15 Tonluk Modüler Tip Su Deposu Alımı

DETAY Pazartesi 15.Nisan.2013 KAYIT SIRA NUMARASI  27352 İŞİN TANIMI  15 TONLUK MODÜLER TİP SU DEPOSU ALIMI İŞİN MİKTARI  1 ADET İHALENİN YAPILACAĞI YER  İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE İRTİBAT TELEFONLARI  0 318 233 09 67 DAHİLİ:8093 FAX:2333423 İHALE KOMİSYONU  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE TARİH VE SAATİ  24 Nisan 2013 Çarşamba 14:00:00 GEÇİCİ TEMİNAT  YOK TESLİM YERİ  KIRIKKALE-BALIŞEYT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ  ŞRT. PARA YATIRMA YERİ  TEDARİK USULÜ  4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İHALE DOKÜMANININ   GÖRÜLEBİLECEĞİ YER  İHALE DOKÜMANININ  TEMİN  EDİLECEĞİ YER  TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI  İHALE İLAN METNİ KIRIKKALE İL J.K.LIĞINA BAĞLI BALIŞEYH İLÇE J.K.LIĞI HİZMET BİNASINDA BULUNAN ARIZALI SU DEPOSU İLE HİDROFORUN 15 M3 LÜK MODÜLER PASLANMAZ ÇELİK SU DEPOSU VE İKİ POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI HİDROFOR İLE KOMPLE DEĞİŞİM İŞİ (MONTAJ VE DEMONTAJ DAHİL) AÇIKLAMALAR KIRIKKALE İL J.K.LIĞINA BAĞLI BALIŞEYH İLÇE J.K.LIĞI HİZMET BİNASINDA BULUNAN ESKİ SU DEPOSU VE HİDROFORUN 15 M3 LÜK MODÜLER PASLANMAZ ÇELİK SU DEPOSU VE İKİ POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI HİDROFOR İLE KOMPLE DEĞİŞİMİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR
1. Söz konusu idari şartname Kırıkkale İl J.K.Lığına bağlı Balışeyh İlçe J.K.lığı Hizmet Binasında bulunan eski su deposu ve hidroforun 15 m3 lük modüler paslanmaz çelik su deposu ve iki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor ile komple değişim İşini kapsar. 2. Komple su deposu ve hidrofor değişim işi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teknik Şartname ile idare tarafından hazırlanan İdari Şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır. 3. Komple su deposu ve hidrofor değişim işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir. 4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir. 5. Teknik Şartname ve İdari Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır.  6. Yapılacak montaj işlerinde kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. Malzemeler TSE/TSEK, CE veya İSO belgelerinden birine sahip olacak ve bu belge idareye teslim edilecektir. 7. Yüklenici firma iş yerinde ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır.  8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir. 9. İş yerinde idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip montaj alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. 10. Komple su deposu ve hidrofor değişimi sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır. 11. Komple su deposu ve hidrofor değişimi sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir. 12. Komple su deposu ve hidrofor değişim sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Montaj işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir. 13.Komple su deposu ve hidrofor değişimi esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir. 14. Teknik Şartname ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır. 15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır. 16. Yapılacak tüm imalatlar mahal listelerine ve poz numaralarına uygun olacaktır. 17. Su deposu 15 m3 lük Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik (Poz.Nu.: 105-609), Hidrofor İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı (Poz.Nu:105-609) olacak ve yerinde monte edilecektir. 18. Eski su deposu ve hidrofor kesilerek yerinden çıkarılacak ve idarece belirtilen yere bırakılacaktır. Bunun gibi hurda değeri olan tüm metal aksamlar kesinlikle idareden habersiz birlik dışına çıkarılmayacak ve firma tarafından alınmayacak, idareye teslim edilecektir. 19. Yüklenici tarafından su deposunun ve hidroforun montajında mahal listesinde belirtilen malzemeler kullanılacaktır. 20. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.  21. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (20) yirmi iş günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir.  22. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2 (iki) yıl süre ile garanti verilecek, garanti belgesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir.  23. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir. 24. İşin gecikmesi halinde her gün için binde iki oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Diğer hususlarla ilgili 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 25. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,569 oranında karar pulu, %0,948 oranında sözleşme bedeli tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir.  26. Yüklenici firma ile bir suret noter onaysız sözleşme yapılacaktır. 27. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 2 sayfa ve 27 maddeden ibarettir. NOT: SU DEPOSUNUN ALTINA YAPILACAK BETON KAİDENİN ÜZERİNE PİYASA MUADİLİ (ÇELİK VEYA ORJİNAL SERT PLASTİK MALZEMEDEN İMAL), IZGARA YAPILARAK SU DEPOSU ÜZERİNE YERLEŞTİRİLECEKTİR. NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.