1923-ida-yığ-592 Albüm Numaralı Kantin Başkanlığı Binasının Bakım Ve Onarımı

İşin Adı : 1923-İDA-YIĞ-592 ALBÜM NUMARALI KANTİN BAŞKANLIĞI BİNASININ BAKIM VE ONARIMI

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

İdare Adı : ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI

Adres : ZH.BRL.OKL. VE EĞT.TÜM.K.LIĞI 06790ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122491110-17(3021-3022)

Malın Niteliği ve Türü : YAPIM İŞİ

Malın Miktarı : 11 KALEM İŞ

Mal Teslim Yeri : ZH.BRL.OK.VE EĞT.TÜM.K.LIĞI ETİMESGUT/ANKARA

Mal Teslim Tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 5 (BEŞ) GÜN İÇİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İŞİN SÜRESİ

İhale Yeri : ZH.BRL.OK.VE EĞT.TÜM.K.LIĞI İH.KOMS.BŞK.LIĞI ETİMESGUT/ANKARA

İhale Tarihi : 23.2.2017 14:00:28

İhale İlanı Metni

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN TEKLİF MEKTUBUDUR
ZIRHLI BİRLİKLER OKULU VE EĞİTİM TÜMEN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI    ETİMESGUT / ANKARA
TEKLİF SAHİBİNİN                                                                              Tarih:……./……./2017
ADI SOYADI / FİRMA ADI:
TEBLİĞ ADRESİ:
E-MAİL ADRESİ (Varsa):  
BAĞLI OLDUĞU VERGİ
DAİRESİ VE VERGİ
NUMARASI:  
TELEFON VE FAKS
NUMARASI  TEL:                                      FAKS:
ÖDEME YAPILACAK
BANKA ADI / ŞUBE / HESAP NO:  
        "Doğrudan Temin"i oluşturan ihtiyaç listesi tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrımın ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 1923-İDA-YIĞ-592 ALBÜM NUMARALI KANTİN BAŞKANLIĞI BİNASININ BAKIM VE ONARIMI işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin arz ederim / ederiz.

S. NO MALZEMENİN İSMİ MİKTARI TEKLİF EDİLEN TUTAR MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1 1923-İDA-YIĞ-592 ALBÜM NUMARALI KANTİN BAŞKANLIĞI BİNASININ BAKIM VE ONARIMI 11 KALEM İŞ   (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL)
TOPLAM (KDV HARİÇ)    
1. Teklifimiz  (rakam ve yazı ile) ……………....……………………………………TL.dir
2. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
3. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
4. Sözleşme yapılacak, teminat alınacaktır. (Kat'i Teminatın Süresi 400 (dörtyüz) takvim günüdür.) Teklif ettiğimiz tutarın binde 5,69 oranında karar pulu,  binde 9,48 sözleşme pulu ve % 6 Kat'i teminat (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme boşaltma vb.) ödemeyi taahhüt ediyoruz. 
5. 4734 Sayılı K.İ.K.’in 10’ncu ve 11’nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.
6. Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler 2 (iki) yıl süre ile üretici firma garantisinde, malzeme ile imalatlar ve onarımlar ise 1 (bir) yıl süreyle yüklenici firma garanti süresi olacağını taahhüt ederiz.
7. Doğrudan Temine katılan tüm istekliler noterden onaylı terör örgütleri ile bağlantısı olmadığına dair Taahhütname verecektir. 
8. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda malzemeler (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 5 (BEŞ) GÜN İÇİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK VE 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TAMAMINI İDARENİN İSTEDİĞİ İŞLERİ YAPMAYI VE BU İŞ İÇİN EKSTRA ÜCRET TALEP ETMEDİĞİMİZİN KABULÜNÜ ARZ EDERİM.)

Teklifin Verileceği Tarih ve Saat: 23 Şubat 2017 / 14:00
Zh.Brl.Ok. ve Eğt. Tüm.K.lığı İh.Koms.Bşk.lığı  ETİMESGUT / ANKARA
Tel : 0 312 249 11 45                    

 
                        FİRMA  “ YETKİLİ KİŞİ ”


          İMZA:                                                                               


ADI SOYADI:

 

 

İşin Adı                                 : 1923-İDA-YIĞ-592 ALBÜM NUMARALI KANTİN  BAŞKANLIĞI BİNASININ BAKIM VE ONARIMI

1)        Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler“ listesi içerisinde bulunmadığımızı ve terör örgütlerine iltisakımızın yahut irtibatımızın olmadığını beyan ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

2)        Tarafımızın 4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçek ve tüzel kişiler“ listesine alınması veya terör örgütlerine iltisakımızın yahut irtibatımızın olduğunun idare tarafından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı vb. kurumlara yapılacak araştırmalar sonucu tespit edilmesi halinde sözleşmemizin feshedileceğini, sözleşmemizin feshedilmesi nedeniyle herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımızı gayrikabili rücü kabul beyan ve taahhüt ediyoruz.

NOT : Noterden Onaylı Olacaktır.

 

1923-İDA-YIĞ-592 ALBÜM NUMARALI KANTİN BAŞKANLIĞI BİNASININ BAKIM VE ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı 1923-İDA-YIĞ-592  ALBÜM NUMARALI KANTİN BAŞKANLIĞI BİNASI’NIN BAKIM VE ONARIM  işinin yapım özelliklerini, kontrol, muayene metotlarını ve diğer hususlarını kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Ayıplı ve yapı denetim sorumlusunun uygun görmediği malzemeler yenileriyle değiştirilecektir. 

2.2. Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış orijinal, hasarsız, birinci sınıf malzemeler arasından idarenin onayına sunulduktan sonra seçilecektir.

2.3. İnşaat sahasına getirilen bütün malzemeler olumsuz hava şartlarından korunacaktır.

2.4. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. İnşaat alanında sökülen her türlü malzeme kullanıcı birliğe tutanak karşılığı teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan hurdalar belediyenin belirlemiş olduğu döküm alanına yüklenici firma tarafından taşınacaktır.

2.5. Onarım veya yenileme işleri bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, de montaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yapım sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

2.6. İmalatı gerçekleştirilecek her türlü yapım işinin fen, sanat ve teknik koşullara uygunluğu ve seçilecek malzemelerin uygunlukları ile kaliteleri yüklenici firma sorumluluğunda olacak. ihale kapsamında yapımı ve/veya onarımı istenilen her türlü malzeme, kullanıcı ile koordine edilerek uygulamaya sokulacak, koşullara uygun yapım şartları sağlanıp sağlanmadığı idare ve idarenin görevlendireceği yapı denetim görevlisi/görevlileri aracılığıyla tespit edilecek, söz konusu şartlara haiz olamayan imalat yeniden yaptırılacaktır.

2.7. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.

2.8. İnşaat sırasında yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.9. Yüklenici firma çalışma alanında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca çalıştığı alanda çalıştırdığı personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapılacaktır.

2.10. Yüklenici firma inşaatın yeri ve teknik şartname arasında olabilecek aykırı bir durumu ihale öncesi idareye bildirecektir. Aksi halde ihalesi sonrası söz konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

2.11. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.

2.12. Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecektir. Tüm güvenlik protokolleri kullanıcı birlikle koordine edilecek, düzenlenecek tutanaklardan birer suret idareye teslim edilecektir.

2.13. Yüklenici firma tarafından hakediş bünyesinde adı geçen işçi temsilcinin tüm işçiler tarafından seçildiğine dair “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TUTANAĞI” ile “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TAAHHÜTNAMESİ” idareye teslim edilecektir.

2.14. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.

2.15. Garanti sırasında her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir.

2.16. Malzemeler için önce Türk Standartları, daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standart ve belgeler esas alınacaktır.

2.17. Bütün imalatlar ve şantiye sahası işletmeye devredilmeden önce tamamen temizlenmiş olacak ve her türlü düzenlemeleri yapılmış, proje ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir (çalışır) vaziyette teslim edecektir

2.18. Yüklenici imalat sırasında zarar verdiği yerleri aslına uygun olarak düzeltecektir.

2.19. Yüklenici, kesin kabule kadar imalatını yaptığı inşaatın bakımını ve onarımını yapmakla mükelleftir.

2.20. Yapılacak bütün imalat ve montaj işlemleri idarece tasdikli projelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri yüklenici firma tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

2.21. Yüklenici işe başlamadan önce yerinde yapılan ölçümlerde röleve projeye göre ortaya çıkabilecek farklılıklar için yüklenici firma herhangi bir hak talep etmeyecektir.

2.22. Söz konusu iş, sözleşme öncesi yüklenici tarafından mutlaka yerinde görülecek, dolayısıyla keşifte ve metrajda idarece atlanmış, hatalı yazılmış hususlar yüklenici tarafından düzeltilecek ve ileride idareye karşı öne sürülemeyecektir.    

2.23. Yüklenici işe başladığının ilk günü iş programını yapı denetim görevlisine onaylatmak zorundadır. Yapı denetim görevlisinin gerekli gördüğü revizyonları iş programına hemen işleyecek ve uygun görülen iş programına göre işe başlayacak ve devam edecektir. Yüklenici, yapılacak ve/veya yapılan her imalat için yapı denetim görevlisinin/görevlilerinin onayını alacaktır.

2.24. Yüklenici, ekiplerindeki personel sayısını yapı denetim görevlisinin uygun bulduğu tarihlerde uygun göreceği sayıya çıkarılacaktır.

2.25. Yüklenici firma kesinlikle sigortasız ve 18 yaşından küçük personel çalıştırmayacaktır, tespit edilmesi durumunda işin feshedileceği bilinmelidir.

2.26. İmalat yapılacak saha içerisinde çevreye verilecek deformasyon, hasar, yıkım, çökme, çatlama vb. gibi durumlarda yüklenici zarar vermiş olduğu yerleri yapmakla yükümlüdür.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

İnşaat İmalat ve Malzeme Özellikleri:

3.1. Her türlü demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli  kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve benzeri imalatlar)

Profil demirlerinin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine tespiti için her türlü mazleme ve zaiyatı, (perçin, kaynak dahil) inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

1)Kullanlan profil demiri tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan önce tartılır.

2)Ancak, idareler lüzum görüdüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığı tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartım neticesinde buluna  ağırlık cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul şartıyla tartı esas alınır.

NOT:

 . Kolon flanş kaynağı method olmayacak ve 4 taraflı olacaktır. Kullanılacak bayraklar 8 mm St37 kalite sac olacaktır.

. Kullanılacak gijonlar M18, flanş delikleri Ø21 mm olacaktır.

. Delinen deliklerin pompa yardımı ile tozları tahliye edildikten sonra kimyasal dübel uygulanacaktır.

. Gijonlar betona suya dayanıklı epoksi kimyasal dübel kullanılarak saplanacaktır ve beton içerisine minimum 25 cm girmelidir.

. Kiriş-ara kiriş bağlantılarında ara krişin 4 tarafı kaynaklanacaktır. Kaynak kalınlığı düşey eksende minimum 1 cm olacaktır. (method kaynak yapılmayacaktır)

. Kolon-kiriş bağlantıarında kaynak kalınlığı minimum 1 cm olacaktır. Kullanılacak sac palaka 10 mm ve kolon kenarlarından her yönde 2 cm çıkıntılı olacaktır.

. NPU ların ağız ağıza birleştirilmesinde 10 cm kaynak 10 cm boşluk olcacak şekilde method kaynak kullanılacaktır.

. Kirişlerde ek yapılması durumunda; kullanılacak 2 adet NPU nun her birinde en fazla 1 ek ve NPU'lar ağız ağıza birleştirildiğinde 2 ek yeri arasındaki mesafe en az 100 cm olacaktır.

. 2NPU 160 çaprazlar birleştiği kolona orta noktasından 4 taraflı kaynaklanacak (method kaynak olmayacak) ve 45° açıyla pabuçuna bağlanacaktır.

. Kiriş-kolon bağlantılarında kiriş alınları plaka ile kaynak yapılarak kapatılacaktır.

. Kirişler döşeme alt yüzeyinden (döşeme sıfırından) geçecek şekilde imal edilecektir. Kiriş (ara kirişler hariç) imalatında duvar (yada beton hatıl) olabildiğince kiriş kesit alanı miktarında delinecek ve imalat sonrası boşluk kalan yerler tamir sıvası ile kapatılacaktır.

3.2. Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

Demir imalat yüzeylerin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100kg 1.kat, 1,100 kg 2.kat idarenin belirlediği renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1m² fiyatı:

ÖLÇÜ: m²

3.3. El veya kompresörle patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konlomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit gene giderleri ve karı dahil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

         2) Kazı betonarme pabuç hacimleri kadar yapılacaktır. Yapı denetim elamanının gerekli görmesi halinde kazı yapılan alanlar, toprağın kaymasını engellemek amacıyla iksa (çukur yanlarının desteklenmesi) yapılacaktır.

 3.4. Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör band sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasiteli laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tarkı bunkeri, nem ölçer vb. her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, makine, araç-gereç ve laboratuar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren gronülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve karı dahil yerind dökülmüş ve basınç dayanımı C25/30 betonun 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:Proje boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT.1)Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

        2)Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

        3)Beton bünyesine ileve olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

3.5. Ø8-Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü mazleme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:1)Betonarme detay resimlerine göre krojeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

            2)Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden hesaplanır.

             3)Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

              4)Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba katılmaz. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zaiat anlizinde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

ÇAP (Ø) Birim Ağırlığı

   mm              Kg/m

    8                    0,395

   10                   0,617

   12                   0,888

3.6. Ø14-Ø28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü mazleme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:1)Betonarme detay resimlerine göre krojeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

            2)Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden hesaplanır.

             3)Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

              4)Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba katılmaz. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zaiat anlizinde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

ÇAP (Ø) Birim Ağırlığı

   mm              Kg/m

    14                1,208

    16                1,578

3.7. Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)

Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması 0,150 kg su bazlı astar (alçı levhalı yüzeylere alçı yüzey astarı veya binder astar)  sürülmesi, (istenilen renkte 0,100 kg 1. Kat, 0,100 kg 2. Kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı.

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

3.8. (30 x 30 cm ) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1. kalite, beyaz,sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, 1. Kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşlatma, müteahhit genel giderleri ve karı dahi 1 m² fiyatı

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

3.9. Dışta içte tamir gerektiren sıva veya çıplak beton yüzeylere çimento esaslı tek bileşenli tamir ve düzeltme sıvası

Tamir edilecek yüzeyler (çatlaklar duvar kalığı boyunca) iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra çimento esaslı, silis dumanı ve lif içeren, polimer modifiyeli, tek bileşenli tamir ve düzeltme sıvasının, karışım suyu ile karıştırılarak elde edilen harçla tamir ve sıva yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel gideleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Sıva ve tamir yapılan yüzeyler ölçülür.

NOT: +25 °C üzeri sıcaklıklarda çimento esaslı tamir harcında su kaybı ve mukavemet düşüklüğünü önlemek için uygulama sonrası yüzeyler 3 gün boyunca sabah akşam su püskürtülerek nemlendirmelidir.

3.10. Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)

İdarece onaylanmış proje ve detaylara göre; 50 mm’lik Duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm lik Duvar C-profillerin (DC50) DU50 ve yan duvarlara tutturulması; DC50 profillerin kesilmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi, 12,5 mm’lik alçı duvar levhasının DU50 ve DC50 profillerine 25 mmlik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhasının ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m²  olarak hesaplanır.

NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

3.11. Duvar yüzeyine her renkte bitümlü levhalarala duvar kaplaması yapılması

Elyaf takviyeli bitümlü levhaların köşe kesimlerini yapmak ve birbiri üzerine en az enden 4,7 cm, boydan 20 cm bindirmek suretiyle, matkapla açılmış deliklerden madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 11 cm kepli trifon vidalarla vidalanarak tespit edilmesi, pencere kenarlarını su sızdırmayacak şekilde kapatılması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve zaiyatı araç ve gereç giderleri ve karı dahil, ahşap çatı üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmış bitümlü levhalarla duvar kaplaması yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki kaplanacak alan hesaplanır, boşluklar düşülür.

4. DENETİM VE MUAYENE

4.1. Geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile tesisat, işçilik ve malzeme yönünden garanti taahhütnamesi verilecektir. Garanti taahhütnamesinde garanti dışında kalacak unsurlar belirtilecektir. Geçici kabulü müteakip Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Garanti Belgesi onaylı garanti belgesi düzenlenecektir.

4.2. Onarımdan dolayı bina ve müştemilatında oluşacak bozukluk hata onarım eksikleri keşifte eksik olarak gösterilmiş bile olsa yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.3. Söz konusu onarım sonucu bina, elektrik-inşaat-sıhhi tesisat ve makine açısından eksiksiz, anahtar teslimi şeklinde idareye teslim edilecektir.

4.4. İmalatlar; Yapım işleri Genel Şartnamesi, Teknik Şartname hükümleri ve yapı denetim görevlisinin öneri, tavsiye ve istekleri doğrultusunda yapılacaktır. Aykırı durumlarda yapı denetim görevlisi yapılan imalatların düzeltilmesini, sökülüp veya yıkılıp tekrar yapılmasını isteyebilir.

4.5. Geçici/kesin kabuller sırasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

4.6. Geçici/kesin kabuller sırasında gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.7. Yüklenici firma kontrol ve  esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını onaylaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporunu yüklenici firma da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.8. Geçici/kesin kabuller sırasında her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.

4.9. Yüklenici tarafından şantiye sahasına getirilen ve/veya şantiye sahasından çıkarılan tüm inşaat imalat malzeme miktarları yapı denetim görevlisine/görevlilerine tutanakla ibraz ettirilecektir. İbraz edilmeyen malzemelere ait imalatlar hak edişe dahil edilmeyecektir.

4.10.Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar ve uygulama hususları için Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı’nın İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları, İnşaat Birim Fiyat Analizleri v.b. kitaplardaki hususlar geçerlidir.

4.11. 1923-İDA-YIĞ-592  ALBÜM NUMARALI KANTİN BAŞKANLIĞI BİNASININ BAKIM VE ONARIM  işinin; muayene, kontrol ve kabulü Kamu İhale Kanunu “Yapım işleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacaktır.

EK       : EK-A Uygulama Projesi

 

1923-İDA-YIĞ-592 ALBÜM NUMARALI KANTİN BAŞKANLIĞI BİNASI BAKIM VE ONARIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ZH.BRL.OKL.VE EĞT.TÜM. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ....................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı:ZH.BRL.OKL.VE EĞT.TÜM. K.LIĞI

b) Adresi: ZH.BRL.OKL.VE EGT.TÜM.K.LIGI 06990 ETİMESGUT - ANKARA

c) Telefon numarası:3122491110/2501

ç) Faks numarası:3122491118

d) Elektronik posta adresi:zhbrloklihalekom@kkk.tsk.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................

d) Telefon numarası: ..................................................................

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı: 1923-İDA-YIĞ-592 ALBÜM NUMARALI KANTİN BAŞKANLIĞI BİNASI BAKIM VE ONARIMI

3.2. İşin yapılma yeri: Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: 11 (On bir) Kalem Yapım İşi.

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ...................................................................................... (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme,

2-Metraj Cetveli,

3-Mahal Listesi

4-Pursantaj,

5-Teknik Şartname,

                6-Uygulama Projesi

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki (-) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici ,................................................................................................ (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ….../….../............. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.K.lığı Kantin Başkanlığınca (Etimesgut/ ANKARA) geçicici kabulün yapılması ve hakediş belgesinin onayına müteakiben,  ödeme imkanlarına uygun olarak tek veya iki seferde ödeme yapılacaktır.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı (en az dört nüsha) hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 (Beş) gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.

13.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14 - Alt yükleniciler

14.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

14.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

14.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 15 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

15.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

15.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

15.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 16 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

16.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 17 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

17.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Madde 18 - Teminat süresi

18.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 20 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

20.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 21 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

21.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Sözleşmede değişiklik yapılması

22.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

23.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

23.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbinde Altı) oranında gecikme cezası uygulanır.

23.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

23.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilât yapılır.

23.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

23.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 26 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

26.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

Madde 27 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

27.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Geçici kabul noksanları

28.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

Madde 29 - Anlaşmazlıkların çözümü

29.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 30 - Hüküm bulunmayan haller

30.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 31 - Diğer hususlar

33.1. İşin tamamı teknik şartname, proje, mahal listesi, ve sözleşme esaslarına göre yapılacaktır.
33.2. Kullanılacak tüm malzemeler piyasa teamülü orijinal ambalajında olacaktır.

33.3. Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır. Malzemeler TSE/CE/DIN belgeli ve 2 (iki) yıl üretici firma garantisinde, malzeme ile imalatlar ve onarımlar ise 1 yıl süreyle yüklenici firma garantisinde olacaktır.

33.4. Garanti süresince her türlü tasarım, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

33.5. Yapım esnasında ihtiyaç duyulan tüm güvenlik ve emniyet önlemleri yüklenici tarafından alınacak ayrıca yakınındaki mevcut bina ve/veya yapılara herhangi bir zarar verilmemesi sağlanacak, verilen zararlar ise yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

33.6. İşin yapılacağı yerde yapım esnasında meydana gelecek hasarlar ve arızalardan yüklenici sorumludur.
33.7. Her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve montaj işleri yükleniciye aittir.
33.8. Yapım işinde kullanılacak her türlü malzeme öncelikle yapı denetim görevlisi onayına sunularak yapı denetim görevlisinin onayı alınacak, yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan hiçbir malzeme imalat ve bakım onarım işlerinde kullanılmayacaktır.
33.9. İşe başlamadan önce yapılacak işin yerinin hazırlanması işleri yükleniciye aittir.

Bina tamamen kullanılabilecek şekilde teslim edilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar v.s. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır.

33.10. İş kapsamında imalatların yapılması sırasında; söküm vb. durumlarda ortaya çıkan tüm malzemeler idareye aittir. Ancak idare tarafından moloz olarak kabul edilen malzemelerin; taşıtlara yüklenmesi ve şantiye sahasından uzaklaştırılması yükleniciye aittir. Çöp niteliğindeki moloz, inşaat artığı, hafriyat döküntüleri v.b. atıklar, yüklenici firma tarafından geçici kabul öncesi, kışla dışına atılmak üzere bulunduğu yerden temizlenecektir.
33.11. Sökümden çıkan kullanılabilir veya HEK durumdaki malzemeler yüklenici firma tarafından ilgili birlik taşınmaz mal sorumlusunun da iştiraki ile tutanakla birlik yetkililerine ve istenilen yere istif edilerek teslim edilecektir.

33.12. Yüklenici; Geçici kabul öncesinde inşaat alanının (Cam, pencere, kapı, zemin, duvar v.s. bölgeler) boya taşması, tozlanma, sıva sıçraması v.b. kirlenmelerinin ayrıntılı temizliğini yapacaktır.

33.13. Yüklenici firma iş sahasında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhaları asacaktır. Ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin ikamesinden ve kullanılacak makine ve teçhizatın temin edilmesinden sorumludur.  

33.14. Yüklenici Çalışma Süresince Kışlaya Giriş Yapacak Personel, Araç, İş Makinesi v.s. İçin; İstihbarat Şube Md.lüğüne Müracaat Ederek Güvenlik Protokolü yapacaktır.

Madde 34 - Yürürlük

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması

35.1. Bu sözleşme 35 (Otuzbeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ….../…../……... Tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

 

ZH.BRL.OKL. VE EĞT. TÜMEN K.LIĞI İLE ………………………………………………………. KIŞLA BÜNYESİNDE YAPILACAK İNŞAAT BAKIM – ONARIM VE MALZEME ALIMI FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK PROTOKOLÜ

            Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı sorumluluğunda bulunan                              Kantin Başkanlığı Binası Bakım ve Onarımının Yapılması için, Komutanlığımız sınırları içerisinde faaliyet gösteren ………………………………………………………………… firması ile düzenlenen güvenlik protokolü aşağıda olduğu gibidir.

1. PERSONEL İŞLEMLERİ  :

            a.         Müteahhit firma işe başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları içeren bir dosya oluşturarak İsth. ve İKK.Ş. Md.lüğüne verecektir.

(1)          İşçilerin ve araçların şirket tarafından görevlendirildiğine ait yazı,       

(2)          İşçilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

                        (3)                   Araç ruhsatı ve sürücü belge fotokopisi,

                        (4)       İşçilerin Savcılık adli sicil kayıt belgesi,

            b. Sabıka kaydı olan veya işveren tarafından şüphelenilmesi durumunda sabıka kaydı tespit edilen işçilere kışla içerisinde görev verilmeyecektir.       

            c.         2 Nu.lı Nizamiye’den girişlerine müsaade edilen personel, arama, kimlik tespiti ve kayıt yapıldıktan sonra firma sorumlusu ve nizamiyelerden sorumlu birlik komutanlığınca görevlendirilecek nezaretçi er eşliğinde topluca iş sahasına götürülecektir. İş bitiminden sonra aynı şekilde nizamiyelerden toplu şekilde çıkışlarının yapılması sağlanacaktır. Bu husus                                 İs. Ş. Md.lüğünce yakinen takip ve kontrol edilecektir.

            ç.         Yüklenici firma tarafından kışla içerisinde çalıştırılacak personelden hal, hareket ve kılık kıyafetleri uygun olmayanların tespiti halinde personel ikaz edilecek, devamı halinde kışla içerisinde çalışmaları için girişlerine müsaade edilmeyecektir.

            d.         Müteahhit, iş yerinde bir sorumlu personel tayin edecek ve kimliğini bölgesinden sorumlu ilgili komutanlığa ve İsth.ve İKK.Ş. Müdürlüğüne bildirilecektir. Sorumlu tayin edilen kişi müteahhitin olmadığı durumlarda işçilerin kontrolünden sorumlu olacaktır.

            e.         Müteahhit firma temsilcisi personelinin birlik sınırları içinde icra ettiği faaliyetlerinden sorumludur.

            f.          Müteahhit firma çalışanları kışla içerisinde işverenin belirttiği talimat esasları doğrultusunda hareket edeceklerdir.

            g.  Birlik içinde çalışan işçiler, iş mahalli dışında dolaşmamaları konusunda ikaz edilecektir.

            ğ.         Müteahhit firmalarda çalışan personel, yaptıkları işlerin nedeni ve kışla içerisindeki gördükleri faaliyetlerin icrası hakkında dışarıda açıklama yapmamaları konusunda firma yetkililerince uyarılacaktır.         

            h.         Müteahhit firma işçileri birlik içinde kamu kurumları kılık kıyafet yönetmeliğinde belirtilen kılık ve kıyafette bulunacaklardır.

            ı.          Görevli firma personelinin isimleri iş yüküne göre her hafta başında İsth. ve İKK. Ş.Md.lüğüne bildirilecek, personel çalışma saatleri dışında birlik içinde kalmamaları ve özellikle gece süresince her hangi bir vesile ile birlik sınırları içine girmeye teşebbüs etmemeleri konusunda müteahhit firmaca uyarılacaktır.

2.         ARAÇLAR      :        

            a.         Müteahhit firmanın teslim ettiği personel ve araç listesi İsth. ve İKK.Ş. Md.lüğünce                           2 Nu.lı Nizamiye’ye gönderilecek, burada, giriş / çıkışlar liste üzerinden kontrol yapılarak                  giren / çıkan personel ve araçların kayıtları muntazaman tutulacaktır. Listede bilgileri bulunmayan araç ve firma çalışanı kışla ve lojman bölgesine alınmayacaktır

            b.         Müteahhit firma, personel ve araç değişikliklerini bir gün önceden İsth. Ş. Md.lüğüne bildirecektir. Aksi takdirde kışlaya alınmayacaktır.

            c.         Müteahhit firma, araçlarının kendilerine tahsisli olan yollardan intikalini ve sürücülerinin trafik kurallarına, hız limitlerine ve park yeri yasaklarına riayetini sağlayacak, araçlara yabancı kimse alınmayacak ve giriş / çıkışlarda kayıt yaptırılacaktır.

            ç.         Müteahhit firmaya ait araç veya iş makinelerinin birlik içinde neden olduğu hasarlar müteahhit firmaca tanzim edilecektir.

3.         NİZAM KARAKOLUNDA      :        

            a.         İşçilerin ve araçlarının işyerine intikali müteahhit firmaca alınacak tertibe göre toplu yapılacak ve münferit giriş / çıkışlara izin verilmeyecektir. (Hastalık, münferit işin bitimi vb. durumlar hariç)

            b.         İşçiler, nizamiyeden çalışma bölgesine yetkili firma temsilcisi nezaretinde topluca gidecek, kendilerine verilen yaka kartlarını nizamiye girişinden itibaren kışlayı terk edinceye kadar yakalarına takacak ve yıpranmasına engel olacak şekilde taşıyacaklardır.

            c.         Nizamiyelerde kabul edilebilecek belgeler nüfus cüzdanı ve ehliyettir. Süresi geçmiş, yıpranmış fotoğraf ve belgeler kabul edilmeyecektir. Bu tür personel firmalar tarafından çalışmak maksadıyla getirilmeyecektir.

4.         İŞYERİNDE   :

            a.         Firma, çalışma yapılan inşaatların yakın çevreleri ile aynı zamanda kendi iş emniyetlerini ve koruyucu önlemleri almaktan, ayrıca ilgisiz ve yetkisiz kişilerin inşaat alanına girişlerini engelleyecek uyarı levhalarını koymaktan ve gerekli tedbirleri zamanında almaktan sorumludur.

            b.         İş yerine gerekli izin alınmadan yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde ile kanunen yasak olan yiyecek ve içecek maddeleri getirilmeyecektir.

            c.         Müteahhit firma, personelinin dikkatsizlik, tedbirsizlik veya bilgisizliğinden doğabilecek her türlü zarar ile kanun, protokol ve taahhütname dışı davranışlardan sorumlu olacaktır.

            ç.         Müteahhit firmaların yaptıkları işler esnasında teknik konularla ilgili koordinatörlüğü                      İs. Ş.Md.lüğünce ve iş güvenliği konularıyla ilgili koordinatörlüğü firma tarafından görevlendirilecek personel tarafından sağlanacaktır.         

5. DİĞER HUSUSLAR:

            a.         Bu protokol maddelerinin uygulanması işi veren komutanlıklar / Müdürlükler, iş güvenliğinden sorumlu ilgili Ş. Md. lüğünce denetlenecek, görülen eksik / aksak hususların derhal giderilmesi sağlanacaktır.

            b.         Müteahhit firma çalışanları 08.00–18.00, saatleri arasında kışlaya giriş – çıkış yapacaklardır.  Mevsime göre iş başlangıç ve bitiş süreleri komutanlık izni ile değiştirilecektir. İş gereği veya zaman yetersizliğinden dolayı çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde çalışma gerektiğinde, hafta içinde aynı gün öğleye kadar, hafta sonu çalışmaları için ise Perşembe günü öğleye kadar gerekli izin talebi İstihkam Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

            c.         Müteahhit firma birlik bünyesinde yapacağı işlerde 18 yaşından küçük ve sigortasız işçi çalıştırmayacaktır.

            ç.         İşçiler Tümen içinde hizmet veren ring aracından, ana kantin ve şubelerinden istifade edemez, Sb., Astsb. ve Svl. Memur Gazinolarını kullanamaz ve bu bölgelere giremez. Müteahhit Firma işçilerin yiyecek ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri çalışma mahalli dışına çıkmayacak şekilde almaktan / aldırmaktan sorumludur.

            d.         Firma personeli kışla içerisinde fotoğraf makinesi, ses ve görüntü kayıt cihazları ile cep telefonu ve diğer haberleşme cihazlarını yanlarında bulundurmayacak ve kullanmayacaktır.

            e.         Belirlenen esas ve kurallara uymayan işçi ve araçlar uyarıya meydan verilmeden inzibatlar vasıtası ile Tümen K.lığı dışına çıkarılacak ve bir daha çalışmak için kabul edilmeyecektir. 

            f.          Mevcut uygulamalarda aksaklık olduğu taktirde, bu protokol Tümen Komutanlığınca kısmen ya da tamamen değiştirilebilecek ya da iptal edilebilecektir.