İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele
  1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. 1'inci Ordu Kh Ve Kh Des Grp K.lığı Bünyesindeki Kazanların Basınç Testlerinin Yapılması İşi.

1'inci Ordu Kh Ve Kh Des Grp K.lığı Bünyesindeki Kazanların Basınç Testlerinin Yapılması İşi.

İhale No 304317
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare İSTANBUL KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1. ORDU KOMUTANLIĞI
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 5 Temmuz 2013
İhale Tarihi 12 Temmuz 2013 12:30

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :    1'İNCİ ORDU KH VE KH DES GRP K.LIĞI BÜNYESİNDEKİ KAZANLARIN BASINÇ TESTLERİNİN YAPILMASI İŞİ.
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI
ADRESİ:    T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/İSTANBUL
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +902165568000 - +902163107929
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    bir.on.ihl.kom.bsk@hotmail.com
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    HİZMET ALIMI İŞİ.
MİKTARI:    8    KALEM
MALIN TESLİM YERİ:    1 İNCİ ORDU KH.VE KH.DES. GR.K.LIĞI SELİMİYE / İSTANBUL
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN TARİHTEN İTİBAREN 5 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILARAK İŞE BAŞLANACAK VE YÜKLENİCİ TAAHÜDÜN TÜMÜNÜ 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TAMAMLAYARAK İŞİ TESLİM EDECEKTİR.
İhalenin YAPILACAĞI YER:    1 İNCİ ORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SELİMİYE / İSTANBUL
İhalenin TARİH VE SAATİ:    12/7/2013-12:30
SARTNAME NO:    -
 
İHALE İLANI METNİ  
HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME 

Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

İKN (İhale Kayıt Numarası): 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları 
Bu sözleşme, bir tarafta 1’inci Ordu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin 
a) Adı: 1’inci Ordu Komutanlığı 
b) Adresi : 1'inci Ordu Komutanlığı Selimiye-İSTANBUL
c) Telefon numarası: 0-216-556 83 95
ç) Faks numarası: 0-216-310 79 29
d) Elektronik Posta Adresi (varsa): 

2.2. Yüklenicinin;
a)Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı: . 
b) T.C. Kimlik No: 
c)Vergi Kimlik No: 
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: . 
d) Telefon numarası: 
e) Bildirime esas faks numarası: .
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :

2.3. Her iki taraf 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 
Madde 4- Tanımlar 
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. 
Madde 5- İş tanımı 
5.1. Sözleşme konusu iş; 1’inci Or.Kh. ve Kh.Des.Grp.K.lığı Bünyesindeki Kazanların Basınç Testlerinin yapılmasıdır . İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli………………….….….…………......................................... (rakam ve yazıyla) dir”.

Madde 7- Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir . İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 8- Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
2) Sözleşme Tasarısı,
3) Özel Teknik Şartname,
4) Açıklamalar (varsa),
………………………........................................
............................................................................ 
8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9- Sözleşmenin süresi 
9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. 

Madde 10- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi
10.1.İşin yapılma yeri: SELİMİYE/İSTANBUL
10.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde işe başlanır.
10.3. İşe başlama tarihi: Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak, yer teslim tutanağında, yer tesliminin, tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış sayılarak işe başlanır.


Madde 11- Teminata ilişkin hükümler 
11.1. Kesin teminat : 
11.1.1. Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
11.1.2. Teminat mektubunun süresi, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren en az 1 yıllık süreyi kapsamalıdır. 
11.2. Ek kesin teminat: 
11.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 
11.4.1. Geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların Yükleniciye iade edilir. 

Madde 12- Ödeme yeri ve şartları
12.1. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 48. md.) Sözleşme bedeli 20.1 1’inci Ordu Saymanlık Müdürlüğünde ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakediş raporları, projenin teknik şartnamesine uygun şekilde İdareye sunulmasını müteakip 30 gün içinde bir kesin hakediş olarak düzenlenir ve K.K.K.lığının Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenleyeceği ödenek gönderme belgelerinin idareye ulaşmasına müteakip idarece onaylandıktan sonra 30 (otuz) gün içinde tahakkuka bağlanarak 15 (on beş) gün içinde ödenir. 
12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.
12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Madde 13- Avans verilmesi, şartları ve miktarı
13.1 Bu iş için avans verilmeyecektir. 
Madde 14- Fiyat farkı
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. 

Madde 15- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 
15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicini kendisi tarafından yapılacaktır.


Madde 16- Cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 49. md.) İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
16.1.1.Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda idare tarafından 10 gün süreli yazılı ihtar yapılacak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1’i oranında yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece fesİh edilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’i oranında ceza uygulanacaktır. 
16.2. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 49. md.) Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.


Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
17.1.1 Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 
zorunludur.
17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. 
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:
17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 
17.2.2. 
17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 18- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri
18.1 İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir .

Madde 19- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar
19.1. 

Madde 20- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere işin yapıldığı yerde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur .
20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 (On) iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır. 

Madde 21- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması
21.1. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 50. md.) İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye aittir. 
21.2.Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: 
21.2.1Bu madde boş bırakılmıştır..

Madde 22- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 
22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

Madde 23- Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, 
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti
24.1. 4735 sayılı kanunun 17’nci maddesi esas alınacaktır.

Madde 25- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 26- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 
26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Madde 27- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
27.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
27.2. Taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 
27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Madde 28- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
28.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 29- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
29.1. Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 32- Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar
32.1. 
Madde 33- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
33.1. 

Madde 34- Garanti ile ilgili şartlar
34.1. 

Madde 35- Hüküm bulunmayan haller
35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 36- Diğer Hususlar
36.1. İdarenin güvenlikle ilgili yazılı veya sözlü olarak talep edeceği tüm hususlar yerine getirilecektir.

Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözümü
37.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”
Madde 38- Yürürlük
38.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 39 – Sözleşmenin imzalanması 
39.1. Bu sözleşme 39 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…….tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir.
BASINÇ TESTİ YAPILACAK KAZANLAR VE MİKTARLARI

1 BUHAR KAZANI (KAPASİTE: 2.500 KCAL/H)-1 ADET

2 ISI MERKEZİ SICAK SULU KALORİFER KAZANI (KAPASİTE: 2.000.000 KCAL/H)-3 ADET
3 SPOR MERKEZİ SICAK SULU KALORİFER KAZANI (KAPASİTE: 6.000 KCAL/H)-1 ADET
4 GRUP KOMUTANLIĞI SICAK SULU KALORİFER KAZANI (KAPASİTE: 6.000 KCAL/H)-1 ADET
5 LYM SICAK SULU KALORİFER KAZANI (KAPASİTE = 160.000 KCAL/H)-1 ADET

6 ARAÇ KADEME SICAK SULU KALORİFER KAZANI (KAPASİTE: 130.000 KCAL/H)-1 ADET
7 MAN GARAJI SICAK SULU KALORİFER KAZANI (KAPASİTE: 100.000 KCAL/H)-1 ADET
8 ZEYNEP KAMİL KIŞLASI'NIN SICAK SULU KALORİFER KAZANI (KAPASİTE: 200.000 KCAL/H)- 1 ADET
1-İŞLE İLGİLİ TEMAS NOKTASI:Yılmaz CAN DAHİLİ NO:2165568000(5796)
2-İSTEKLİLER İSTEDİKLERİ TAKDİRDE DÖKÜMAN NÜSHALARININ FOTOKOPİLERİNİ VE TEKLİF MEKTUBU SURETLERİNİ ÜCRETSİZ OLARAK 1'İNCİ ORDU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALABİLECEKTİR.
3-İSTEKLİ FİRMALAR ALIMA TEKLİFLERİNİ KAPALI ZARF ŞEKLİNDE ,1'İNCİ ORDU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA ALIM TARİHİ VE SAATİNDEN ÖNCE ELDEN TESLİM EDEREK KATILABİLİRLER.
4-FİRMA TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE , 0,569(BİNDE BEŞYÜZ ALTMIŞDOKUZ)KARAR PULU , 0,948 (BİNDE DOKUZYÜZ KIRKSEKİZ) SÖZLEŞME PULU VE %6 (YÜZDEALTI) ORANINDA KATİ TEMİNAT BEDELİ 1 İNCİ ORDU SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILACAKTIR.
5-İHALEYE YALNIZCA KONUYLA İLGİLİ AKREDİTASYON SERTİFİKASI OLANLAR TEKLİF VEREBİLİR.


 
 İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
   a.Şikayet ve Başvuru Makamı:  T.C. KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
   b.Telefon Numarası:  +902165568398
   c.Fax Numarası:  +902163107929
   d.Elektronik Posta adresi:  yet.tayfun@hotmail.com
 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)