2018/318237 - 23 Kalem İnşaat Malzemesi

3 NCÜ MÜHT.K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

23 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2-İhale konusu malın

3- İhalenin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5'İNCİ P.EĞT.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı /SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
47.1. Yüklenicinin; malı teslim ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerine başlaması için muayeneyi yapacak komisyonun bağlı bulunduğu Komutanlığa başvurma şartı aranmayacaktır. 47.2. Saymanlık malın teslim edilmesini müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde muayene muhtırasını düzenleyerek 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına gönderecektir. 47.3. 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca teslim alınan malların muayenesi, muayene muhtırasının komisyona ulaştığı gün başlayacak ve ilgili yönergeye ve dosyaya ekli teknik şartnamelerin idari şartnamelerde belirtilen maddelerine göre muayene yapacak, partinin tamamı numune kabul edilecektir. 47.4. Muayene sırasında yüklenici veya kanuni vekil hazır bulunabilir. Hazır bulunursa muayene neticesi kendisine imza ettirilir. Hazır bulunmazsa keyfiyet raporunda belirtilir. Yüklenici veya temsilcisi (itiraz muayenesi dahil) katılabilir. 47.5. Yüklenici malın muayene sonucuna en geç 2 (iki) iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtiraz muayene isteği bir dilekçe ile Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığının bağlı bulunduğu Komutanlığa yapılabilir. 47.6. Her türlü muayene masrafları (her türlü fiziki, kimyasal, bakteriyolojik ve mikrobiyolojik analiz ücretleri dahil ) ile muayene esnasında imalat hataları nedeni ile meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur. 47.7. Yüklenici muayene ettirmek üzere teslim ettiği malın RED edilmesi halinde, RED edilen malın yerine teslim süresi içerisinde yenisini getirebilecektir. Yeni getirilen malın RED edilmesi hainde hiç mal getirmemiş kabul edilecek, 54'üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 47.8. RED edilen mal RED kararının tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde bulunduğu yerden kaldıracaktır. Bu süre içinde kaldırmaz ise sözleşme bedelinin %0,2'si oranında para cezası kesilecektir. Ancak cezalı süre miktarı hiçbir şekilde 5(beş) takvim gününü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 47.9. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan malların kati kabulünden sonra asgari 1(bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgesini idare adına düzenlemek ve orjinal nüshalarını düzenlemek ve idareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemeden sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksiklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir. Yüklenici tarafından giderilmemesi halinde idare, garantinin sağlanması için tüm giderleri yüklenicinin alacaklarından veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etme hakkına sahiptir. 47.10.Gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin , (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayene malların uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi) ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlanacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar hesap edilecektir. Cezalı sürenin başladığı, sözleşmenin 2.4'üncü maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben noter kanalı ile ihtar çekilir. ihtarlı süre, ihtarı yükleniciye tebliğ edildiği günün ertesi günüden itibaren başlayacak, ancak ceza hesaplaması, taahhüdün yerine getirilmediğinin ilgili saymanlık tarafından tespit edildiği günü ertesi günden başlayacaktır. Yüklenici firmaya yapılacak her türlü tebligat ve bildirimler (noter ihtarı dahil) idare adına ilgili mal saymanlığı tarafından düzenlenecek ve bağlı bulunduğu ihale/ita yetkilisine imzalattırılarak yapılacaktır. 47.11.Taşınır mal işlem belgesi malı teslim alan mal saymanlığı tarafından kesilecektir. Malzemenin stok numarası mevcut olduğundan, TSK Milli Kodlandırma Yönergesi gereği Milli Kod belgesi yüklenici firmadan istenmeyecektir. İhale karar tutanağının ihale yetkilisine onaylanmasını müteakip, teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu tespit edilen isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4'üncü maddesinde belirtilen kesin teminatın, teminat mektubu olarak savunması halinde söz konusu teminat mektubun süresinin sözleşme tarihinden en az 2 (iki) yıl olacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Garanti süresi 2 (iki) yıldan fazla ise garanti süresinden az olmayacaktır. 47.12. İş bu şartname bu madde ile birlikte 47 (kırk yedi) maddeden ibarettir.