAHÇE MALZEMESİ ALIMI | ||||||||||||||
İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
İDARE ADI: | 3 ncü Kolordu Komutanlığı | ||||||||||||||
ADRESİ: | 3 ncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL | ||||||||||||||
TELEFON VE FAX NUMARASI: | +902123651200 - +902123651264 | ||||||||||||||
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int | ||||||||||||||
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | MAL ALIMI | ||||||||||||||
MİKTARI: | 25 KALEM | ||||||||||||||
MALIN TESLİM YERİ: | 3’üncü Kolordu Komutanlığı Kh.Des.Gr.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 126 Mal Saymanlığı | ||||||||||||||
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE | ||||||||||||||
İhalenin YAPILACAĞI YER: | 3'üncü Kor.İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu (Org.M.Mazlum İSKORA Kışlası) AYAZAĞA / İSTANBUL | ||||||||||||||
İhalenin TARİH VE SAATİ: | 9/10/2014-15:00 | ||||||||||||||
İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL 1. 3'üncü Kolordu Komutanlığının ihtiyacı olan 25 kalem bahçe malzemesi alımı, doğrudan temin usulü ile 09 Eylül 2014 Perşembe günü saat 15:00’da yapılacaktır. Satın alınacak malzemelerin listesi ve miktarı, Malzemelerin Evsaf ve Teknik özellikleri, idari şartname ve sözleşme tasarısı aşağıda belirtilmiştir. 2. Alım konusu iş 25 (yirmibeş) kısma ayrılmıştır. İstekliler alımın tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birden fazla kısım için teklif verebileceklerdir. Verilecek tekliflerin alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektubunda açıkça belirtilecektir. İşin tamamına, bir veya birden fazla kısmına teklif verilmesi halinde her bir kısım için verilen fiyat teklifleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu alım konusu işin tamamının veya birden fazla kısmının bir istekli üzerinde bırakılması halinde, o istekli üzerine alım yapılan kısımların tamamı için tek sözleşme yapılacaktır.. 3. Malzemeler, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Alım kararına müteakip yüklenici ile idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme metni 3'üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığında görülebilir. 4. İstekliler idari şartnamenin 19’uncu maddesi esaslarına göre teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 30.12.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. En avantajlı teklifi veren istekliden ise sözleşme imzalanmadan önce idari şartnamenin 27’inci maddesi kapsamında, alım bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınacaktır. Her türlü vergiler yükleniciye aittir. 5. Malzemeler, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde 3’üncü Kolordu Komutanlığı Kh.Des.Gr.K.lığı M.Y.A.liği Dayanıklı (Tüketim) 126 Mal Saymanlığı depolarına (Org.M.Mazlum İSKORA Kışlası AYAZAĞA / İSTANBUL) defaten teslim edilecektir. 6. Alınacak malzemelerin muayene ve kabulü, 3'üncü Kolordu Muayene ve Kabul Komisyonunca Malzemelerin Evsaf ve Teknik Özelliklerine göre yapılacaktır. Laboratuar muayenesi yapılmayacaktır. 7. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren en geç iki ay içince ödenecektir. 8. Teklif Mektubu (Piyasa Araştırma Tutanağı) aşağıda belirtilen irtibat telefonlarına ya da e-posta adresine başvurarak e-posta ile ya da dileyen istekliler Komisyonumuzdan elden teslim alabilirler. 9. Teklifler, 09 Eylül 2014 Salı günü saat 15:00’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir. 10. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir. 11. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir. İRTİBAT NUMARALARI: Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 - 2982 (Piyade Albay Hadi GÜLER) 0 212 365 12 00'dan 2981 (Mu.Bçvş.Sinan ÖNAL) Tel :0 212 365 12 64 E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int ALINACAK MALZEME LİSTESİ SIRA NO. STOK NO / MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI 1 3750270395194 YAPRAK TOPLAMA APARATI(YELPAZE) ADET 60 2 7920KK0346789 BAHÇE SÜPÜRGESİ MEYDAN,SERT FIRÇALI 40cm. ADET 50 3 8720270418001 GÜBRE KG 20 4 3750KK0072987 FISKİYE ½ PLASTİK YAYLI AYARLANABİLİR ADET 10 5 8730270269578 ÇİM TOHUMU KG 10 6 6505KK0157952 İLAÇ BÖCEK İÇİN(MALATHION)( 1 LT.LİK ) ADET 10 7 8730KK0373265 ALTI KARIŞIM ÇİM TOHUMU KG 35 8 8415KK0391046 ELDİVEN, KİMYASALA DAYANIKLI NU.9 ADET 10 9 8415151775257 BAHÇIVAN ELDİVENİ ADET 30 10 5120KK0450573 KAZMA SAPI ADET 50 11 8130KK0369728 MİSİNA ADET 10 12 3750270410840 BAĞ MAKASI ADET 40 13 4730KK0161048 SULAMA TABANCASI TETİKLİ SÜZEKLİ ADET 10 14 5210KK0210538 KÜREK BAHÇE İÇİN ADİ SAPLI ADET 20 15 5120121263398 KAZMA ADET 10 16 3750270342308 TIRMIK ADET 25 17 7240270344487 PLASTİK SAKSI(12 NUMARA) ADET 10 18 3750270428520 SAKSI(10) ADET 10 19 3750KK0404878 BİTKİ BUDAMA MAKASI ADET 10 20 3750KK0152525 ÇAPA ADET 20 21 7240KK0135462 ARABA ÇÖP TOPLAMA DIŞ MEKAN ADET 5 22 3750KK0189852 SULAMA TABANCASI BAHÇE İÇİN ADET 20 23 8730270384826 GÜBRELİ TOPRAK (25 KG.LIK) ADET 10 24 9999KK0442122 ÇİÇEK BİTKİ SÜS ADET 4 25 8730KK0374468 ÇİÇEK FORMİUM ADET 4 25 KALEM BAHÇE MALZEMESİNE AİT TEKNİK EVSAF VE ÖZELLİKLER "a. Alınacak olan Malzemeler ambalajında olacak.Ambalaj üzerinde malzemenin ismi,Üretici firmanın ismi ve Sözleşme numarası ve tarihi olacaktır. b. Firmadan satın alınacak olan malzemeler sağlam,ambalajları kırık,dökük, çizik olamayacak piyasa sandartlarında 1'inci kalitede ve garantili bir ürün alınacaktır. c. Alınacak olan Malzemeler TS ve Piyasa Sandartlarındaki özelliklere haiz olacaktır. d. Alınacak olan Malzemeler ""Aşağıda ayrıntıları belirtilen evsaf özelliklerinde"" göre alımı ve malzemeler beğenilerek kontrol heyeti tarafından muayenesi yapılacaktır." S. Nu. STOK NO / MALZEMELERİN ADI MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ 1. 3750270395194 YAPRAK TOPLAMA APARATI(YELPAZE) TERMİK KISMI KARBON ÇELİĞİ AÇIK HALDE 42CM.,KAPALI HALDE 25CM.YELPAZE TIRMIK DİŞ SAYISI 22 OLACAKTIR. 2. 7920KK0346789 BAHÇE SÜPÜRGESİ MEYDAN,SERT FIRÇALI 40cm. SERT PLASTİK DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE PAKET TİPİ KUTU SERT KIL FIRÇA KISIM UZUNLUĞU 500,0 FIRÇA KISMI GENİŞLİĞİ 65,0 KULLANILAN UZUNLUK 400,0 ÖZEL HUSUSLAR SAPLI OLACAKTIR. 3. 8720270418001 GÜBRE 500CC PLASTİK ŞİŞEDE AMONYUM AZOT,NİTRATAZOT,ÜRÜN AZOTUNDAN OLUŞUR.FİZİKSEL FORMU SIVI OLACAKTIR. 4 3750KK0072987 FISKİYE ½ PLASTİK YAYLI AYARLANABİLİR TABAN MONTAJLI BAĞLANTI VİDA DİŞİNİN BÜYÜKLÜĞÜ1/2"-14NPT" AYARLANABİLİR TİTREŞİM KOLLU OLACAKTIR. 5 8730270269578 ÇİM TOHUMU 4 ÇEŞİT TOHUMDAN OLUŞUR.LOLYUM,PERENNE,%25,FESTUCA RUBR %25,FESTUCARUBRA COMMUTATA %25, POA PRATENSİS %25 6 6505KK0157952 İLAÇ BÖCEK İÇİN(MALATHION) ( 1 LT. AMBALAJLARDA OLACAKTIR.) BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ İLAÇ CYPHENOTRİN(GOKİLLAHT)MEGASÜLFAN BÖCEK İLACI SU İLE KARIŞTIRILABİLİR PAKETLER HALİNDE BULUNUR. 7 8730KK0373265 ALTI KARIŞIM ÇİM TOHUMU ALTILI KARIŞIM İÇİN TOHUMU %15 LOLİUM PARANNE %25 LOLİUM PARANNE % 15 FESTUCA RUBRATRİCH %20 FECTUCA RUBRA COMM %15 ROA PRATENSİS %10 RUA PRATENSİS 10KG'LİK AMBALAJLARDA OLACAKTIR.TİP:LAVENGRASS,GRASSLINE. 8 8415KK0391046 ELDİVEN, KİMYASALA DAYANIKLI NU.9 ELDİVEN KORUYUCU İŞ OLACAK TOPLAM UZUNLUK MİLİMETRE NOMİNAL 4,000 NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI KORUYUCU TESİSAT ELDİVEN ORGANİK YAĞLARA DAYANIKLI ELDİVENİN AVUÇ İÇİ VE PARMAKLARI TIRTILLIDIR ISLAK VE KAYGAN CİSİMLERİN TTUŞUNDA KOLAYLIK SAĞLAR. 9 8415151775257 BAHÇIVAN ELDİVENİ BAHÇE İŞLERİNDE KULLANILAN ELİ KORUYUCU ÖZELLİĞİE SAHİP BAHÇIVAN ELDİVENİ. 10 5120KK0450573 KAZMA SAPI TOPLAM UZUNLUK 1100,0 KULLANIM ADI HEK EYM ADİ KAZMA SAPI MALZEME TAHTA OLACAKTIR. 11 8130KK0369728 MİSİNA TOPLAM UZUNLUK 110000,0-1100,0M UZUNLUĞUNDA 3MM ÇAPINDA YUVARLAK TİPLİ ÇİM BİÇME MAKİNASI RENK YEŞİL SARI PLASTİK OLACAKTIR. 12 3750270410840 BAĞ MAKASI SAP MALZEMESİ PVC AĞIZ MALZEMESİ ÇELİK TOPLAM UZUNLUK MİLİMETRE NOMİNAL 225,0 ÖLÇÜLERDE OLACAKTIR. 13 4730KK0161048 SULAMA TABANCASI TETİKLİ SÜZEKLİ NOZÜL BAHÇE HORTUMU SULAMA TABANCASI TETİKLİ SÜZEKLİ ÖZEL HUSUSLAR:TETİKLİ VE SÜZEKLİ RENK YEŞİL MALZEME PLASTİK OLACAKTIR. 14 5210KK0210538 KÜREK BAHÇE İÇİN ADİ SAPLI TUTAMAK UZUNLUĞU 1250,0 TUTAMAK TİPİ AÇIK UÇ AĞIZ YAPI TİPİ DÜZ NET AĞIRLIĞI 900 GR.ÖZEL HUSUSLAR GENEL BAHÇE İŞLERİNDE KULLANILAN AHŞAP SAPLI KÜREK .BIÇAK GENİŞLİĞİ NOMİNAL 250,0 BIÇAK SÜNGÜ UZUNLUĞU MİLİMETRE NOMİNAL 280,0 OLACAKTIR. 15 5120121263398 KAZMA BAHÇE VE TOPRAK İŞLERİNDE KULLANILAN AHŞAP SAPLI İKİ YÖNLÜ AĞIZA SAHİP KAZMA . 16 3750270342308 TIRMIK 14 DİŞLİ OLUP DEMİRDEN YAPILMIŞTIR.SAP KISMI 120CM.AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 17 7240270344487 PLASTİK SAKSI(12 NUMARA) İÇ HACMİ 18L.SAKSI UZUNLUĞU 420MM.TABAN ÇAPI 300MM.AĞIZ ÇAPI 340MM.YUVARLAK SAKSI VE SAKSI TABANINDA OLUŞUR.RENK K.RENGİ ÇİÇEK YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIR. 18 3750270428520 SAKSI(10) MALZEME KIRMIZI TOPRAK KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ DEKORATİF SERAMİK SAKSI.ÖZELLİKLER:SERAMİK ORTALAMA 9 KG.TABAN ÇAPI 17,5 AĞIZ ÇAPI32,5CM. KIRMIZI TOPRAK KULLANILARAK İMAL EDİLMİŞTİR. 19 3750KK0404878 BİTKİ BUDAMA MAKASI TOPLAM UZUNLUK MM MİNİMUM 600,0 TOPLAM GENİŞLİK MM MİNİMUM 50,0 KULLANIM ADI BİTKİ BUDAMA MAKASI (UZUN KOLLU)KARBON SAPLI.BAHÇELERDE BUDANMASI ZOR OLAN DALLARI KESMEYE YARAR.ÇELİK MALZEMELERDEN SAP KISMI KARBON SAPLI 400GR.AĞIRLIK KALIN AĞAÇLARI KESMEYE YARAR. 20 3750KK0152525 ÇAPA NET AĞIRLIĞI 1120,0 ÇAPANIN TUTAMAK UZUNLUĞU 450MM.AĞIZ UZUNLYĞU 175MM.BIÇAK GENİŞLİĞİ 145MM.AĞIZ TİPİ DÜZ,TERS TARAFI KAZMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR. 21 7240KK0135462 ARABA ÇÖP TOPLAMA DIŞ MEKAN TOPLAM YÜKSEKLİK MİLİMETRE NOMİNAL 980,0 TOPLAM GENİŞLİK MİLİMETRE NOMİNAL 660,0 KIRILGANLIK FAKTÖRÜ ORTA HASSAS MALZEME PLASTİK RENK YEŞİL DIŞ MEKANLARDA KULLANILIR.İKİ TEKERLEKLİ TEKERLEK ÇAPI 200MM.OLAN PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ ÇÖP KOVASIDIR. 22 3750KK0189852 SULAMA TABANCASI BAHÇE İÇİN MONTAJ TASARIMI PORTATİF PLASTİK DİŞLİ KADEMELİ BORU AYARLANABİLİR DİZAYN TİPİ AYARLANABİLİR TAM DAİRE KISMI YUVARLAYILMIŞ.BAĞLANTI DİŞ SERİSİ NPT KONİK BORU MALZEME PLASTİK AYAR DERECESİ YOĞUN SPREYDEN TAM KAPATMAYA. 23 8730270384826 GÜBRELİ TOPRAK ( 25 KG. PAKETLERDE OLACAKTIR.) GEÇİRGEN YAPILI DÖKME (AÇIK )HALİNDEDİR.%50 BAHÇE TOPRAĞI %50 HAYVAN GÜBRESİ KARIŞIMIDIR.RENK K.RENGİ BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANILIR. 24 9999KK0442122 ÇİÇEK BİTKİ SÜS SÜS BİTKİSİ YAPAY DİFENBAHYA ÇİÇEĞİ YAPAY PLASTİK MALZEMELERDEN YAPILMIŞTIR.UZUN ÖMÜRLÜDÜR TEMİZLENİLEBİLİR SÜS AMACLI KULLANILIR. 25 8730KK0374468 ÇİÇEK FORMİUM SÜS BİTKİSİ DIŞ MEKANA DİKİLEBİLEN MEVSİMLİK BİR BİTKİDİR. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE 25 KALEM BAHÇE MALZEMESİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME I - ALIMIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: 3’üncü Kolordu Komutanlığı b) Adresi: 3’üncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL c) Telefon numarası: 0 212 365 12 00 ç) Faks numarası: 0 212 285 03 23 d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı Loj.Ş.Md.Bkm.Alb. Adnan ŞEN (Dahili:5401) İkm.ve Bkm.K.A.İkm.Alb. Kısmet TUFAN (Dahili:5420), İhale Kom.Bşk.P.Alb.Hadi GÜLER( Dahili:5420), Ted.Astsb.İkm.Kd.Astsb.Bçvş.Recep KARAKAYA (Dahili:5429) 1.2. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - Alıma ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu malın; a) Adı: 25 Kalem Bahçe Malzemesi b) Miktarı ve türü: Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. c)Teslim edileceği yer: 3’üncü Kor. Kh.Des.Gr.K.lığı MYM A.liği TAŞINIR (TÜKETİM.)-126 Mal Saymanlığına (Ayazağa/İSTANBUL) teslim edilecektir. ç) Alıma ait diğer bilgiler: KISIM NO MALZEMENİN CİNSİ GENEL TOPLAM MİKTARI BİRİM DİĞER BİLGİLER 1. 3750270395194 YAPRAK TOPLAMA APARATI(YELPAZE) 60 AD. DOĞRUDAN TEMİN HEYETİ TARAFINDAN EK’B DEKİ BELİRTİLEN TEKNİK EVSAFA GÖRE ALIMI YAPILACAK VE MALZEMELER BEĞENİLEREK FİZİKİ MUAYENESİ MUAYENE KOMSİYONU TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 2. 7920KK0346789 BAHÇE SÜPÜRGESİ MEYDAN,SERT FIRÇALI 40cm. 50 AD. 3. 8720270418001 GÜBRE 20 KG. 4. 3750KK0072987 FISKİYE ½ PLASTİK YAYLI AYARLANABİLİR 10 AD. 5 8730270269578 ÇİM TOHUMU 10 KG. 6 6505KK0157952 İLAÇ BÖCEK İÇİN(MALATHION) 10 AD. 7 8730KK0373265 ALTI KARIŞIM ÇİM TOHUMU 35 KG. 8 8415KK0391046 ELDİVEN, KİMYASALA DAYANIKLI NU.9 10 AD. 9 8415151775257 BAHÇIVAN ELDİVENİ 30 AD. 10 5120KK0450573 KAZMA SAPI 50 AD. 11 8130KK0369728 MİSİNA 10 AD. 12 3750270410840 BAĞ MAKASI 40 AD. 13 4730KK0161048 SULAMA TABANCASI TETİKLİ SÜZEKLİ 10 AD. 14 5210KK0210538 KÜREK BAHÇE İÇİN ADİ SAPLI 20 AD. 15 5120121263398 KAZMA 10 AD. DOĞRUDAN TEMİN HEYETİ TARAFINDAN EK’B DEKİ BELİRTİLEN TEKNİK EVSAFA GÖRE ALIMI YAPILACAK VE MALZEMELER BEĞENİLEREK FİZİKİ MUAYENESİ MUAYENE KOMSİYONU TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 16 3750270342308 TIRMIK 25 AD. 17 7240270344487 PLASTİK SAKSI(12 NUMARA) 10 AD. 18 3750270428520 SAKSI(10) 10 AD. 19 3750KK0404878 BİTKİ BUDAMA MAKASI 10 AD. 20 3750KK0152525 ÇAPA 20 AD. 21 7240KK0135462 ARABA ÇÖP TOPLAMA DIŞ MEKAN 5 AD. 22 3750KK0189852 SULAMA TABANCASI BAHÇE İÇİN 20 AD. 23 8730270384826 GÜBRELİ TOPRAK 10 AD. 24 9999KK0442122 ÇİÇEK BİTKİ SÜS 4 AD. 25 8730KK0374468 ÇİÇEK FORMİUM 4 AD. Madde 3 - Alıma ilişkin son teklif verme tarih ve saati 3.1. a) Tekliflerin sunulacağı adres: 3’üncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL b) Son teklif verme tarihi: c) Son teklif verme saati: 3.2. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Alım Heyeti son teklif verme saatinden sonra verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbest ve yetkilidir. 3.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 3.4. Son teklif verme tarihinin tatil gününe rastlaması halinde teklifler, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saate kadar verilebilir. 3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de alım yukarıda belirtilen saatte yapılır. 3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4 - Dokümanının görülmesi ve temini Doğrudan Temine ait doküman ve varsa numuneler 3’üncü Kolordu Komutanlığında ihale komsiyonu Başkanlığından bedelsiz olarak görülebilir ve doküman temin edilebilir. Madde 5 - Dokümanının kapsamı 5.1. Dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a. İdari Şartname, b. Sözleşme Tasarısı, c. Diğer Belgeler 1) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli. 2) Geçici Teminat Mektubu 3) Kesin Teminat Mektubu 4) İhtiyaç Listesi (EK-A) 5) Teknik Evsafı (EK-B) 6) Alıma Ait Diğer Bilgiler 5.2. İstekli tarafından, dokümanın içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. Dokümanında öngörülen kıstaslara ve şekil kurallarına uygun olmayan tekliflerde yer alan eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılmasında Alım Heyeti yetkilidir. II - TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 6 - Teklif verebilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 6.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, d) Bu Şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 6.2. Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Belgelerin sunuluş şekli: 6.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 6.2.2. Belgeler, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı maddesine uygun olarak teslim edilecektir. Madde- 7- Tekliflerin dili: Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Madde 8 - Teklif hazırlama giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. Madde 9- İşin yapılacağı yerin görülmesi 9.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. 9.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 9.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir. 9.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 10- Son teklif verme saatinden önce alımın iptal edilmesi 10.1. İdare tarafından gerekli görülen veya dokümanda yer alan belgelerde alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde alım, son teklif verme saatinden önce iptal edilebilir veya bu hususların düzeltilmesi için yeterli bir süre ertelenebilir. Alımın ertelenmesi halinde ilan yapılmış ise ilk yapıldığı şekilde yeniden ilan yapılır. 10.2. Alımın iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. 10.3. Alımın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 11 - Alt yükleniciler İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 12 - Teklif ve sözleşme türü İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. En avantajlı teklifi veren istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Madde 13 - Kısmi teklif verilmesi 13.1. 12.1. Bu alımda kısmi teklif verilebilir. 13.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar 13.2.1. Alım konusu iş 25 (YİRMİBEŞ) kısma ayrılmıştır. İstekliler alımın tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birden fazla kısım için kısmi teklif verebileceklerdir. Verilecek tekliflerin alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektubunda açıkça belirtilecektir. İşin tamamına, bir veya birden fazla kısma teklif verilmesi halinde her bir kısım için verilen fiyat teklifleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu alım konusu işin tamamının veya birden fazla kısmının bir istekli üzerine bırakılması halinde, o istekli üzerine alım yapılan kısımların tamamı için tek sözleşme yapacaktır. Madde 14 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 14.1. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Madde 15 - Tekliflerin sunulma şekli Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere alıma teklif verebilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Madde 16 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği 16.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 16.2. Teklif mektubunda; a) Dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Madde 17 - Tekliflerin geçerlilik süresi 17.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 17.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir. 17.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir. 17.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır. Madde 18 - Teklif fiyata dahil olan giderler 18.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, alıma, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, her türlü sigorta giderleri, personel ücretleri ve bu sözleşme kapsamında alınacak hizmet bedelleri vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflardır. 18.2. 18.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 18.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Madde 19 - Geçici teminat 19.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 19.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, …….../…...../……. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 19.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 20 - Teminat olarak kabul edilecek değerler 20.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 20.2. 20.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 20.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 20.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. 20.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 20.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 21- Geçici teminatın teslim yeri 21.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. 21.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 22 - Geçici teminatın iadesi 22.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye ait teminat mektubu alımdan sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. 22.2. Alım üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 23 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 23.1. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 23.2. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması durumunda: 23.3. Yetkilendirilen alım heyeti tüm isteklilerden veya eşit fiyat sahiplerinden yeniden teklif istemeye, açık eksiltme yapmaya yetkilidir. Madde 24 - Alımın karara bağlanması 24.1. Yapılan değerlendirme sonucunda Yetkilendirilen Alım Heyeti tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli tespit edilebilir veya bütün teklifler ret edilerek alım iptal edilebilir. 24.2. Yetkilendirilen Alım Heyeti, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. Madde 25 - Kararının onaylanması veya iptali 25.1. Karar ihale yetkilisince onaylanmadan önce, en avantajlı teklifi veren istekli ile varsa yaklaşık maliyetin altında teklif veren diğer isteklilerin yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek en avantajlı teklif sahibine ait teyit belgesi karara eklenir. 25.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, en avantajlı teklif sahibi isteklinin yasaklı çıkması durumunda alım iptal edilebilir veya alım; yasaklı olup olmama durumuna ve teklifin uygunluk durumuna göre sırasıyla ikinci veya üçüncü en avantajlı teklif sahibi üzerine bırakılabilir. 25.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 25.4. Karar ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 26 - Sözleşmeye davet 26.1. Kararın onayını izleyen günden itibaren 3 (üç) gün içinde, en avantajlı teklifi veren istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. 26.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Madde 27 - Kesin teminat 27.1. En avantajlı teklifi veren istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, alım bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır. Madde 28- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 28.1 Mücbir sebep halleri dışında alım üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Madde 29 - Alımın sözleşmeye bağlanması 29.1. İdare tarafından dokümanda yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir. 29.2.Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 29 - Ödeme yeri ve şartları 29.1. Alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme Harp Akademileri Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır. 29.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir. Madde 30 - Malın teslim tarihi veya tarihleri ile muayene ve kabul işlemleri: 30.1. Malın teslim tarihi veya tarihleri (teslim programı) 30.1.1. Sözleşmenin imzalanması takip eden günden itibaren 15 (ONBEŞ) takvim günü içerisinde 3’üncü Kor.Klığı Kh.Des.Gr.K.lığı M.Y.A.liği DAYANIKLI (TÜKETİM) 126 Mal Say.lığı depolarına (Ayazağa/İSTANBUL)’na defaten teslim edilecektir. 30.1.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise idari şartnamenin “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve saatlerinde yapılır. 30.1.3. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 30.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları: 30.2.1. Doğrudan temin ile alınacak malın kabulü, bu şartnamenin 2.ç. maddesinde belirtilen özellikler dikkate alınarak alım heyeti tarafından yapılacaktır. 30.2.2. Malın kat’i kabulü esnasında numunesine göre fiziki muayenesi yapılarak teslim alınacaktır. 30.2.3. Getirilen mal/mallar yapılan muayene neticesinde uygun bulunmaz ise, teslim süresi içerisinde muayenede uygun bulunmayan mal yerine sadece 1 (Bir) defa mal getirilebilecektir. 30.2.4. Taahhüt konusu malın teslim edilen ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulü yapılan bölümün bedeli ödenir. Madde 31 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 31.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 31.1.1 Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 31.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 31.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: 31.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 31.3. İş artışının zorunlu olduğu hallerde işin süresi bu artışla orantılı bir şekilde artırılarak yükleniciye ek süre verilir. Madde 32 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 32.1. İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir. Madde 33 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi 33.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde 2 (iki) oranında oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde 5 (Beş) günü geçemez, geçtiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilebilir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin malzemeyi getirmediği her gün için binde 2 (iki) oranında oranında ceza uygulanacaktır. 33.2. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir. VI- DİĞER HUSUSLAR Madde-34 Diğer Hususlar 34.1. Alımı yapılacak olan 25 Kalem Bahçe malzemesi "Ek'teki TEKNİK EVSAF’ta belirtilen özelliklerde olacaktır. 34.2. Piyasadan satın alınacak olan 25 Kalem Bahçe Malzemesi Teknik Evsafta belirtilen özelliklerde olup Muayenesi, Garanti ve Teslim alma şartları TEKNİK EVSAF’ta belirtildiği gibi olacaktır. 34.3. Malzemenin teslim alınması ve muayenesinin Muayene Komisyonu tarafından yapılması Teknik Evsafta, İdari Şartname ve Sözleşme metinin Diğer Hususlar bölümünde belirtildiği üzere yapılacaktır. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN KONTROL EDEN Muammer ARI Yusuf YAVUZ Kısmet TUFAN İkm.Kd.Bçvş. İkm. Ütğm. İkm.Alb. Ted.Astsb.Vek. Ted. Sb. Loj.Ş.Md.Vek. ŞARTNAMEYİ TASDİK EDEN A.Suha BIYIKLI Kurmay Albay Milli Karagah Kurmay Başkanı /////////////Bu tip idari şartname ........... sayfa zeyilname dahil toplam .............. sayfadır.////////////// İDARE YÜKLENİCİ ONAY DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE 25 KALEM BAHÇE MALZEMESİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu Komutanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta........................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı: 3’üncü Kolordu Komutanlığı b) Adresi: Ayazağa-Sarıyer/İSTANBUL c) Telefon numarası: 0 212 3651200/2836 ç) Faks numarası: 0 212 2850323 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ……………………………………………………… b) T.C. Kimlik No: …………………………………………………………………. c) Vergi Kimlik No: …………………………………………………………………… ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………………………….. d) Telefon numarası:……………………………………………………………………. e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………………… 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve alıma ait dokümanda yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı 5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri malzeme bilgi formunda belirtilen malzelerin dengi veya daha üstün kaliteli olanlarından 25 KALEM BAHÇE MALZEMESİ alıma ait doküman ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek BAHÇE MALZEMESİ sözleşme ve ekleri ile birlikte aşağıda yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. KISIM NO MALZEMENİN CİNSİ GENEL TOPLAM MİKTARI BİRİM DİĞER BİLGİLER 1. 3750270395194 YAPRAK TOPLAMA APARATI(YELPAZE) 60 AD. DOĞRUDAN TEMİN HEYETİ TARAFINDAN EK’B DEKİ BELİRTİLEN TEKNİK EVSAFA GÖRE ALIMI YAPILACAK VE MALZEMELER BEĞENİLEREK FİZİKİ MUAYENESİ MUAYENE KOMSİYONU TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 2. 7920KK0346789 BAHÇE SÜPÜRGESİ MEYDAN,SERT FIRÇALI 40cm. 50 AD. 3. 8720270418001 GÜBRE 20 KG. 4. 3750KK0072987 FISKİYE ½ PLASTİK YAYLI AYARLANABİLİR 10 AD. 5 8730270269578 ÇİM TOHUMU 10 KG. 6 6505KK0157952 İLAÇ BÖCEK İÇİN(MALATHION) 10 AD. 7 8730KK0373265 ALTI KARIŞIM ÇİM TOHUMU 35 KG. 8 8415KK0391046 ELDİVEN, KİMYASALA DAYANIKLI NU.9 10 AD. 9 8415151775257 BAHÇIVAN ELDİVENİ 30 AD. 10 5120KK0450573 KAZMA SAPI 50 AD. 11 8130KK0369728 MİSİNA 10 AD. 12 3750270410840 BAĞ MAKASI 40 AD. 13 4730KK0161048 SULAMA TABANCASI TETİKLİ SÜZEKLİ 10 AD. 14 5210KK0210538 KÜREK BAHÇE İÇİN ADİ SAPLI 20 AD. 15 5120121263398 KAZMA 10 AD. DOĞRUDAN TEMİN HEYETİ TARAFINDAN EK’B DEKİ BELİRTİLEN TEKNİK EVSAFA GÖRE ALIMI YAPILACAK VE MALZEMELER BEĞENİLEREK FİZİKİ MUAYENESİ MUAYENE KOMSİYONU TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 16 3750270342308 TIRMIK 25 AD. 17 7240270344487 PLASTİK SAKSI(12 NUMARA) 10 AD. 18 3750270428520 SAKSI(10) 10 AD. 19 3750KK0404878 BİTKİ BUDAMA MAKASI 10 AD. 20 3750KK0152525 ÇAPA 20 AD. 21 7240KK0135462 ARABA ÇÖP TOPLAMA DIŞ MEKAN 5 AD. 22 3750KK0189852 SULAMA TABANCASI BAHÇE İÇİN 20 AD. 23 8730270384826 GÜBRELİ TOPRAK 10 AD. 24 9999KK0442122 ÇİÇEK BİTKİ SÜS 4 AD. 25 8730KK0374468 ÇİÇEK FORMİUM 4 AD. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler 7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar 7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; KDV hariç alıma ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlar vb. masraflar sözleşme bedeline dahildir. 7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler 7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta vb. giderler sözleşme bedeline dahildir. Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 8.1. Alıma ait doküman, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alıma ait dokümanı oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alıma ait dokümanda yer alan hükümler esas alınır. 8.2. alıma ait dokümanı oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) İdari şartname 2) Sözleşme tasarısı 3) Yazılı açıklamalar 4) Diğer Belgeler 1) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli. 2) Geçici Teminat Mektubu 3) Kesin Teminat Mektubu 4) İhtiyaç Listesi (EK-A) 5) Teknik Evsafı (EK-B) 6) Alıma Ait Diğer Bilgiler Madde 9 - Sözleşmenin süresi 9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeşgün) takvim gündür. Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı 10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 10.1.1. 3’üncü Kor.Klığı Kh.Des.Gr.K.lığı M.Y.A.liği DAYANIKLI (TÜKETİM) 126 Mal Say.lığı depolarına (Ayazağa/İSTANBUL)’na teslim edilecektir. 10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1. Sözleşmenin imzalanması takip eden günden itibaren işe başlanacaktır. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. İşe başlama tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir. 10.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise idari şartnamenin “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve saatlerinde yapılır. 10.3.3. Teslim edilen mal Kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: 11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir. 11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ……………..…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. 11.1.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. 11.2. Kesin teminatın geri verilmesi: 11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve alıma ait doküman hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. 11.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 12.1. Ödeme yeri 12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve alıma ait dokümana uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 12.2. Ödeme koşulları ve zamanı 12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır. 12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. 12.2.3. Sözleşme bedeli (İlave işler nedeni ile meydana gelecek artışlar dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme teslim alınacak malın kati kabulünü müteakip usulüne uygun olarak düzenlenecek belgelere (muayene muhtırası, Taşınır Mal İşlem Belgesi vb.) istinaden 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03-2-9-01 “Bahçe Mlz.Al.ile Yapım ve Bkm.Gid. ” Ekonomik Kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünce Türk Parası olarak ödenir. 12.2.4. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi sebeplerle istihkakların ödenmesinin gecikmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Madde 13 - Yüklenicinin yükümlülükleri 13.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri 13.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve alıma ait dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 13.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 13.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 13.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 13.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri 13.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir. 13.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür. 13.2.3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalışmakta olan İdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır. 13.3. İş programı 13.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır. 13.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları, b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler, d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar, e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır. 13.4. Güvenlik önlemleri 13.4.1.Yüklenici; a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır. 13.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 13.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları 13.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 13.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. 13.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 13.5.4. Alıma ait dokümanda Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır. 13.6. Malların taşınması 13.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 13.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır. 13.7. Garanti ve bakım, onarım 13.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1 yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla garantiyi taahhüt etmiş sayılacaktır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder. 13.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürSon kullanma tarihi olan mal/mallar için teslim süresiden itibaren son kullanma süresi en az bir yıl veyadaha fazlası olacaktır. 13.7.1.2. Sözleşmenin imzalanması ile yüklenici, garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını yitiren malların yerine yapılacak tebligatı müteakip 10 (ON) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağı, bu yapılmadığı takdirde bu kapsamda yapılacak her türlü masraf ve ceza uygulamasını kabul edeceğini taahhüt etmiş sayılacaktır. 13.7.1.3. Yapılacak tebligatı müteakip getirilen malın uygun bulunmaması durumunda 10 (ON) günlük süre içerisinde bir defa daha mal teslimi yapılabilecektir. 13.7.1.4. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların değiştirilmesi için yapılacak her türlü masraf (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) yükleniciye aittir. 13.7.1.5. Garanti süresi içerisinde bozulan veya evsafını yitiren malların yapılacak tebligatı müteakip 10 (ON) takvim günlük süre içerisinde değiştirilmemesi halinde yüklenici hakkında yasal işlem yapılacaktır. 13.7.1.6. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Madde 14 - Ambalajlama 14.1. Sözleşme konusu mal, idari şartnamede aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir. 14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. 14.3. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır. Madde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması 15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) Malın montaj veya teslim yeri. b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 16 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 16.1. İhtiyaç olması halinde; doğrudan temin ile ilgili limitin aşılmaması kaydıyla iş artışı veya ihtiyaç oranında iş eksilişi yapılabilecektir. Madde 17 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 17.1.1. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller 17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 17.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. 17.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 18 - İdarenin yükümlülükleri 18.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi 18.1.1. İdare, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama yazısı ile malın montajının yapılacağı yeri Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca işyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenir. 18.1.2. İdare, Yükleniciye ek mali yük getirmemesi kaydıyla malın montajının yapılacağı yeri her zaman değiştirebilir. Yüklenicinin montaj yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise İdare tarafından uygun görülmesi zorunludur. 18.1.3. İşyeri değişikliği ve malın teslim veya montajının yapılacağı yerin Yükleniciye geç teslimi gibi nedenlerle işin süresinde bitmeyeceğinin anlaşılması durumunda, işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre, yeteri kadar uzatılır. 18.1.4. İdare tarafından, montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden bir ücret alınmaz. 18.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi 18.2.1. İdare, malın cinsi ve niteliği gereği montaj sırasında ihtiyaç duyulacak plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim eder. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden birden fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. 18.2.2. Yüklenici; montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin ve montaj veya teslim için gösterilen yerin, sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse, bu husustaki görüşlerini, talimat veya belgelerin teslim tarihinden başlayarak beş iş günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır. 18.3. İzinler ve ruhsatlar 18.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır. 18.4. İdarenin personeli 18.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve alıma ait dokümanda belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir. Madde 19 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 19.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır. 19.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. Madde 20 - Yüklenicinin vekili 20.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 20.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. Madde 21 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri 21.1. Doğrudan temin usulü ile alınacak mal; 21.1.1. Sözleşmenin 5’inci maddesinde belirtilen özellikler dikkate alınarak Muayene Komisyonu tarafından fiziki muayenesi ek’te gönderilen malzeme bilgi formuna,TEKNİK EVSAF belirtilen özelliklere uygun olarak ve bu malzemelerin dengi veya daha üstün kalitede olanlarından beğenilerek yapılacaktır. 21.1.2. Getirilen mal yapılan muayene neticesinde uygun bulunmaz ise, teslim süresi içerisinde muayenede uygun bulunmayan mal yerine sadece 1 (Bir) defa mal getirilebilecektir. 21.1.3. Muayene esnasında imalat hatalarından dolayı meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 21.1.4. Taahhüt konusu malın teslim edilen ve müstakil kullanıma elverişli her bir kısım için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulü yapılan kısmın bedeli ödenir. 21.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 22 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi 22.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir. 22.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 22.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Madde 23 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler 23.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 24.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde 2 (iki) oranında oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde 5 (Beş) günü geçemez, geçtiği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilebilir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin malzemeyi getirmediği her gün için binde 2 (iki) oranında oranında ceza uygulanacaktır. 24.2. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Madde 25 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi 25.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya alıma ait dokümana uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. Madde 26 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk 26.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 26.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. Madde.27 - Anlaşmazlıkların çözümü 27.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 28 - Diğer hususlar 28.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler : 28.1.1. 3’ÜNCÜ KOR. K.LIĞI Ayazağa/ İSTANBUL depolarından başka yerlere teslim edilecek mallar için; Teslim yeri Birlik veya Kurumlarının yetkileri ; 28.1.1.1. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi, 28.1.1.2. Sözleşmenin 24’ üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde 3’üncü Kor. K.lığına ulaşacak şekilde gönderilmesi, 28.1.1.3. Malın kati kabulü ve sözleşmenin 11.2. maddesine göre teminatının çözülmesi (SGK’dan ilişiksiz belgesinin istenmesi durumunda, ilişiksiz belgesinin alınması dahil) için gecikmeksizin ve usulüne uygun olarak hazırlanacak, Birlik Komutanı veya Kurum Amirinin imzasına havi teminat iade yazılarının zamanında 3.üncü Kor.K.lığına gönderilmesi, 28.1.2. 3’üncü Kor. Klığı depolarına teslim edilecek mallar için; 28.1.1. maddelerinde belirtilen yetkiler Karargah Destek Grup Komutanlığına aittir. 28.1.3. 3’ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI yetkileri; Teslim yeri birlik ve/veya kurumları tarafından hazırlanacak belgelere göre sözleşmenin feshi, teslim yeri birimlerinin yazılarına istinaden kesin teminatın iadesi ile yüklenicinin ilgili yönetmeliğe göre usulüne uygun olarak talep ettiği iş deneyim (iş bitirme) belgelerinin düzenlenmesi işlemleri. 28.1.4. Alımı yapılacak olan 25 Kalem Bahçe malzemesi "Ek'teki TEKNİK EVSAF’ta belirtilen özelliklerde olacaktır. 28.1.5. Piyasadan satın alınacak olan 25 Kalem Bahçe Malzemesi Teknik Evsafta belirtilen özelliklerde olup Muayenesi, Garanti ve Teslim alma şartları TEKNİK EVSAF’ta belirtildiği gibi olacaktır. 28.1.6. Malzemenin teslim alınması ve muayenesinin Muayene Komisyonu tarafından yapılması Teknik Evsafta, İdari Şartname ve Sözleşme metinin Diğer Hususlar bölümünde belirtildiği üzere yapılacaktır. Madde 29 – Yürürlük 29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 30 - Sözleşmenin imzalanması 30.1. Bu sözleşme ……………………………………………….. [rakam ve yazılı ile] maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…../….... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN KONTROL EDEN Muammer ARI Yusuf YAVUZ Kısmet TUFAN İkm.Kd.Bçvş. İkm. Ütğm. İkm.Alb. Ted.Astsb.Vek. Ted. Sb. Loj.Ş.Md.Vek. SÖZLEŞMEYİ TASDİK EDEN A.Suha BIYIKLI Kurmay Albay Milli Karagah Kurmay Başkanı /////////////Bu tip idari sözleşme ........... sayfa zeyilname dahil toplam .............. sayfadır.////////////// İDARE YÜKLENİCİ ONAY |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)